ALCALDÍA MUNICIPAL DE MELGAR - TOLIMA  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES  
 
  
 
 
 
 
 
OBJETO:  
 
CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA POR AMOR A MELGAR EN EL MUNICIPIO DE MELGAR 
– TOLIMA  
 
PROCESO DE CONTRATACIÓN  
LP 0 07 de 20 23 
 
 
 
 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN:  
Licitación Pública  
 
 
 
Melgar - Tolima, Julio  de 20 23 
  
 
Contenido  
Contenido  2 
I. Introducción  6 
II. Aspectos Generales  6 
A. Invitación a las veedurías ciudadanas  6 
B. Compromiso Anticorrupción  6 
C. Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación  6 
D. Comunicaciones  6 
E. Idioma  6 
F. Legalización de documentos otorgados en el Exterior  7 
G. Conversión de monedas  7 
H. Modalidad del Proceso de Selección y su Justificación  8 
III. Definiciones  8 
IV. Descripción de la Obra Pública  9 
A. Clasificación UNSPSC  9 
B. Valor estimado del Contrato  9 
C. Forma de Pago  10 
D. Plazo de ejecución del Contrato  11 
E. Lugar de ejecución del Contrato  12 
V. Requisitos Habilitantes  12 
A. Capacidad Jurídica  12 
B. Experiencia  12 
C. Capacidad Financiera  17 
D. Capacidad Organizacional  18 
E. Información financiera para Proponentes extranjeros (Sin Sucursal en Colombia)  19 
F. Capacidad Residual de Contratación  19 
VI. Evaluaci ón de la Oferta  25 
A. Factor Económico  30 
B. Factor Técnico  35 
C. Puntaje de Apoyo a la Industria Nacional  45 
D. Puntaje de Incentivo en favor de Personas con Discapacidad  47 
VII. Oferta  47 
A. Presentación  48 
B. Acreditación de Requisitos Habilitantes  49 
1. Capaci dad jurídica  49 
2. Experiencia  54 
3. Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional  55 
C. Capacidad Residual  55 
D. Oferta Económica  55 
E. Oferta Técnica  55 
F. Ofertas Alternativas  58 
G. Apoyo a la Industria Nacional  46 
H. Revisión de los Requisitos Habilitantes  59 
I. Evaluación de las Ofertas  59 
J. Declaratoria de Desierta  59 
K. Retiro de la Oferta  59 
L. Devolución de Ofertas  60 
M. Rechazo  60 
VIII. Acuerdos Comerciales  61 
IX. Orden de Elegibilidad y Adjudicación  62 
X. Riesgos  62 
Manejo de comunidades.  64 
XI. Garantías  66 
A. Garantía de Seriedad de la Oferta  66 
B. Responsabilidad Civil Extracontractual  67 
C. Garantía de Cumplimiento  68 
XII. Interventoría  70 
XIII. Cronograma  71 
Anexo 1 - Especificaciones técnicas 74 
Anex o 2 - Compromiso anticorrupción  75 
Anexo 3 - Formato de presentación de las Ofertas  76 
Anexo 4 - Formato de certificado para relac ionar factores de calidad y/o técnicos.  78 
Anexo 5 - Formato de oferta económica.  79 
Anexo 6 - Formatos para acreditar requisitos de Capacidad Residual.  92 
Anexo 7 – Modelo de Minuta del Contrato.  96 
Apéndice 1 - Formato informe de presentación de Ofertas.  114 
Apéndice 2 - Formato de verificación de cumplimiento de los requisitos habilitantes  115 
Apéndice 3 - Formato de informe de evalua ción de Ofertas.  117 
 
  
RECOMEN DACIONES  
 
SEÑOR PROPONE NTE TENGA  EN C UENTA LAS SIGUIENTES RECOMEN DACIONES:  
 
1.    Lea cuidadosamente el contenido de este documento. 
 
2.    Examine rigurosamente el contenido del pliego de condiciones, los documentos que hacen parte de este, sus 
formatos y anexos y las norma s que regulan la Co ntratación Administrativa con entidades del Estado, así como la 
asignación de riesgos establecido. 
 
3.    Verifique no estar incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades o prohibicio nes para participar en 
licitaciones, procesos de selección abreviada, concurso de méritos, ni para celebrar contratos con las entidades 
estatales según lo dispuesto en la normatividad legal vigente. 
 
4.    Cerc iórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos señalados en el Pliego y en el presente 
documento. 
 
5.    Proceda a reunir la información y documentación exigida y verifique la vigencia para los documentos que la 
requieran. 
 
6.    Adelante  oportunamente  los  trá mites  tendientes  a  la  obtención  de  los documentos que deben allegar con 
las propuestas y verifique que contiene la información completa que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos 
en la Ley y en el presente pliego de condiciones. 
 
7.    V erifique  que  las  f echas  de  expedición  de  los  documentos  se encuentren dentro de los plazos exigidos en 
el pliego de condiciones y en el presente documento. 
 
8.    Suministre   toda   la   información   requerida   a   través   del   pliego de condiciones y el presente documento. 
 
9.    Tenga en cuenta el presupuesto oficial establecido para este proceso de selección abreviada mediante Subasta 
Inversa Electrónica. 
 
10.   Cumpla las ins trucci ones que en el pliego de condiciones y en el presente documento se imparten para la 
elaboración de su propuesta. 
 
11.   Presente su propuesta a tra vés de la plataforma SEC OP II, o al correo contratacion @melgar - tolima .gov.co en 
caso de indisponibilidad del SECOP  II siguiendo los dispuesto en el respectivo protocolo expedido por Colombia 
compra eficiente.  
 
12.   Tenga en cuenta que la Oferta Económica, debe presentarse en sobre aparte, al de los requisitos habilitantes. 
 
13.   Revise los formatos y anexos al pliego de condiciones, diligéncielos totalmente; no olvide anexar la ficha 
técnica exigida. 
 
14.   Tenga presente la fecha y hora límite para la presentación de las propuestas, en ningún caso se recibirán  
propuestas radicadas fuera del término previsto. 
 
15.   Ningún convenio verbal con el personal de la ENTIDAD antes, durante o después de la firma del contrato, podrá 
afectar o modificar ninguno de los términos y obligaciones aquí estipuladas. 
 
16.   Toda comunicación enviada por los proponentes o in teresados debe ser diligenciada directamente en el SECOP  
II o al correo  contratacion@melgar - tolima.gov.co  (en caso de indisponibilidad del SECO P II), dentro del horario 
estipulado en el pliego de condiciones para cada hito del proceso. 
 
17.   Verifique la póliza de seriedad de su propuesta revisando: 
 
a) Sea otorgada a favor del MUNICIPIO DE MELGAR NIT 890.701.933 -4 
b) Como tomador ingrese su razón social completa. 
c) El valor fijado corresponda al solicitado. 
 
18.  Los proponentes por la sola presentación de la propuesta autorizan a la entidad para verificar toda la información 
que en ella se suministre.  
 
19.  La presentación de la propuesta por parte del oferente constituye evidencia de que se estudiaron 
completamente las especificaciones, formatos y demá s documentos del presente proceso; que recibió  las aclaracio nes 
necesarias a las in quietudes o dudas previas consultadas y que ha aceptado que los pliegos de condiciones son 
completos, compatibles adecuados para identificar el alcance del servicio requerido por la ENTIDAD  y que ha tenido 
en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se adquieran  en virtud del contrato que se celebra. 
 
20.  Señor proponente, al confeccionar su propuesta técnica, económica y financiera, tenga en cuenta las variables, 
los riesgos y demá s circunstancias que surjan de la ejecución del contrato, las cuales se consideran para todos los 
efectos asumidas por el oferente 
 
 
 
  
 
I.Introducci ón 
_______________________________________________________________________________  
La Alcaldía Municipal de Melgar - Tolima pone  a disposición de los interesados el Pliego de Condiciones para la 
selección del contratista encargado  de ejecutar el contrato de obra pública CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS 
DE VIVIENDA POR AMOR A MELGAR EN EL MUNICIPIO DE MELGAR – TOLIMA.  
 
Los estudios y documentos pre vios que incluyen el análisis del sector, el proyecto de Pliego de Condiciones y el 
Pliego de Condiciones definitivo, así como cualquiera de sus anexos están a disposición del  público en el Sistema 
Electrónico de  Contratación Pública –SECOP II– http://www. colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-
contratacion-publica. 
 
La selección del contratista se realiza a través de Licitación Pública . 
 
II.Aspectos Generales  
_______________________________________________________________________________  
A. Invitación a las veedurías ciudadanas  
_______________________________________________________________________________  
En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 La Alcaldía Municipal de Melgar - 
Tolima invita a todas las personas y organizaciones intere sadas en hacer control social al presente Proceso de 
Contrata ción, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren 
convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en el SECOP. 
 
B. Compromiso Anticorrupción  
_______________________________________________________________________________  
Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 en el cual manifiestan su 
apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se comprueba  el incumplimiento del 
Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra  persona que en el Proceso de Co ntratación 
actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si 
el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga 
consecuencias adicionales. 
 
C. Costos derivados de participar en el Proceso de Contr atación  
_______________________________________________________________________________  
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del Proceso, la 
presentación de observaciones, la preparación y p resentación de las Ofertas, la presentación de  observaciones a las 
mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el 
Proceso de Con tratación estará a cargo e xclusivo de los interesados y Proponentes. 
 
D. Comunicaciones  
_______________________________________________________________________________  
Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse por escrito, por medio electrónico, a 
través de la plataforma SECOP II  
 
La comunicación  debe contener: (a) el número del presente Proceso de Contratación; (b) los datos del remitente que 
incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono; (c) identificación de los anexos presentados con la 
comunicación.  
 
Las reglas aplicable s a la presentación de las Ofertas están en la sección VIII A del presente documento  
 
Las comunicaciones y solicitudes enviadas a la Alcaldía de Melgar - Tolima por canales distintos a los mencionados 
solo serán tenidas en cuenta para los propósitos del Pr oceso de Contratación cuando sean radicadas a través del 
canal que corresponda.  
 
La Alcaldía de Melgar - Tolima debe responder las comunicaciones recibidas por escrito enviado a la plataforma 
SECOP II . 
 
E. .Idioma  
____________________________________________ ___________________________________  
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por terceros para 
efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en castellano. 
La Oferta y sus anexos deben ser presentados en  castellano. Los  documentos con los cuales los Proponentes 
acrediten los requisitos habilitantes de que trata la sección VI que estén en  una lengua extranjera, d eben ser 
traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado en  lengua extranjera. Para firmar el contrato, el 
Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos p resentados 
por escrito en idioma extranjero, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del 
Proceso, cumpliendo el trámite de  Apostilla o consularización. 
 
F. Legalización de documentos otorgados en el Exterior  
_____________________________________________________________________________ __ 
Los Proponentes deben entreg ar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria 
su legalización. Para firmar el  Contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe pre sentar los documentos 
otorgados en el extranjero, legalizados de acuerdo con lo previsto en el artículo 251 del Cód igo General del Proceso. 
 
G. Conversión de monedas  
_______________________________________________________________________________  
Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y 
adicionalmente en pesos colombianos. 
Si está expresado originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de Norte América, debe 
convertirse a ésta moneda utilizando para ello el valor correspo ndiente a la moneda original a la fecha de corte de los 
estados financieros.  
 
Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América  o si la información se pre senta 
originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos colombianos se debe tener en cuenta la tasa 
representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha de corte  de 
los estados financieros. 
 
H. Modalidad del Proceso de Selección y su Justificación  
_______________________________ ________________________________________________  
El presente proceso de selección, así como el contrato que de él se derive, se sujetarán a la Constitución Política, al 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 8 0 de 1993 y 1150 de 2007, a 
sus Decretos reglamentarios, a las normas que lo modifiquen y/o complementen y al Pliego de Condiciones.  
 
El Artículo Segundo de la Ley 1150 de 2007 modificatoria de la Ley 80 de 1993, por medio de la cual se introducen 
medidas para la eficiencia y transparencia, , señala que la escogencia del proveedor se efectuará con arreglo a las 
modalidades de selección de Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de Méritos y Contratación Directa y 
Mínima Cuantía.  
 
En cuanto a la L icitación Pública indica la Ley 1150 de 2007, que la escogencia del contratista se efectuará por regla 
general a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del mismo artículo.  
En consecuencia, en atención al monto estimado para el proceso de selección y el objeto a contratar se adelantará  el 
proceso de selección por Licitación Pública.  
 
III.Definiciones  
_______________________________________________________________________________  
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado 
que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera 
el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidas de acuerdo 
con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos a continuación deben entenderse 
de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
Definiciones 
Adjudicación Es la decisión final de la Alcaldía Municipal de Melgar - Tolima, expedida por 
medio de un acto administrativo, que determina el adjudicatario del presente 
Proceso de Con tratación. 
Contratista Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del 
presente Proceso de Contratación. 
Contrato Es el negocio jurídico que se suscribirá entre la Alcaldía Municipal de Melgar 
- Tolima y el adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes 
obligaciones recíprocas y se conceden derechos correlativos que 
instrumentan la relación contractual que se busca  establecer  a través  
del presente  Proceso  de Contratación. 
Oferta La propuesta presentada a la  Alcaldía Municipal de Melgar - Tolima por  los 
interesados en ser el contratista  del Proceso de Contratación  objeto del  
presente Pliego de Condiciones.  
Pliego de Condiciones Es el conjunto de normas  que rigen el proceso  de selección y el futuro 
Contrato, en los que se señalan las condiciones o bjetivas, plazos y 
procedimientos dentro de  los  cuales  los  Proponentes  deben  formular  su 
Oferta para participar en el Proceso de Contratación del contratista y tener la 
posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente Proceso de 
Contratación. 
Primer Orden de 
Elegibilidad Es la posición que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, obtiene el 
puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en el presente 
Pliego de Condiciones. 
Proponente Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o 
naturales, nacional es o extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras 
de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura que presenta una 
Oferta para participar en el Proceso de Contratación.  
TRM Tasa de cambio representativa del mercado spot de dólares de los 
Estados Unidos de América certificada por la Superintendencia Financiera  
de Colombia   para   una   fecha   determinada   publicada en   la   página   
web 
 
IV.Descripción de la Obra Pública  
___________________________________________________________________ ____________  
 
La obra pública a desarrollar es la CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA POR AMOR A MELGAR 
EN EL MUNICIPIO DE MELGAR – TOLIMA , y tiene como especificaciones téc nicas de construcción las contenidas  
en el Anexo 1. 
 
Los demás detalles del presente Proceso de Con tratación también se encuentran  incluidos en los Do cumentos 
del Proceso. 
 
A. Clasificación UNSPSC  
_______________________________________________________________________________  
La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios 
de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la Tabla 1: 
 
Tabla 1 - Codificación de la obra pública en el sistema UNSPSC 
 
Clasificacion 
UNSPSC  Descripcion  
72101500  Servicios de apoyo para la cons trucción  
72111000  Servicios de construcción de unidades unifamiliares.  
72141500  Servicios de preparación de tierras  
72151500  Servicios de sistemas eléctricos  
72151900  Servicios de albañilería y mampostería  
72152700  Servicios de instalación y reparació n de concreto  
72102900  Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones  
 
B. Valor estimado del Contrato  
_______________________________________________________________________________  
El valor estimado del contrato es de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINT ITRES MILLONES CUATROCIENTOS 
CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE, ($4.223.404.742 ) Incluidos todos los impuestos 
de ley y demás emolumentos a los que haya lugar; el c ual es el valor estimado previamente en los estudios de 
mercado. 
 
C. Anticipo   
 
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del contrato y el cumplimiento de lo establecido en el artículo 
91 de la ley 1474 de 2011 y al Artículo 2.2.1.1.2.4.1. Patrimonio autónomo para el manejo de anticipos del Decreto 
1082 de 2015. El MUNIC IPIO DE MELGAR TOLIMA concederá al Contratista un anticipo equivalente al Cincuenta por 
ciento (50%) del valor total del contrato, el cual será amortizado mediante deducciones del 50% del valor de cada acta 
parcial, hasta completar el 100% de la suma antic ipada concedida.  
 
D. Forma de Pago  
_______________________________________________________________________________  
El valor del contrato se pagará  de la siguiente manera:  
 
 Un primer desembolso correspondiente al anticipo del cincuenta por ciento (50%) del va lor del contrato.  
 
 Actas parciales hasta por el noventa por ciento ( 90%) según avance de obra,  y,  
 
 Un pago final correspondiente al diez (10%) por ciento en el acta final de obra y acta de liquidación 
debidamente firmada por el contratista y el intervent or. 
 
 
De cada acta parcial se amortizará el porcentaje correspondiente al anticipo concedido.  
 
Las ACTAS PARCIALES deben ser firmadas por el Contratista, el Interventor, y/o el Supervisor del Contrato, 
acompañadas de los siguientes documentos:  
 
 Copia de lo s recibos respecto al pago de los aportes a seguridad social y parafiscales (del personal utilizado 
en la obra) de los respectivos periodos.  
 Para el pago de la última acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato y acta de 
Liquid ación.  
 
 Copia de los recibos respecto al pago de los aportes a seguridad social y parafiscales (del personal utilizado 
en la obra) de los respectivos periodos.  
 Para el pago de la última acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contra to y acta de 
Liquidación.  
 
El MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA pagará las actas respectivas dentro de los 30 días calendarios siguientes a la 
fecha de presentación de las mismas siempre y cuando el contratista presente la documentación completa y realice el 
trámite correspondiente.  
 
El MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA pagará las actas respectivas dentro de los 30 días calendarios siguientes a la 
fecha de presentación de las mismas siempre y cuando el contratista presente la documentación completa y realice el 
trámite c orrespondiente.  
 
El valor del anticipo será pagado dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que se radique en la 
Tesorería del MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA la orden de pago debidamente diligenciada y soportada, la 
constitución y aprobaci ón de la garantía que ampara la correcta inversión y el buen manejo del anticipo y el número 
de la cuenta de fiducia en la que se consignará el anticipo. Son requisitos indispensables previos para la entrega del 
mismo. El manejo del anticipo lo realizará e l contratista con el respectivo aval del interventor y/o supervisor del contrato.  
 
El adjudicatario del presente proceso de selección, sea persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal, deberá 
constituir FIDUCIA con entidad reconocida y vigilada p or la Super -Intendencia Bancaria, a más tardar dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.  
 
Así mismo, vencido éste término contará con 5 días hábiles adicionales para allegar la siguiente documentación:  
 
a. Certificación ban caria original en la cual se indique el nombre de la entidad financiera y el número de la cuenta de 
FIDUCIA para efectos del pago del anticipo del contrato.  
b. Fotocopia del certificado de existencia y representación legal de la cámara de comercio para per sonas jurídicas.  
c. NIT para personas naturales, jurídicas y para el consorcio o unión temporal.  
d. Registro Único tributario.  
 
Los gastos con cargo a la cuenta de anticipo deberán estar soportados con las facturas correspondientes. La iniciación 
de los tr abajos o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditados, en ningún 
caso, a la entrega del anticipo.  
 
NOTA: En todo caso, el valor a entregar en calidad de anticipo y los pagos parciales quedan sujetos a la disponib ilidad 
de recursos por parte del municipio, si son producto de un convenio quedan sujetos a que los recursos provenientes 
del mismo hayan sido consignados al municipio con la debida oportunidad.  
 
NOTA: En todo caso, el valor de los pagos parciales quedan s ujetos a la disponibilidad de recursos por parte del 
municipio, al ser producto de un empréstito,  es decir, quedan sujetos a que los recursos provenientes del mismo hayan 
sido consignados al municipio con la debida oportunidad.  
 
Lo anterior previa expedic ión de constancia del Interventor y/o supervisor, presentación de la cuenta de cobro y/o 
factura y la acreditación del pago de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (ARL, EPS, FP) y demás 
impuestos de conformidad con la ley, en especial los señalados en la Ley 1607 de 2012.   
 
 
E. Plazo de ejecución del Contrato  
_______________________________________________________________________________  
El plazo de e jecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2023 . Contados a partir del perfec cionamiento, 
legalización y cumplimiento de requisitos de ejecución y de la suscripción del acta de Inicio  
. 
F. Lugar de ejecución del Contrato  
_______________________________________________________________________________  
El lugar de ejecución del contrato es el municipio de Melgar ubicado en el departamento del Tolima.  
 
V.Requisitos Habilitantes  
_______________________________________________________________________________  
La Alcaldía Municipal de Melgar - Tolima debe  verificar con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2  y 2.2.1.1.1.5.3  del Decreto 
1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de  Contratación expedido 
por Colombia Compra Eficiente. 
 
De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que por las 
características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del Proponente adicionales a los 
contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación en forma directa. 
 
A. Capacidad Jurídica  
_______________________________________________________________________________  
En el presente Proceso de Contratación pueden participa r personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; 
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del 
contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año 
más.  
 
La Alcaldía Municipal de Melgar - Tolima también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de 
inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, rev isará el boletín 
de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el 
RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.  
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y  representación legal con el documento idóneo 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de 
presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración , nombre 
representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus 
facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre 
de la misma, o aportando la  autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta.  
 
B. factor cia 
_______________________________________________________________________________  
EXPERIENCIA (HABILITANTE)    
 
El Manual para determinar y verificar los requisitos habili tantes en los Procesos de Contratación expedido por Colombia 
Compra Eficiente, define la Experiencia  como “el conocimiento del Proponente derivado de su participación previa en 
actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato” . A s u vez, el referido manual indica que “la 
experiencia requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato y 
su valor. La experiencia es adecuada cuando se refiere al tipo de actividades previstas en el objet o del contrato a 
celebrar. (…) La experiencia es proporcional cuando tiene relación con el alcance, la cuantía y complejidad del contrato 
a celebrar.”  
 
La experiencia de los Proponentes, requerida en el presente proceso de selección, está determinada atend iendo las 
condiciones y exigencias del contrato resultante del proceso de selección.  
 
En consecuencia, la experiencia requerida en este proceso de selección es la siguiente:  
 
 EXPERIENCIA GENERAL  
 
El proponente deberá acreditar haber ejecutado dos (02) cont ratos de obra civil con entidades públicas y/o privadas 
cuyo objeto sea CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES MULTIFAMILIARES Y/O 
UNIFAMILIARES ”, cuyo valor sumado deberá ser igual o superior a 1850 SMMLV. Para lo cual deberá diligenciar el 
Anexo A1 y presentar copia del contrato, acompañado de acta de recibo final y/o acta de liquidación, el contrato deberá 
estar inscrito en el Registro Único de proponentes y cumplir con todos y cada uno de los códigos de la siguiente 
clasificación:  
 
Código – 
Segm ento  Código – 
Familia  Código – 
Clase  Nombre – Clase  
72000000  72100000  72101500  Servicios de apoyo para la construcción  
72000000  72110000  72111000  Servicios de construcción de unidades unifamiliares.  
72000000  72140000  72141500  Servicios de preparación de  tierras  
72000000  72150000  72151500  Servicios de sistemas eléctricos  
72000000  72150000  72151900  Servicios de albañilería y mampostería  
72000000  72150000  72152700  Servicios de instalación y reparación de concreto  
72000000  72100000  72102900  Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones  
 
En caso de presentar certificaciones en consorcio o unión temporal, serán tenidas en cuenta la sumatoria de la 
experiencia en valor según su porcentaje de participación.  
 
En caso de que el proponente acredite e n su oferta un número mayor de contratos a los aquí solicitados, serán tenidos 
en cuenta para efectos de la evaluación únicamente el número de contratos solicitados en el orden en que aparezcan 
relacionados en el ANEXO A1 de la oferta de arriba hacia abajo . 
 
No se tendrá en cuenta experiencia diferente a la solicitada ni contratos de Asistencia Técnica Profesional, ni contratos 
de edificaciones de instituciones educativas, ni instituciones de salud, ni contratos realizados mediante administración 
delegada, ni subcontratos, y se aclara que un consorcio o unión temporal constituyen un proponente.  
 
En el caso de consorcios y uniones temporales el integrante que aporte la mayor experiencia deberá contar con una 
participación mínima del 50%. El incumplimiento to tal o parcial de alguna de las anteriores exigencias será causal de 
rechazo de la propuesta considerándose la misma como NO CUMPLE.  
 
En el caso de presentarse contratos y anexos ilegibles, incompletas o de las cuales no se pueda extraer la información 
solicitada, la entidad procederá a solicitar las aclaraciones a que hubiere lugar. No se tendrá en cuenta aquellos 
contratos que fueron liquidados unilateral o bilateralmente por situaciones de incumplimiento.  
 
La Alcaldía Municipal se reserva el derecho de ve rificar durante la evaluación y hasta la adjudicación, la información 
suministrada por el proponente y solicitar los soportes que considere convenientes como por ejemplo las certificaciones 
correspondientes. El proponente debe consignar su información de e xperiencia en el Anexo correspondiente.  
 
Cuando el proponente certifique contratos en los cuales participó en unión temporal o consorcio, deberá acreditar la 
experiencia teniendo en cuenta su porcentaje de participación.  
 
Los valores de los contratos apo rtados podrán ser traídos a valor presente.  
 
No será considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista.  
 
NOTA 1:  Para acreditar esta experiencia, el proponente deberá aportar los siguientes documentos:  
a. Tratándose de experiencia obtenida en  el sector público, se deberá acreditar aportando copia legible del 
contrato, y acta de recibo final de obra y/o acta de liquidación,  
b. Para el caso en que la experiencia se haya adquirido en el sector privado y/o propios: deberá aportar licencia 
de constru cción y certificación de ejecución del proyecto por parte del contratante y/o auto certificación; a lo 
anterior deberá aportar la copia de la póliza que soportó la contratación (en caso de que no haber requerido 
póliza se deberá certificar)  
 
NOTA 2 : la Exp eriencia General presentada no ser á́ tenida en cuenta como Experiencia Especifica.  
 
NOTA 3:  Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres 
con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta c omo máximo dos (02) contratos cuya área corresponda 
mínimo a 1.700 SMMLV. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa 
de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, máximo dos (02) contratos cuya área corresponda 
mínimo a 1.650 SMMLV.  
 
El Proponente persona natural o jurídica acreditará la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de mujer 
con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 
2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen.  
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participac ión igual o superior 
al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y 
empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 
2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,  
  
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participación igual o superior 
al diez por ciento  (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento 
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada.  
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará cop ia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Por su parte, la condición 
de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación 
de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
Para los efectos de este litera l entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica requerida en la actividad 
principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables 
y la experiencia adicional respecto de lo s bienes y servicios ajenos a la obra pública.  
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA  
 
El proponente deberá acreditar haber ejecutado máximo un (01) contrato de obra civil con entidades públicas y/o 
privadas cuyo objeto sea CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES MULTIFAMILIARES, cuyo valor sumado deberá 
ser igual o superior a 3.640 SMMLV, y contar con un área intervenida mayor a 1630 m2.. Para lo cual deberá diligenciar 
el Anexo A1 y presentar copia del contrato acompañado de acta de recibo final y/o acta de liquidación y/o certif icación, 
el contrato deberá estar inscrito en el Registro Único de proponentes y cumplir con todos y cada uno de los códigos 
de la siguiente clasificación:  
 
Código – 
Segmento  Código – 
Familia  Código – 
Clase  Nombre – Clase  
72000000  72100000  72101500  Servic ios de apoyo para la construcción  
72000000  72110000  72111000  Servicios de construcción de unidades unifamiliares.  
72000000  72140000  72141500  Servicios de preparación de tierras  
72000000  72150000  72151500  Servicios de sistemas eléctricos  
72000000  721500 00 72151900  Servicios de albañilería y mampostería  
72000000  72150000  72152700  Servicios de instalación y reparación de concreto  
72000000  72150000  72102900  Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones  
 
NOTA 1: la Experiencia General presentad a no será tenida en cuenta como Experiencia Específica  
 
NOTA 2:  Para acreditar esta experiencia, el proponente deberá aportar los siguientes documentos:  
a. Tratándose de experiencia obtenida en el sector público, se deberá acreditar aportando copia legible 
del contrato, y acta de recibo final de obra y/o acta de liquidación,  
b. Para el caso en que la experiencia se haya adquirido en el sector privado y/o propios: deberá aportar 
licencia de construcción y certificación de ejecución del proyecto por parte del con tratante y/o auto 
certificación; a lo anterior deberá aportar la copia de la póliza que soportó la contratación (en caso 
de que no haber requerido póliza se deberá certificar)  
 
Nota 3: Los contratos que aporte el oferente de cualquier naturaleza, como sopo rte de la Experiencia, deberán estar 
inscritos en el Registro único de Proponentes expedido por la cámara de comercio so pena de ser rechazada e 
inhabilitada la propuesta.  
 
En caso de proponentes plurales cada uno de los miembros deberá aportar el RUP en e l que se evidenciará la 
inscripción de los contratos que aporte para acreditar la experiencia.  
 
Los contratos deberán ser acreditados únicamente con el Registro Único de Proponentes vigente y en firme, la Entidad 
podrá solicitar información adicional cuand o lo crea necesario.  
 
Nota 4:  Cuando se trate de proponentes plurales la experiencia será la suma de la experiencia de cada uno de sus 
miembros.  
Nota 5:  El oferente debe indicar en su oferta al momento de diligenciar el anexo de experiencia; el numero cons ecutivo 
con el cual se identifican en el RUP cada uno de los contratos que pretende acreditar en el proceso; con el fin de 
facilitar al comité la verificación de dicha información y poder corroborar su registro.  
Nota 6: En caso de acreditar experiencia como  parte de un proponente plural, serán tenidas en cuenta de acuerdo con 
el porcentaje de participación, para lo cual se deberá adjuntar el documento de conformación del proponente plural.  
 
En el caso de consorcios y uniones temporales el integrante que apor te la mayor experiencia deberá contar con una 
participación mínima del 50%. El incumplimiento total o parcial de alguna de las anteriores exigencias será causal de 
rechazo de la propuesta considerándose la misma como NO CUMPLE.  
 
Así mismo, en el evento que  el RUP no contenga la información que permita la acreditación de la experiencia, el 
proponente deberá anexar a la propuesta copia del contrato o de los documentos soporte que sean del caso, que 
permita tomar la información faltante  
Nota 7:  Tratándose de P roponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres 
con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo un (01) contrato cuya área corresponda 
mínimo a 1600 m2, el contrato aportado como experiencia e specifica deberá ser igual o superior a 3600 SMMLV. En 
caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 
territorio nacional de manera conjunta, se tendrán en cuenta como máximo un (01) contrat o cuya área corresponda 
mínimo a 1500 m2 y el contrato aportado como experiencia especifica deberá ser igual o superior a 3540 SMMLV.  
 
El Proponente persona natural o jurídica acreditará la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de mujer 
con domic ilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 
2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen.  
 
Para e l caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación igual o superior 
al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y 
empresa de mujer de conformid ad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 
2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,  
  
En caso de que el mismo integrante u otro que ha ga parte del Proponente Plural tenga una participación igual o superior 
al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento 
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de maner a conjunta o separada.  
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Por su parte, la condición 
de empre ndimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación 
de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 201 5, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica requerida en la actividad 
principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atenci ón a las combinaciones de experiencia aplicables 
y la experiencia adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra pública  
 
C. Capacidad Financiera  
_______________________________________________________________________________  
 
Conforme lo estab lecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, y el Manual para Determinar y Verificar 
los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratación publicado por Colombia Compra Eficiente se definen los 
requisitos de capacidad financiera para  el este proceso de selección (a) el Riesgo del Proceso de Contratación, (b) el 
valor del contrato objeto del Proceso de Contratación, (c) el análisis del sector económico respectivo y (d) el 
conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspec tiva comercial.  
 
Con base en lo anterior, la Entidad Contratante define el 31 de diciembre de 2022 como fecha de corte para la 
verificación de requisitos habilitantes financieros teniendo en cuenta que el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, en 
concordancia  con los artículos del 2.2.1.1.1.5.1 al 2.2.1.1.1.5.7 del Decreto 1082 de 2015 y lo regulado en el Decreto 
1041 de 2022, las verificaciones de las condiciones financieras serán tomadas de la información contenida en el 
certificado del Registro Único de Pro ponentes vigente y en firme sea persona natural o jurídica, o de cada uno de los 
integrantes del Consorcio o la Unión Temporal, correspondiente a los últimos tres (3) años fiscales anteriores al 
respectivo acto siendo estos los años 2020, 2021 y 2022.    
 
La entidad verificará toda la información financiera en moneda legal colombiana y en el SMMLV, de conformidad con 
los artículos 50 y 51 del Decreto número 2649 de 1993 y demás normas que lo modifiquen adicionen o sustituyan, así 
mismo deberán estar en idiom a español.  
 
El Proponente tiene que alcanzar todos los indicadores financieros requeridos para su propuesta sea considerada 
hábil.  
 
Los estados financieros deben reflejar la situación financiera del Proponente individual, o de los integrantes del 
Proponent e, y no de una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo Empresarial.  
 
Los proponentes deben acreditar el cumplimiento de los siguientes indicadores financieros:  
 
Bajo este contexto, el procedimiento para la definición de cada uno de los indicado res es el siguiente:  
 
ÍNDICADOR  FORMULA  MARGEN  
Liquidez  El indicador de liquidez corresponde 
al Activo Corriente sobre Pasivo 
Corriente.  Mayor o igual a 1,41  
Nivel de Endeudamiento  Pasivo total sobre activo Total  Menor o igual al 69%  
Razón de cobertura de intereses  Utilidad operacional divida por los 
gastos de intereses  Mayor o igual a 1,50  
 
En caso de Uniones Temporales o Consorcios los indicadores financieros se calcularán con base en la sumatoria de 
la información financiera de cada componente del in dicador presentado por cada uno de los integrantes y 
posteriormente se calcula el indicador, considerando el porcentaje de participación de los miembros que integran al 
proponente plural.  
 
D. Capacidad Organizacional  
__________________________________________ _____________________________________  
 
Teniendo en cuenta los mismos criterios de la capacidad financiera, y de acuerdo a los lineamientos establecidos en 
el Decreto 1082 de 2015 la Entidad Contratante define los indicadores de capacidad organizacional, lo s cuales serán 
verificados mediante los mismos soportes definidos para los indicadores de capacidad financiera, así:  
Indicador  Fórmula  Valor  
Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe)  Utilidad Operacional
Patrimonio Mayor o igual a 0.03  
Rentabilidad del Acti vo (Roa)  Unidad Operacional
Activo Total Mayor o igual a 0.02  
 
Las propuestas que no cumplan con los resultados mínimos exigidos en los indicadores anteriores, se inhabilitan para 
continuar en el proceso de evaluación establecido en este pliego.  
 
*NOTAS  GENERALES  
 
NOTA 1. Cuando el proponente sea un gobierno extranjero o alguna entidad estatal extranjera del orden nacional, no 
requerirá acreditar la capacidad financiera, siempre y cuando se anexe una carta emitida por el representante legal, 
bajo la grav edad de juramento, en la cual conste que no está obligado por ley a presentar los documentos financieros 
requeridos en el pliego de condiciones.  
 
NOTA 2: En caso de Uniones Temporales o Consorcios los indicadores financieros se calcularán con base en la 
sumatoria de la información financiera de cada componente del indicador presentado por cada uno de los integrantes 
y posteriormente se calcula el indicador, en consideración del porcentaje de participación de los miembros que integran 
al proponente plural.  
 
NOTA 3: En caso de personas naturales o jurídicas Nacionales o Extranjeros con domicilio o sucursal en Colombia los 
indicadores financieros y Capacidad Organizacional, se tomará el reportado en el RUP vigente y en firme, y extranjeros 
sin domicilio o sucur sal con el formulario indicadores Financieros de los últimos tres (3) años, siendo estos 201 9, 2020 
y 202 1. 
 
NOTA 4: Los Oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura 
de intereses. En este caso el Oferente cumple el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el 
cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses.  
 
NOTA 5: Cuando en desarrollo de la verificación financiera requiera verificar información adiciona l del proponente, 
podrá solicitarse los documentos que se consideren necesarios para el esclarecimiento de la información, tales como 
Estados Financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte. Así mismo, requerir las 
aclaraciones que se consideren necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia 
de la contratación, sin que las aclaraciones o documentos que el proponente allegue a solicitud de la entidad estatal 
puedan modificar, adicionar o c omplementar la propuesta.  
 
E. Información financiera para Proponentes extranjeros (Sin Sucursal en Colombia)  
_______________________________________________________________________________  
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de 
conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación 
de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen:  
 
(i) Balance general  
(ii) Estado de r esultados  
 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para Colombia 
(PUC).  
 
F. Capacidad Residual de Contratación  
_______________________________________________________________________________  
 
La Capacidad Re sidual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato 
de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de responder con el contrato objeto del 
Proceso de Contratación. En los Documen tos del Proceso de un contrato de obra pública, la Entidad Estatal debe 
establecer un requisito adicional a los requisitos habilitantes que es la Capacidad Residual o K de Contratación el cual 
deben cumplir los interesados en participar en un Proceso de Co ntratación para la ejecución de una obra pública.  
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial estimado del Proceso 
de Contratación menos el anticipo cuando haya lugar, si el plazo estimado del contrato es  menor a doce (12) meses.  
El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de Contratación 
(CRPC). Así:  
𝐶𝑅𝑃 ≥𝐶𝑅𝑃𝐶  
Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En todo 
caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o 
la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un 
Proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta.  
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) 
que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual.  
3.9.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC)  
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 
siguiente proceso:  
𝐶𝑅𝑃𝐶=𝑃𝑂𝐸−𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜  𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜   
Donde:  
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contrata ción  
POE = Presupuesto Oficial Estimado  
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente 
proceso:  
CRPC=POE−Anticipo y/o pago anticipado
Plazo estimado  (meses)∗12 
3.9.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESI DUAL DEL PROPONENTE (CRP)  
La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera:  
𝐶𝑅𝑃=𝐶𝑂∗[(𝐸+𝐶𝑇+𝐶𝐹)
100]−𝑆𝐶𝐸  
En donde:  
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia  
CT  =  Capacidad Técnica  
CF =  Capacidad Financiera  
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución  
La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes, sin tener en cuenta 
el porcentaje de participación de estos en la estructur a plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin 
en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra 
Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capaci dad residual de uno de los integrantes, este 
valor se restará de la capacidad residual total del Proponente Plural.  
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje:  
Factor  Puntaje máximo  
Experiencia (E)  120 
Capacidad financiera (CF)  40 
Capacidad técnica (CT)  40 
Total  200 
 
[Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual de Colombia Compra Eficiente disponible 
en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales -guias -y-pliegos -tipo/manuales -y-guias/ ] 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en 
Pesos Colombianos y constituye un facto r multiplicador de los demás factores.  
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  
A. Capacidad de Organización (CO):  
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:  
Años de información fi nanciera  Capacidad de organización (CO)  
Cinco (5) años o más  Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años  
Entre uno (1) y cinco (5) años  Mayor ingreso operacional de los años de existencia del Proponente.  
Menos de un (1) año (*)  USD 125.000 (Liqui dados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 
beneficio de las Mipyme.)  
 
Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es me nor a 
USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.  
Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:  
I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), de l año en que hayan obtenido el 
mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el 
contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no 
estar o bligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de 
conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  
II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores pú blicos, 
revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en 
el presente literal.  
Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia, deben presentar el 
estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido 
el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación 
de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, 
de conformidad con la legislación propia del país de origen.  
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información fina nciera, observando lo 
siguiente: i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado 
(TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del Pliego de Condiciones; ii) 
presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii)  firmados por el contador público colombiano que los hubiere 
convertido.  
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal 
o el apoderado  en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar 
este requisito por una  firma de auditora externa.  
B. Experiencia (E):  
El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por med io de la relación entre: i) 
el valor total en Pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente en 
el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Insta laciones 
y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación.  
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del Proceso 
de Contratación  objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa así:  
E=Valor total de los contratos  (COP)
Presupuesto  total estimado  (COP) 
Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula así:  
E=Valor total de los contratos  (COP)
(Presupuesto  total estimado  ∗% de participación ) 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un Proponente Plural debe tener en 
cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto  del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no 
es plural no hay lugar a porcentaje.  
El puntaje al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla:  
 
Mayor a  Menor o igual a  Puntaje  
0 3 60 
3 6 80 
6 10 100 
10 Mayores  120 
 
Para acredit ar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual contiene los 
contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el 
Presupuesto Oficial estimado debe ser  liquidado con el SMMLV para el año de publicación del Pliego de Condiciones 
del proceso de selección.  
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, adicionalmente deben aportar copia 
de los Contratos ejecutados o certific aciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras 
civiles bien sean públicos o privados. La información de los Contratos soportados con las certificaciones de terceros 
que hubieren recibido los servicios de construcción de ob ras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el 
Proponente presente en el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser 
allegada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moned a del país de origen. Cuando 
el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los 
términos indicados en el numeral 1.13 del Pliego de Condiciones.  
C. Capacidad Financiera (CF):  
El factor (CF) para propó sitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 
Proponente con base en la siguiente fórmula:  
Índice de liquidez = Activo Corriente
Pasivo Corriente 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguient e tabla:  
Mayor a  Menor o igual 
a Puntaje  
0 0,5 20 
0,5 0,75 25 
0,75 1,00 30 
1,00 1,5 35 
1,5 Mayores  40 
 
El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad suficiente para tener 
estados financieros auditad os a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados 
financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.  
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucur sal en Colombia, la información requerida para el 
factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está contemplada en el numeral de los 
requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones.  
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 
indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).  
D. Capacidad Técnica (CT):  
El factor (CT) para propósitos de la capacidad res idual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 
profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente 
conforme con la cual desarrollen actividades relacionadas directamente con la co nstrucción.  
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin Sucursal en Colombia deben 
diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual.  
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:  
Desde  Hasta  Puntaje  
1 5 20 
6 10 30 
11 Mayores  40 
 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE):  
El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal 
si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contado r o su auditor independiente el cual contenga la lista de los 
contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del 
Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio 
o Unión Temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato 
se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe c onstar expresamente si el 
Proponente tiene o no contratos en ejecución.  
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguien tes. 
Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) 
solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses.  
II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación  de la oferta obligan 
al Proponente con Entidades Estatales o privadas para realizar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles 
de los Contratos de concesión y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, así como los contratos 
suspendidos y aq uellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que 
se encuentren en liquidación.  
III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o por sociedades, 
Consorcios o Uniones Temp orales en los cuales el Proponente tenga participación.  
IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse asumiendo 
que lo que falta por ejecutar iniciará en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de  Contratación. Si 
el Contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.  
V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor del 
contrato dividido por el plazo del cont rato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de 
días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por 
la participación del Proponente en la respectiva estructura.  
VI. Para los Prop onentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deben diligenciar el 
Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica 
y el contador público colombiano que los hubiere conve rtido a Pesos Colombianos usando para ello la sección 
1.13 del Pliego de Condiciones.  
 
VI.Evaluación de la Oferta  
_______________________________________________________________________________  
 
La Alcaldía Municipal de Melgar - Tolima debe evaluar las Oferta s de los Proponentes que hayan acreditado los 
requisitos habilitantes de que trata la sección VI.  
 
En la evaluación de las Ofertas la Alcaldía Municipal de Melgar - Tolima realizará la ponderación del factor económico 
y el técnico de acuerdo con los puntaj es indicados en la Tabla 5.  
 
Las Ofertas deben presentarse en sobre separado y cerrado presentando en el Sobre 2 el Anexo 5 establecido en el 
presente Pliego de Condiciones como el formato para presentación de la Oferta Económica.  
 
Tabla 5 - Puntaje por criterios de evaluación 
 
Criterio de Evaluación  Puntaje Parcial  Puntaje Total  
A.  Factor Económico    300 puntos  
Propuesta Económica  300  
B.  Factor de Calidad – técnico   590 puntos  
-Ponderación experiencia mínima del personal propuesto y 
experiencia esp ecifica adicional, personal adicional sin costo 
para el municipio  290  
-Programación de Obra  140  
-Plan de calidad  70  
-Soportes de cumplimiento de requisitos de salud ocupacional y 
seguridad para el proyecto  88  
-Emprendimientos y empresas de mujeres  1  
-Mipyme  1  
C. Puntaje de Incentivo en favor de Personas con 
Discapacidad  10 10 puntos  
D.  Apoyo a la industria Nacional  100 100 puntos  
Total   1000 puntos  
 
De conformidad con el art. 58 de la ley 2195 de 2022, el Municipio deberá reducir durante la evaluación de las ofertas 
en la etapa precontractual veinte puntos del total de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se 
les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha previs ta 
para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 
incumplimiento. Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se 
encuentra en la sit uación anterior  
 
 
CRITERIOS DE DESEMPATE DE LAS PROPUESTAS:  
 
Si como resultado de la calificación, dos o más proponentes obtuvieren igual puntaje total entre todas las propuestas 
y éste fuere el mayor de la evaluación final, siempre y cuando se cumplan la s condiciones antes previstas, se resolverá 
el empate de acuerdo con los siguientes criterios establecidos en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 y los 
lineamientos indicados en el Manual para el manejo de incentivos en los procesos de contratación exped ido por 
Colombia Compra Eficiente:  
  
 1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.  
 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la 
persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres 
cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen 
mayorit ariamente.  
 
3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que 
por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 
de 1997. Si la of erta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por 
ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticin co por ciento (25%) consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura 
y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor  proporción de personas 
mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito 
de edad de pensión establecido en la Ley.  
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que 
por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitanas.  
 
6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reinc orporación o de la persona jurídica en 
la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de 
reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.  
 
7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una 
madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, o una persona jurídica en la 
cual participe o participen mayorit ariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, 
o la persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la 
madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus 
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o ac cionistas de los miembros del proponente 
plural.  
 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural 
constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.  
 
9. Preferir la oferta presentad a por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, 
cooperativas o asociaciones mutuales.  
 
10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 
31 de diciembre del año anterior,  por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYMES, 
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, 
la oferta presentada por un proponente plural siemp re que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa 
o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, 
cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) d e la experiencia acreditada en la oferta; 
y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.  
  
11. Preferir las empresas recono cidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad 
BIC, del segmento MIPYMES.  
 
12. En caso de persistir el empate se realizará un sorteo con balotas en el cual se preferirá al oferente que saque 
la mayor balota.  
 
PARÁGRAFO PRIM ERO. Los factores de desempate serán aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones 
mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando 
aquellas que sean micro, pequeñas o mediana s. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO. Para los criterios enunciados que involucren la vinculación de capital humano, el oferente 
deberá acreditar una antigüedad igual o mayor a un año. Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá en 
cuenta a aquellos trabaj adores que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la misma.  
 
PARÁGRAFO TERCERO. El Gobierno Nacional podrá reglamentar la aplicación de factores de desempate en casos 
en que concurran dos o más de los factores aquí previstos.  
 
A continuación, se enlistas una a una los documentos para acreditar la aplicación de dese mpate:  
 
FACTOR DESEMPATE  FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA CONDICION – SE SOLICITA PRESENTAR LOS 
DOCUMENTOS QUE SE ENLISTAS A CONTINUACIÓN PARA APLICAR EL 
DESEMPATE  
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a 
la oferta de bienes o servicios extranjeros.  A. BIENES.  
Inscripción en el Registro de productor de bienes nacionales (RPBN). Este es un 
instrumento mediante el cual el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo recopila 
información (base de datos) sobre la producción de bienes existente s en el país. La 
preferencia de oferta se concederá al proponente que cuenta con el respectivo RPBN 
para los bienes que ofrece.  
 
B. SERVICIOS  
Para el caso de los servicios, se considera que es nacional si se hace por una persona 
natural colombiana o reside nte en el país, circunstancias que se acreditarán con la 
Cédula de Ciudadanía o con la visa de residente. Para el caso de personas jurídicas 
se considera que el servicio es nacional si es prestado por una persona constituida en 
Colombia, lo cual se verific ará con el certificado de existencia y representación legal.  
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas 
de la violencia intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe 
o participen mayoritariamente; o, la de un pr oponente plural 
constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o 
participen mayoritariamente  PRUEBA DE LA CONDICIÓN.  
 
A. MUJER CABEZA DE FAMILIA.  
Esta condición se acred ita con Declaración ante notario por parte de la respectiva 
mujer. (Parágrafo del Art. 2° de la Ley 82 de 1993).  
 
B. MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.  
 
Esta condición se acredita mediante providencia que establezca medida de protección 
expedida por la autoridad competente, (comisario de familia del lugar donde ocurrieron 
los hechos y a falta de este el juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad 
indígena – en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades indígenas –. La 
medida de protección se debe emitir en una providencia motivada).  
 
PARA PROPONENTE PERSONA NATURAL.  
La respectiva declaración ante notario o la providencia según corresponda.  
 
PARA PROPONENTE PERSONA JURÍDICA.  
Certificación expedida por el representante lega l o el revisor fiscal cuando este exista 
en la cual se indique: i) Que dentro de la composición de la sociedad o que los 
miembros y/o asociados y/o afiliados de la persona jurídica sin ánimo de lucro, se 
cuenta con participación de mujeres que ostentan la condición especial (Cabeza de 
Familia – Victima de la Violencia). ii) Identificación de las Mujeres, indicando número 
de cuotas sociales, acciones que poseen, o el alcance o condición de su participación 
para el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro. iii) Indicación del número 
total de cuotas sociales o acciones de la respectiva sociedad o la composición para el 
caso de otras figuras asociativas Del derecho privado (Número de asociados – 
Número de afiliados – Integrantes etc.).  
 
La declaración a nte notario o providencia que establece la medida protección, según 
la condición a acreditar, de la o las mujeres que hacen parte de las personas jurídicas 
proponentes.  
Cuando se trate de proponentes plurales, se observarán los mismos requisitos 
respecto d e cada uno sus integrantes respectivamente.  
 
Nota: La participación mayoritaria para el caso de las sociedades comerciales, se 
calcula de acuerdo al número acciones (en las sociedades por acciones) o por la 
utilidad proveniente de la participación social ( Sociedades Personales). Para el caso 
de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, se calcula a partir del porcentaje de 
mujeres vinculadas a la persona jurídica respecto al Número total de personas que la 
conforman (Miembros, asociados, afiliados etc., se gún su naturaleza.)  
3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las 
condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento 
(10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se 
refiere la Ley 361 de 1997.  Si la oferta es presentada por un 
proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez 
por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en 
los términos del presente numeral, debe tener una participación de por 
lo menos el veinticinco por ciento (25%) consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento 
(25%) de la experiencia acreditada en la oferta   1. Certificación suscrita por la persona natural, el representante legal o el re visor 
fiscal, según corresponda, en el cual certifique el número total de trabajadores 
vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre 
del proceso de selección  
 
2. Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo e n el cual se indique el número de 
personas vinculadas con discapacidad, el cual deberá estar vigente a la fecha de 
cierre del proceso de selección  
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que 
acredite la vinculación en mayor proporción de perso nas mayores que 
no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión 
establecido en la Ley.  
 1. Certificación suscrita por la persona natural, el representante legal o el revisor fis cal, 
según corresponda, en donde se indique: i) El número total de personas mayores 
vinculadas directamente por el proponente mediante contrato de prestación de 
servicios o de trabajo a la fecha de cierre del proceso de selección. ii) El número de 
trabajad ores y/o de prestadores de servicios vinculados, mayores que no sean 
beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de Sobrevivencia y que hayan cumplido 
el requisito de edad de pensión.  
 
2. Declaración escrita de la persona mayor trabajador o vinculada al proponente, en 
la cual indique que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia 
y que ya ha cumplido el requisito de edad establecido en la ley (57 y 62 años para 
mujeres y hombres respectivamente) junto con la copia de la cédula de ciudadanía  
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que 
acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que por lo menos 
diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom  o gitanas.  
 Certificaciones de auto reconocimiento expedidas por la dependencia competente del 
Ministerio del Interior. (Es el Ministerio del Interior la autoridad encargada de certificar 
la pertenencia a las poblaciones indígena, negra, afrocolombiana, r aizal, palanquera, 
Rom o gitanas.)  
Certificación suscrita por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, 
según corresponda, en donde se indique: i) El número total de trabajadores vinculados 
a su planta de personal a la fecha de cierre  del proceso. b) El número de dichos 
trabajadores que pertenezcan a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, rom o gitanas.  
Certificación de auto reconocimiento de cada uno de los trabajadores con los que se 
pretende acreditar el requ isito 
6. Preferir la propuesta de personas en proceso de 
reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la cual 
participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural 
constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o  personas 
jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.  
 PRUEBA DE LA CONDICIÓN.  
 
Esta condición se acredita con la respectiva certificación expedida por la Agencia Para 
la Reincorporación y la Normalización –ARN – que los reconoce como t ales.  
 
 
PARA PROPONENTE PERSONA NATURAL.  
Certificación expedida por la Agencia Para la Reincorporación y la Normalización.  
 
PARA PROPONENTE PERSONA JURÍDICA.  
Certificación expedida por el representante legal o el revisor fiscal cuando este exista 
en la cua l se indique: i) Que dentro de la composición de la sociedad o que los 
miembros y/o asociados y/o afiliados de la persona jurídica sin ánimo de lucro, se 
cuenta con participación   de   personas   en   proceso   de   reintegración   o 
reincorporación. ii) Identificación de estas personas, indicando  
7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural 
siempre que: (a) esté conformado por al menos una madre cabeza de 
familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, 
o una persona ju rídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre 
cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o 
reintegración, o l a persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por 
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre 
cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o 
reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o Acreditar de acuerdo a la forma descrita para el caso de madres cabeza de familia y 
personas en proceso de reintegración o reincorporación.  
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los 
miembros del proponente plural.  
 
8. Preferir la of erta presentada por una Mipyme o 
cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural 
constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.  
 MIPYMES  
 
En virtud del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, se establece que las 
Mipym es deben acreditar su condición, presentando un certificado expedido por el 
representante legal y el revisor fiscal -siempre y cuando estén obligadas a tener uno o 
el contador de la empresa donde conste que la misma tiene el tamaño empresarial 
establecido d e acuerdo con la ley.  
 
COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES  
 
Certificado de existencia y representación legal.  
 
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural 
constituido por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o 
asociaciones mutuales.  
  
MIPYMES  
 
En virtud del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, se establece que las 
Mipymes deben acreditar su condición de tal, presentando un certificado expedido por 
el representante legal y el revisor fiscal -siempre y cuando estén obligadas a tener uno - 
o el contador de la empresa donde conste que la misma tiene el tamaño empresarial 
establecido de acuerdo con la ley.  
 
COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES  
 
Certificado de existencia y representación legal  
10. Preferir al oferente que acredite d e acuerdo con sus 
estados financieros o información contable con corte a 31 de 
diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) 
del total de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o 
asociaciones mutuales por concepto de proveedurí a del oferente, 
realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un 
proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una 
MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación 
de por lo menos el veinticinco por ci ento (25%); (b) la MIPYME, 
cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por 
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la 
MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios 
o representantes legales sean  empleados, socios o accionistas de los 
miembros del proponente plural.  
 Estados Financieros del año inmediatamente anterior - (Balance - Estado de 
resultados con sus respectivas notas y debidamente certificados y dictaminados 
cuando corresponda.  
 
Certifica ción suscrita por el contador público que prepara los estados financieros y por 
el revisor fiscal - en caso de contar con el  
- en la que se indique que del total de los pagos realizados por el ente económico, con 
corte 31 de diciembre del año anterior, mín imo un 25% corresponden a proveeduría a 
MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales  
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como 
Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del 
segmento MIPYMES.  
 Dicha situación se acredita co n el certificado de existencia y representación legal de 
la sociedad, en el que conste que reúne los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 
2018.  
12. En caso de persistir el empate se realizara un sorteo con 
balotas en el cual se preferirá al oferent e que saque la mayor balota.  Mediante balota en presencia de los empatados, se depositan balotas en una bolsa 
con el número del oferente en el orden de entrega de las ofertas y la primera que salga 
será el adjudicatario del contrato  
 
 
A. Factor Económico  
_______________________________________________________________________________  
 
 
La entidad a partir del valor total de las Ofertas asignará máximo Trescientos (300) puntos  acumulables de conformidad 
con el siguiente procedimiento:  
 
FÓRMULAS  
 
Para la determ inación del método se tomarán hasta las centésimas de la (TRM) Tasa de cambio Representativa del 
Mercado (certificada por el Banco de la Republica) que rija en la fecha prevista para la Instalación de la Audiencia de 
apertura de sobres y asignación de punt aje de la oferta económica, aun cuando dicha fecha se modifique 
posteriormente en desarrollo del proceso licitatorio.  
 
Se determinara el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación. Esta 
TRM se tomara del sitio w eb del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series -estadisticas/see 
ts cam.htm#trm.  
 
Rango  
(inclusive)  Número  Método  
De 0.00 a 0.24  1 Mediana con valor absoluto  
De 0.25 a 0.49  2 Media geométrica  
De 0.50 a 0.74  3 Media aritmética  baja 
De 0.75 a 0.99  4 Menor valor  
 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas 
se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas.  
Las propuestas que  al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 
económica.  
 
A. Mediana con valor absoluto  
 
La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se 
entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del 
siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número 
de valores es impar, la mediana correspond e al valor central, si el número de valores es par, la mediana será el 
promedio de los dos valores centrales.  
Me=Mediana(V1;V2..;…Vm) 
Donde:  
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.  
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad.  
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas.  
 
Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo punt aje será asignado a la propuesta 
que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula:  
 
Puntaje=[{1−|Me−Vi
Me|}∗Puntaje máximo] 
Donde:  
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas ec onómicas válidas.  
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.  
 
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que 
se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para l as otras propuestas, se utilizará la siguiente 
fórmula  
 
Puntaje=[{1−|VMe−Vi
VMe|}∗Puntaje máximo] 
Donde:  
• VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana.  
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.  
 
B. Media Geométrica  
 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de calificación 
para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:  
MG=√V1∗V2∗V3∗…∗Vnn 
Donde:  
• MG: Es la media geométrica de todas las oferta s habilitadas.  
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada.  
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  
 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo p untaje al valor de la 
propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el 
factor correspondiente.  
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación:  
Puntaje=Puntaje máximo∗(1−(|MG−Vi|
MG)). 
 
C. Media Aritmética Baja  
 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las ofertas 
hábiles para calificación económica.  
XB̅̅̅̅=(Vmin+X̅)
2 
Donde:  
• Vmin: Es el val or total corregido de la propuesta válida más baja.  
• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas.  
• XB̅̅̅̅: Es la media aritmética baja.  
 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
Puntaje=
{      Puntaje máximo∗(1−(XB̅̅̅̅−Vi
XB̅̅̅̅)) Para valores menores o iguales a XB̅̅̅̅
 
 
 
Puntaje máximo∗(1−(| XB̅̅̅̅−Vi |
XB̅̅̅̅)) Para valores mayores a XB̅̅̅̅
}      
 
Donde:  
• XB̅̅̅̅: Es la media aritmética baja.  
• Vi: Es el valor total corregido de  cada una de las propuestas “i”.  
 
 
D. Menor valor:  
 
Para la aplicación de este método de procederá a determinar el menor valor de las propuestas hábiles y se 
procederá a la ponderación.  
 
Ponderación de las propuestas por este método; se iniciara la verificaci ón de requisitos por la propuesta de menor 
valor y así sucesivamente.  
 
Las propuestas que no estén definidas como hábiles, no se les tendrán en cuenta puntaje alguno.  
 
A las propuestas que sean superiores al 100% del presupuesto oficial serán rechazadas.  
 
A las propuestas que sean inferiores al 98 % del presupuesto oficial se les asignara puntaje cero (0).  
 
A la propuesta que esté más cerca por debajo o por encima de la media aritmética, se le asignarán Cuatrocientos 
cincuenta (450) puntos. Las demás propue stas recibirán 10 puntos menos que la anterior, en la medida que su valor 
se aleje por debajo o por encima de la media aritmética, en forma consecutiva. Si se presentan dos o más 
propuestas económicas de igual valor, se les asignará el mismo puntaje.  
 
En el evento de que como resultado de la evaluación técnica, solo una propuesta obtenga el puntaje requerido para 
ser calificada económicamente, se verificará que el valor de la oferta no supere el 100% del valor del presupuesto, ni 
sea inferior al 98% del val or del presupuesto, sin que haya aplicación de la fórmula y sin perjuicio de la verificación 
que se haga de los requisitos exigidos para la evaluación económica.  
 
 
Las Ofertas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje alguno, p or concepto de Apoyo 
a la Industria Nacional y Factor de Calidad.  
 
 El Puntaje de cada propuesta será el resultado de la aplicación de las fórmulas anteriores.  
 
Causales de eliminación:  
 
En caso de presentarse alguna de las siguientes condiciones en la eva luación, los proponentes serán eliminados:  
 
 Cuando NO se presente la totalidad de los ítems del Presupuesto Oficial, contemplados en el ANEXO - 
ESPECIFICACIONES MINIMAS TECNICAS DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR.  
 Cuando al hacer revisión matemática se present e un error superior al uno por ciento (1%) en el valor de la 
propuesta económica presentada.  
 Cuando se modifiquen las cantidades de obra, la descripción del ítem y/o la unidad de medida.  
 Cuando el plazo estipulado por el contratista según cronograma de obr a y cuadro de lista de actividades, 
sobrepase el plazo estipulado por la entidad.  
 
La oferta deberá presentarse en pesos colombianos.  
 
NOTA : El valor excedente que resulte de la diferencia entre el valor ofertado corregido y el presupuesto oficial, la 
admi nistración podrá adicionar en mayores cantidades de acuerdo a los estudios previos del proyecto y serán avalados 
por la Administración y el ordenador del gasto, siempre y cuando estas resultaran indispensables para garantizar la 
ejecución integra del proye cto. 
 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
 
El proponente para cada ítem de pago deberá presentar el análisis de precios unitarios correspondientes, so pena de 
rechazo de la propuesta. Los precios unitarios deberán indicarse en pesos colombianos y deberán cubrir todos costos, 
directos e indirectos, que implique la ejecución de las obras, y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento 
satisfactorio del contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos y contribuciones y utilidades 
del co ntratista.  
 
Se deberá hacer el análisis para cada uno de los ítems de acuerdo con lo expresado en la lista de cantidades de obra 
relacionadas en el Anexo y el listado de materiales y precios básicos de estos ítems.  
 
Para elaborar los análisis de precios unitarios correspondientes a cada ítem, se deberán tener en cuenta los siguientes 
aspectos:  
 
a. Que estén de acuerdo a los ítems de pago de las especificaciones generales y particulares dadas en el 
presente Pliego de Condiciones.  
b. Las condiciones de la región  en cuanto a los costos básicos y la disponibilidad de equipos, mano de obra, 
materiales de construcción, factores de producción, régimen de lluvias, accesos a los sitios de trabajo, sistemas de 
explotación y producción de los agregados pétreos y demás asp ectos que puedan influir en el costo final de los precios 
unitarios.  
c. La unidad de medida deberá estar de acuerdo a la especificación correspondiente y lo establecido en el 
Anexo.  
d. Las tarifas horarias de los equipos deberán ser analizadas teniendo en cuenta  los costos de propiedad y de 
operación, incluyendo los costos por manejo (operador y ayudante).  
e. Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados. Es necesario relacionar las 
cantidades requeridas para ejecutar cada ítem, incluyendo desperdicios y los materiales auxiliares y o adicionales 
transitorios.  
f. Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocación incluyendo todos los 
fletes.  
g. Los precios unitarios son fijos y no están sujetos a revisiones ni camb ios. No se considerarán reajustes de 
precios.  
h. En la mano de obra se deben considerar los jornales de las cuadrillas de obreros y de personal especializado 
teniendo en cuenta el jornal básico o el vigente en la región, afectado del porcentaje de prestacione s sociales de 
acuerdo con disposiciones legales vigentes. Los rendimientos establecidos deberán ser el resultado de un estudio 
cuidadoso que determine óptimamente el tiempo de ejecución de la unidad del ítem considerado.  
i. Los precios unitarios deberán ajust arse al peso, bien sea por exceso o por defecto.  
j. En la determinación de los costos indirectos se deben tener en cuenta las condiciones de la zona y la 
localización de la obra con respecto a los centros de producción y abastecimiento, discriminando los gast os por 
administración y los porcentajes para imprevistos y utilidad.  
 
REVISIÓN Y CORRECCIÓN ARITMÉTICA  
 
 
Adicionalmente, los evaluadores económicos tendrán en cuenta lo siguiente:  
 
Se verificarán las operaciones aritméticas del cuadro de presupuesto del of erente, primando las cantidades y 
especificaciones establecidas en el FORMULARIO RESPECTO DEL ANEXO del pliego de condiciones, para lo cual 
se procederá a realizar las correcciones y revisar las operaciones elaboradas por el proponente invitado por EL 
MUNI CIPIO en el cuadro de presupuesto y el valor total corregido se verificará y se corregirá en el FORMULARIO  - 
VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.  
 
Las ofertas serán analizadas para determinar si en los cálculos se han cometido errores en las operaciones aritméticas, 
en cuyo caso y para efectos de evaluación y selección EL MUNICIPIO realizará las correcciones necesarias y se 
tomará como base de evaluación la oferta corregida  
  
En caso de presentarse cualquier discrepancia entre las cantidades de obra deter minadas en el FORMULARIO 
RESPECTO DEL ANEXO, del pliego de condiciones y las cantidades de obra en el cuadro de presupuesto del oferente, 
EL MUNICIPIO podrá hacer correcciones y tomará para ello las cantidades establecidas en el FORMULARIO 
RESPECTO DEL ANE XO. Se realizará las operaciones aritméticas entre las cantidades corregidas y los valores 
unitarios, realizando las correcciones matemáticas de las operaciones hasta el resultado del valor total de la propuesta 
corregida. Este valor se tendrá en cuenta, t anto para la evaluación como para la adjudicación.  
 
B. Factor Técnico  
 
La oferta técnica tiene un puntaje de hasta (59 0) puntos, para los siguientes aspectos y ponderaciones:  
 
Al proponente que dentro de la experiencia mínima del personal propuesto acredite p ara cada uno de los siguientes 
profesionales:  
 
EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL MINIMO EXIGIDO Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL (100) 
PUNTOS  
 
La experiencia adicional que se exige para dar puntuación es la siguiente:  
 
EJECUCION DE OBRA:  
 
PROFESIONAL  EXPERIENCIA MINIMA  PUNTOS  
DIRECTOR DE OBRA  Si el director de obra acredita más de (10) años a 
partir de la fecha de expedición de la tarjeta 
profesional y adicional Acredita una 
Especialización y/o Maestría en Gerencia de Obras 
y/o Gerencia de Proyectos.  50 
Si el director de obra acredita más de (10) años a 
partir de la fecha de expedición de la tarjeta 
profesional y adicional acredita una 
Especialización en Gerencia de Obras y/o Gerencia 
de Proyectos y una (1) certificación adicional como 
director de obra s en construcción de edificaciones 
multifamiliares por un valor ejecutado superior a 
7280 SMMLV y con un área mínima intervenida 
superior a 3260 M2  100 
 
PERSONAL ADICIONAL AL MINIMO EXIGIDO (90) PUNTOS  
 
INGENIERO CIVIL 
Y/O ARQUITECTO   
 
El proponente que demuestre que apoya a la mano de 
obra calificada del municipio, demostrando que 
utilizará mano de obra calificada adicional sin costo 
para el municipio como INGENIERO CIVIL Y/O 
ARQUITECTO, residente del municipio del proyecto 
mediante certificación de resi dencia expedida por la 
entidad correspondiente (secretaria de gobierno del 
municipio) no superior a 15 días calendario.  
 
Para estos puntos adicionales se deberá cumplir con los 
siguientes requisitos:        
-  Copia de la cedula de ciudadanía del trabajado r 
-  Certificado de residencia y domicilio expedido por la 
Secretaría General y de Gobierno, no mayor a 15 días 
calendario contados a la fecha del cierre de la convocatoria  
-  Carta de compromiso de la mano de obra, firmada.  40 
 
Profesional en Ingeniería civi l y/o arquitectura, 
acreditar más de dos (02) años de experiencia general 
a partir de la fecha de expedición de la tarjeta 
profesional.  
 
 
AUXILIARES DE 
OBRA  
(Mano en obra no 
calificada)  DESCRIPCIÓN  PUNTAJE 
POR 
ITEM  PUNTAJE 
MAXIMO 
A 
ASIGNAR  
Se califica rá con 
cincuenta (50) puntos 
cuando el oferente 
demuestre que para la 
ejecución del proyecto 
empleará mano de obra 
no calificada, residentes 
del municipio de melgar, 
mínimo diez (10) 
personas.  
Para estos puntos 
adicionales se deberá 
cumplir con los 
siguien tes requisitos:     
- Copia de la cedula de 
ciudadanía del trabajador  
- Certificado de 
residencia y domicilio 
expedido por la 
Secretaria General y de 
Gobierno, no mayor a 15 
días calendario, contados 
a la fecha del cierre de la 
convocatoria.  
- Carta de com promiso de 
la mano de obra, firmada.  5 50 
 50 
Máximo puntaje por personal adicional  90 
 
EL PROPONENTE DEBERA PRESENTAR PARA EL EQUIPO DE TRABAJO LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LAS CONDICIONES ANTES SEÑALADAS:  
 
1. Hoja de vida de cada uno de los i ntegrantes del equipo de trabajo.  
2. Fotocopia del documento de identidad del profesional propuesto.  
3. Acreditación del título profesional, tarjeta profesional vigente.  
4. Acreditación del título de la especialización y/o maestría y/o doctorado.  
5. Carta de intención  dirigida al presente proceso de cada uno de los miembros del equipo 
de trabajo y del director General en donde señale el tiempo de dedicación.  
 
Nota 1: Para el caso de las certificaciones de experiencia del personal mínimo requerido, expedidas por entidad es 
privadas que no hayan sido parte del equipo certificado por la entidad pública beneficiaria del proyecto, deberán estar 
acompañadas de los siguientes documentos:  
 Copia del contrato de trabajo o prestación de servicios suscrito entre el profesional y la 
entidad privada que certifica la experiencia.  
 Para el caso del trabajo independiente: Copia de la planilla pagada o cancelada de la 
seguridad social correspondiente al periodo certificado.  
 Para el caso de trabajador dependiente: Copia del desprendible de n ómina y/o 
certificación y/o documento que demuestre los aportes al sistema de seguridad social integral.  
Nota2: En caso de presentarse más de una (1) contrato y/o certificación para acreditar la experiencia de los 
profesionales la Entidad hará la verificac ión correspondiente sobre la primera (1) certificación siguiendo la foliación 
consecutiva que se consigne en la propuesta original; las demás no serán tenidas en cuenta para el cumplimiento del 
requisito.  
Nota 3: Si la alcaldía municipal de melgar evidenci a que los profesionales de un proponente no tienen la disponibilidad 
del tiempo suficiente para dedicar a la ejecución del presente proceso, el profesional no será tenido en cuenta en la 
propuesta.  
Nota 4: Si se presenta un mismo profesional en Ofertas de diferentes proponentes para el mismo cargo no será tenido 
en cuenta dicho profesional a ninguno de los proponentes que haya ofertado ese mismo profesional.  
Nota 5: La experiencia especifica del personal mínimo requerido se validará a partir de la expedició n de la matricula 
profesional, si la experiencia no cumple con el requisito mencionado no se tomará como válida.  
Nota 6: Se aclara que cuando en el pliego nos referimos a la entidad contratante, estamos indicando, que lo 
firma, la entidad sea persona natur al o jurídica, que generó la contratación al profesional que se vaya a 
presentar. Sin embargo, en todos los casos se deberá acreditar lo solicitado por el Pliego de Condiciones 
dentro del acápite denominado “Personal mínimo exigido”.  
 
EXPERIENCIA ESPECÍFIC A ADICIONAL (100 PUNTOS)  
 
 
EXPERIENCIA MINIMA  PUNTOS  
-Si dentro de la experiencia especifica que acredita 
el proponente demuestra y acredita que el valor de 
uno de los contratos aportados es superior a 3640 
SMMLV  50 
Si dentro de la experiencia especifica  que acredita 
el proponente demuestra y acredita que el valor de 
uno de los contratos aportados es superior a 7280 
SMMLV y un área intervenida superior a 3260 m2.  100 
Puntaje máximo a otorgar  100 
 
-PROGRAMACION DE OBRA (140 PUNTOS)  
 
La Programación de O bra propuesta deberá reunir las siguientes características mínimas para que sea otorgado el 
puntaje asignado:  
 
- Las duraciones de cada ítem deberán estar en función del rendimiento y numero de 
cuadrillas propuestos en cada análisis de precios unitario.  
 
- Los rendimientos de la maquinaria deben coincidir con los de mano de obra, el no tener en 
cuenta este requerimiento se tomará como inconsistencia la actividad.   
 
- El número máximo de cuadrillas diarias que pueden ser propuestas es de 10 (teniendo en 
cuenta te rminaciones tempranas y a que la suma de las cuadrillas diarias para 
terminaciones tardías puede exceder este número por tratarse de actividades que no hacen 
parte de la Ruta crítica).  
 
- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras en ningún caso será  superior al Plazo 
estipulado en los Pliegos de condiciones para la ejecución de la obra.  
 
- No se admitirán programas de trabajo calendarizados ya que la fecha de Inicio de la Obra 
puede variar.  
 
- El Proponente deberá especificar CLARAMENTE el tiempo exacto de duración de la obra 
propuesto en el programa de trabajo.  
 
- Debe resaltarse claramente la Ruta Crítica.  
 
- Para evitar Holguras desproporcionadas, en el avance de obra, cuando se lleve el 75% del 
plazo oficial del contrato, el acumulado de avance según las terminaciones tardías debe ser 
mínimo del 50% del total de la obra.  
 
La no presentación de cualquiera de los elementos señalados para cada componente de la programación dará lugar a 
que la propuesta obtenga una calificación de cero (0) puntos por dicho com ponente en su totalidad.  
 
Para la determinación de inconsistencias, se establecerá de acuerdo a la totalidad de actividades analizadas presentadas 
por el proponente, de acuerdo a las especificaciones generales consignadas para cada numeral a evaluar, ente ndiéndose 
como inconsistencia un error de cálculo, ausencia de datos o no correspondencia de la información entre los diferentes 
cuadros y diagramas de la programación respectiva.  
 
El proponente deberá tener en cuenta al momento de elaborar su programació n, el desarrollo de ejecución más 
adecuado para agotar la totalidad de los ítems involucrados en la propuesta, teniendo presente las condiciones 
climáticas, tiempos de transporte y modos de ejecución en condiciones normales.  
 
El programa debe presentarse en forma coherente con rendimientos factibles, con el fin de que la ejecución se pueda 
desarrollar sin demoras y atrasos.  
 
A continuación, se señalan los elementos a considerar cuidadosamente, al momento de elaborar la programación para 
las obras de constr ucción referenciadas:  
 
LISTADO DE INSUMOS  
 
Para la correcta construcción de los análisis de precios unitarios se debe centralizar la lista de insumos a utilizar 
discriminados en Materiales, Equipos, Mano de obra y Transporte, las cuales obedecen las siguie ntes consideraciones:  
 
- Todos los insumos consignados en los análisis de precios unitarios deben estar 
relacionados en la lista de insumos.  
- No puede haber insumos duplicados en la lista o existir diferentes precios para un mismo 
insumo.  
- Los equipos deben te ner el valor que corresponde a un arrendamiento o alquiler, por lo que 
se deberá evaluar el costo de este canon en el mercado por unidad de tiempo.  
- Los materiales deberán relacionar el precio puesto en obra, exceptuando los materiales 
producto de explotaci ón minera, como material pétreo o granular; en este caso se deberá 
incluir el transporte desde los sitios identificados para adquisición hasta la obra.  
- El valor del salario de la mano de obra en ningún caso deberá estar por debajo del salario 
establecido p or ley para un trabajador, de igual forma se deberá tener en cuenta el factor 
prestacional que evalúa los aspectos prestacionales que se establece legalmente, 
dotaciones y otros aspectos para la correcta operación del trabajador dentro del proyecto.  
- En los  análisis de precios unitarios no se relacionarán los trabajadores como cuadrillas sino 
por trabajadores con el fin de evaluar los aspectos descritos en este apartado.  
 
Cada Análisis de precios unitarios que no se presenten atendiendo estas consideraciones  y las demás expuestas en el 
apartado de programación se asumirá como una inconsistencia en la presentación.  
 
 
LISTA DE ACTIVIDADES  
 
Como forma de verificar la consistencia al momento de elaborar el diagrama, el proponente deberá presentar un cuadro 
que l iste las actividades y cuyos identificadores y duraciones deben ser iguales a las utilizadas en todas las tablas y 
diagramas exigidos. En este cuadro se debe consignar la información referente a la actividad relacionada, señalando 
para cada una el ítem, de scripción, Unidad, Cantidad, Tipo de Cuadrilla Número de cuadrillas (siempre debe ser un 
número entero), Rendimiento de la Cuadrilla y Duración calculada en días. La relación debe tener en cuenta que los 
rendimientos consignados deben ser correspondientes a los consignados en los Análisis de Precios Unitarios y 
corresponder a unidad / día, de tal forma que la duración sea el resultado de dividir la cantidad de la actividad entre el 
producto del rendimiento de la cuadrilla por el número de cuadrillas utiliza das. Se requiere que el proponente presente 
las duraciones en días enteros, para esto se debe aproximar los decimales al dígito inmediatamente superior y para 
actividades con duración inferior a un día, el valor será 1.  
 
DIAGRAMA DE GANTT  
 
El proponente de berá presentar un diagrama que consigne las actividades en las que se agrupan todos y cada uno del 
ítem de la oferta económica.  
 
El diagrama se debe presentar de acuerdo a las condiciones y restricciones establecidas por los modelos de 
programación y debe consignarse, tal y como lo establece el modelo, la siguiente información, señalado en días no 
calendarizados:  
 
a) ACTIVIDAD (Ya sea reseñada de acuerdo a su número o a cualquier tipo de nomenclatura clara, válida para 
identificarla).  
b) TIEMPO DE INICIO MÁ S CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC.  
c) TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC.  
d) DURACION DE LA ACTIVIDAD (CALCULADA DE ACUERDO A LAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS 
ACTIVIDADES).  
e) TIEMPO DE INICIO MÁS LEJANO PARA UNA ACTIV IDAD ASIGNADA. TIL.  
f) TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL.  
g) HOLGURA O FLUCTUACION DE LA ACTIVIDAD. H.  
 
El Diagrama debe mostrar cual es la Ruta Crítica de la Programación Propuesta y el número de identificación de cada 
actividad.  
 
FLUJO DE FONDOS  
 
Con el fin de determinar el valor y el porcentaje de incidencia de cada actividad, en términos económicos, que 
conlleven a una justificación de los desembolsos propuestos por la entidad a lo largo del tiempo transcurrido, se solici ta 
al proponente presentar un flujo de fondos mensual correspondiente a la inversión total incluyendo el AIU de cada una 
de las Actividades propuestas en la Programación. Básicamente deberán elaborarse los siguientes cuadros:  
 
FLUJO DE FONDOS DE RECURSOS:   
 
Deberá elaborarse el flujo de fondos mensual para el transcurso del proyecto, incluyendo el AIU y discriminando el 
valor correspondiente a MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE según el Análisis de 
Precios Unitarios y la programación de obra pr opuesta tomando como Base los Tiempos de Iniciación y terminaciones 
cercanos (TIC Y TTC).  
 
 
 
FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACIÓN CERCANOS:  
 
El cuadro deberá contener un consolidado por mes tanto del total del valor de incidencia de las act ividades a desarrollar 
en ese mes respectivo, así como el porcentaje de incidencia consolidado total para el respectivo mes teniendo como 
Base los Tiempos de Iniciación y terminaciones cercanos (TIC Y TTC). El valor de incidencia corresponderá a los 
costos  directos de obra, a este valor se le deben incluir los costos indirectos una vez sumados los valores de todas las 
actividades que se ven representadas en el mes respectivo.  
 
ACTIV COSTO DE EQUIPOS TIC TTC DUR % INC HT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
$
%
TIC + TTCFLUJO DE FONDOS (TIC, TTC) FLUJO DE FONDOS (TIC, TTC)
RUTA NO CRITICA RUTA CRITICAINCIDENCIA MES
TOTAL ACUMULADO
INCIDENCIA MES ACUMULADOCOSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL
COSTOS INDIRECTOS DE LA OBRA
TOTALESFLUJO DE FONDOS - EQUIPO
FLUJO MES 1
 
 
FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACIÓN LEJANOS:  
 
El cuadro deber á contener un consolidado por mes tanto del total del valor de incidencia de las actividades a desarrollar 
en ese mes respectivo, así como el porcentaje de incidencia consolidado total para el respectivo mes teniendo como 
Base los Tiempos de Iniciación y t erminaciones Lejanos (TIL Y TTL). El valor de incidencia corresponderá a los 
costos directos -de obra, a este valor se le deben incluir los costos indirectos una vez sumados los valores de todas las 
actividades que se ven representadas en el mes respectivo . 
 
 
 
 
COSTOS ACUMULADOS DEL PROYECTO – (TIC - TTC) VS (TIL - TTL)  
 
 
Como resultado de estos diagramas de flujo de fondos, se debe consolidar la información en un cuadro en donde se 
consignen para cada mes, el proyecto con los valores de incidencia y porce ntajes de incidencia mes a mes, incluidos 
los costos indirectos respectivos, tanto para el caso de los cálculos con los tiempos de inicio y terminación adelantados 
o cercanos (TIC, TTC), como para el caso de los cálculos con los tiempos de inicio y termina ción tardíos o lejanos 
(TIL, TTL), tal y como se señala a continuación:  

 
 
GRÁFICOS COMPARATIVOS DE FLUJOS DE FONDOS  
 
 
 
DIAGRAMA DE GANTT CUADRILLAS Y DE PERSONAL.  
 
Dado que se debe verificar en cualquier momento de la obra, la cantidad de personal o cua drillas utilizadas de acuerdo 
a la propuesta, como elemento de soporte a la labor de la interventoría, se solicita al proponente el diagrama de GANTT 
de personal, que constituye en la elaboración de un cuadro tipo GANTT con las barras que describen el desa rrollo de 
cada actividad, utilizando para su construcción los tiempos de inicio y terminación cercanos (TIC, TTC), sobre las 
cuales se debe reseñar el tipo de cuadrilla asignada en los Análisis de Precios Unitarios. Se deben totalizar el número 
de cuadrill as en un cuadro anexo, discriminando su tipo, utilizadas día a día a lo largo del proyecto.  
 
En consecuencia, se exige que el proponente presente un cuadro tipo Gantt y un histograma con base de escala temporal 
día, de la carga diaria de Cuadrillas. El NO cumplimiento en la presentación del cuadro, con la información que se 
solicita dará lugar a calificación de este numeral de cero (0) puntos. La no correspondencia de la información 
consignada en el cuadro DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL, con la LISTA DE ACTI VIDADES dará lugar a 
inconsistencia y la calificación de este numeral será de cero (0) puntos.  
 

Cómo se aprecia se trata de un Programa de Trabajo básico que permite identificar el conocimiento del proyecto por 
parte del Proponente, el cual se calificará e n forma objetiva, es decir, las observaciones serán netamente matemáticas 
o de incoherencias evidentes entre cuadros para evitar subjetividad en la Calificación final y únicamente se imponen 
dos restricciones que son el número máximo de cuadrillas diarias y el avance mínimo de ejecución en el 75% del 
tiempo, lo anterior para evitar programaciones con alto grado de probabilidad de incumplimiento.  
 
PLAN DE CALIDAD (70 PUNTOS)  
 
Se presentar el documento modelo de plan de calidad que contenga además de los comp onentes enumerados a 
continuación los que el proponente considere necesarios para ser aplicados por la Dirección de Obra, responsable a 
nivel de gestionar el proceso de calidad en la obra El plan de calidad de la obra debe contener como mínimo los 
siguient es componentes:  
 
1. Alcance  
2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad  
3. Objetivos de la Calidad  
4. Responsabilidades de la Dirección  
5. Control de documentos y datos  
6. Control de registros  
7. Recursos  
a. Provisión de recursos  
b. Materiales  
c. Recursos humanos  
d. Infraestructura y ambiente de trabajo  
8. Requisitos  
9. Comunicación con el Cliente  
10. Diseño y desarrollo  
a. Proceso de diseño y desarrollo  
b. Control de cambios del diseño y desarrollo  
11. Compras  
12. Producción y prestación d el servicio  
13. Identificación y trazabilidad  
14. Propiedad del cliente  
15. Preservación del producto  
16. Control de producto no conforme  
17. Seguimiento y medición  
18. Auditoria  
 
DESCRIPCION  PUNTOS  
Si el plan de calidad contiene la totalidad de los  componentes descritos 
con sus descripciones y formatos  70 
Si el plan de calidad NO contiene la totalidad de los componentes 
descritos anteriormente con sus descripciones y formatos  Se descontarán 5 puntos por cada 
componente o formato que haga falta  
 
-SOPORTES DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD PARA 
EL PROYECTO (88 PUNTOS)  
 
El proponente podrá acreditar su capacidad para el cumplimiento legal en seguridad industrial y salud ocupacional, 
mediante la presentación de los siguient es documentos.  
 
 
Estos documentos son exigidos por el estado dentro de las siguientes disposiciones: Decreto 614 de 1984, la resolución 
1016 de 1989, resolución 2013 de 1986, resolución 2400 de 1979, resolución 2346 de 2007. Resolución 1457 de 2008.  
 
Los posibles proponentes podrán acreditar su capacidad para el cumplimiento de requisitos legales en salud 
ocupacional y seguridad industrial, mediante la presentación de los siguientes documentos.  
 
a. Política de salud ocupacional.  
 
Propuesta del Plan de conform ación de Brigadas y primeros auxilios, simulacros y entrenamientos, que contenga el 
plan operativo y plan de contingencia para el proyecto  CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA 
POR AMOR A MELGAR EN EL MUNICIPIO DE MELGAR - TOLIMA  
 
b. Reglamento de Higiene  y Seguridad Industrial del proponente conforme a la normativa 
vigente.  
 
c. (Panorama de factores de riesgo del proponente) Documento de identificación de peligros, evaluación y control 
de riesgos acordes al proyecto CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA  POR AMOR A 
MELGAR EN EL MUNICIPIO DE MELGAR – TOLIMA  
d. ESTÁNDARES MÍNIMOS: Reporte de autoevaluación de estándares  mínimos SG -SST del ministerio del 
trabajo con Valores totales Mínimos de Calificación superior a 80  
 
C EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES  
______________________________________________________  
 
La Entidad asignará un puntaje de un punto ( 1) punto al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y 
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previ sto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. 
del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.  
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y 
empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho 
formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al 
requisito habilitante relacionado con el número de contrato s aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin 
embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor 
de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará s i por lo menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) 
en el Consorcio o en la Unión Temporal.  
 
La asignación de este puntaje no excluye la apl icación del puntaje para Mipyme.  
 
D MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA  
_________________________________________________________  
 
La Entidad otorgará un puntaje de un punto ( 1) al Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en 
Colombia de conformi dad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 
artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente e ntregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, 
el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la 
entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a  los requisitos habilitantes relacionados 
con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera 
y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del pun taje adicional, por lo 
que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad 
de Mipyme y tiene una participación igual o superior  al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal.  
 
A. Apoyo a la Industria Nacional  
_______________________________________________________________________________  
 
Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratac ión pública, en la evaluación se asignarán 
100 puntos  a los Proponentes que ofrezcan Bienes o Servicios Nacionales Las Ofertas de bienes y servicios extranjeros 
que incorporen bienes o servicios nacionales recibirán un puntaje de 50 puntos y en caso de no incorporar bienes o 
servicios nacionales 0 puntos, de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015.  
 
“Artículo  2.2.1.2.4.2.9.  Adicionado por el art. 1, D ecreto Nacional 680 de 2021.  <El texto adicionado es el 
siguiente>  Puntaje para la promoción de la industria nacional en los Procesos de Contratación de servicios . La 
Entidad Estatal en los Procesos de Contratación de servicios, otorgará el puntaje de que  trata el inciso primero del 
artículo  2° de la Ley 816 de 2003 al proponente que oferte Servicios Nacionales o servicios extranjeros con trato 
nacional de acuerdo con la r egla de origen aplicable.  
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definirá de manera razonable y proporcionada 
los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:  
  
1. El análisis del sector económico y de los oferentes, y, toda aquella información adicional con la que cuente la 
Entidad Estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación;  
  
2. El porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratación; y  
  
3. La existencia de los bien es en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto número 
2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.  
 
En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colom bianos relevantes o no exista 
oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el 
puntaje de que trata el inciso primero del artículo  2° de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje 
mínimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, que 
no podrá ser inferior al 40% del total de emplea dos y contratistas asociados al cumplimiento del contrato.  
  
La Entidad Estatal documentará este análisis y dejará constancia en los Documentos del Proceso.  “ 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: (i) Servicios Nacio nales o con trato 
nacional o por (ii) la incorporación de servicios colombianos.  
 
El municipio de Melgar -Tolima en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por (i) Servicio Nacional o con 
Trato Nacional y por (ii) incorporación de servicios colombia nos. 
 
El objeto contractual es el servicio de transporte, por lo cual, el municipio de Melgar -Tolima no asignará puntaje por 
Bienes Nacionales.  
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:  
 
Concepto  Puntaje  
Promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional  100 
Incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros  50 
 
C. Puntaje de Incentivo en favor de Personas con Discapacidad  
_________________________________________________________________________ ______  
 
La entidad asignará diez (10) punto s al proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad de 
acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el artículo 
2.2.1.2.4.2.6. del Dec reto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por la persona natural, 
el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual ce rtifique el número total de trabajadores 
vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección ii) 
acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado 
en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de 
selección.  
Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del  proponente 
plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de 
contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto 
Oficial de obra expresa do en SMMLV)” de conformidad con el Experiencia  sin importar si la experiencia es general o 
específica.  
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante legal 
de la persona jurídica que aport e como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso 
de contratación.  
 
VII.Oferta  
_______________________________________________________________________________  
B. Presentación  
___________________________________________________ ____________________________  
 
Para las entidades que utilicen SECOP II la presentación de la oferta deberá adaptarse a las condiciones de la plataforma 
y no será posible presentar documentos en físico.  
 
Para el caso de SECOP II el proponente deberá diferen ciar los requisitos contenidos en cada uno de los sobres, de 
acuerdo con el cuestionario diligenciado por la entidad estatal en el SECOP II.  
 
Para los procesos en SECOP II, los documentos se adjuntarán de acuerdo con el orden requerido en el cuestionario 
por la entidad estatal, los cuales deben ser legibles y escaneados correctamente.  
 
Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP II, la cual ha sido confirmada por Colombia Compra 
Eficiente mediante certificado de indisponibilidad, la entidad esta tal puede recibir ofertas en los términos y condiciones 
establecidos en el “Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II” o en el documento que Colombia 
Compra Eficiente determine para ello. [Puede consultarlo en el siguiente enlace: 
https: //www.colombiacompra.gov.co/secop -ii/indisponibilidad -en-el-secop -ii]. 
 
Si la oferta se presenta a través de SECOP II, el proponente debe seguir el proceso indicado en la “Guía rápida para la 
presentación de ofertas en SECOP II”. Una vez se cumpla la fecha  de cierre del proceso, la plataforma del SECOP II 
bloquea a los proveedores la opción del retiro de ofertas. En este sentido, basta el retiro de la oferta en la plataforma 
del SECOP II, sin necesidad de enviar una solicitud a la entidad.  
 
El Proponente de be presentar su Oferta por escrito, con los formatos contenidos en los Anexos 2 a 6, en la fecha 
establecida en el Cronograma al que se refiere la sección XIV, y acompañadas de los documentos solicitados en esta 
sección, así como de la garantía de seriedad  de la Oferta a la que se refiere la sección XII A del presente Pliego de 
Condiciones.  
 
La Oferta estará vigente por el término de sesenta (60) días calendario, contados desde la fecha de presentación de 
Ofertas establecida en el Cronograma.  
 
El Proponente  debe presentar la Oferta y los anexos en los formatos indicados (contenidos en los anexos, en formatos 
pdf que permita reconocimiento de texto y Excel) y en medio magnético.  
 
La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de l a distribución de Riesgos efectuada 
en el Pliego de Condiciones y sus Adendas.  
 
En la hora siguiente al vencimiento del plazo para presentar Ofertas, la Alcaldía Municipal de Melgar - Tolima las abrirá 
en el lugar indicado para la presentación física de la s Ofertas y frente a los Proponentes que se encuentren presentes.  
 
El día del vencimiento del término para presentar las Ofertas, la Alcaldía Municipal de Melgar - Tolima elaborará un 
informe con la lista de los Proponentes y la hora de presentación de las  Ofertas en el formato contenido en el Apéndice 
1, el cual será publicado en. Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP –. 
 
C. Acreditación de Requisitos Habilitantes  
_______________________________________________________________________________  
 
El Proponente debe incluir en su Oferta los siguientes documentos:  
 
1. Capacidad jurídica  
 
i.Carta de Presentación de la propuesta. La oferta debe estar acompañada de carta de presentación debidamente firmada 
por él o los Representantes Legales o Apoderados del pr oponente (si éste es una persona jurídica), o la persona 
designada (si el proponente es un consorcio o una unión temporal), o quien debidamente autorizado y acreditado haga 
sus veces siguiendo el modelo que para tal efecto se suministra. En el evento que e l proponente no sea profesional en 
el área de la ingeniería civil o arquitectura la propuesta deberá venir avalada por un profesional en cualquiera de estas 
ramas de conformidad con lo establecido en la ley 842 de 2003.  
 
ii.Certificado de existencia y represe ntación legal expedido por la Cámara de Comercio, del Proponente singular o de 
cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural.  
 
El proponente nacional o extranjero debe acreditar con el Certif icado de Existencia y Representación Legal de la 
Cámara de Comercio respectiva, o documento equivalente, expedido con fecha no mayor a treinta (30) días calendario 
anterior a la fecha de cierre de este proceso de selección, los siguientes aspectos:  
a) El haber sido legalmente constituido como tal;  
b) Que su objeto social esté relacionado con el objeto del presente proceso.  
c) Las facultades del representante legal;  
d) Los representantes legales de la misma;  
e) La duración, la cual no podrá ser inferior  al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.  
Las personas jurídicas integrantes de un Consorcio o Unión Temporal deberán acreditar individualmente los requisitos 
de que trata este numeral.  
Para el caso de los proponentes extranjeros, adicionalmen te se deberá aportar:  
a) Documento o poder mediante el cual se acredite la constitución del representante en Colombia, debidamente 
facultado para presentar la oferta, celebrar el contrato y para obligar al representado por virtud del mismo, así como 
para representarlo judicial y extrajudicialmente.  
b) Certificado de existencia y representación legal de la sociedad representante cuando sea el caso, cuyo objeto social 
debe contener la facultad de representar firmas extranjeras.  
c) Documento de existencia y  representación legal de la persona jurídica extranjera, expedida por el funcionario 
competente, autenticada por el Cónsul o agente diplomático colombiano, o en su defecto por el de una nación amiga, 
que deberá contener como mínimo lo siguiente: Razón Soci al, Representante Legal y facultades del mismo, Objeto 
Social, Duración de la Sociedad no inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.  
Deberán mantener dicho apoderado por el término del contrato y un (1) año más, como mínimo, a menos que , de 
conformidad con las normas legales vigentes, tengan la obligación de establecer sucursal en Colombia.  
 
Las Sucursales en Colombia de personas jurídicas extranjeras, cuando presenten la propuesta a nombre de éstas, 
deberán adjuntar a la propuesta el r espectivo certificado de la Cámara de Comercio de su domicilio, expedido con 
anterioridad no superior a 30 días del cierre de la Licitación.  
 
 
iii.Certificado del Registro Único de Proponentes –RUP- expedido por la Cámara de Comercio, del Proponente singular o  
de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural.  
 
iv.Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural, 
en el cual debe cons tar su denominación, su domicilio, la participación de cada uno de los miembros del Proponente 
plural, la representación legal del Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del 
Proponente plural.  
 
Caracteristica del do cumento de constitución de consorcio o unión temporal   
 
Además de los documentos requeridos para las personas naturales o jurídicas, los miembros del consorcio o unión 
temporal (según el caso), deberán aportar el documento de constitución firmado por los i ntegrantes EN ORIGINAL , el 
cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Artículo 7º de la Ley 80 de 1993, para el efecto en documento de 
constitución según el caso, deberá contener como mínimo la información señalada en los Anexos que acompañan el 
proces o 
Este documento deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
a. Si los proponentes desean participar como Consorcio o Unión Temporal, en este último caso deberán señalar las 
condiciones y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución d el contrato, los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo del Municipio.  
b. La duración del proponente plural, la cual no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más   
c. La persona que para todos los efectos  legales representará al Consorcio o Unión Temporal, deberá tener facultades 
amplias y suficientes para obligar y responsabilizar a todos los integrantes del Consorcio o la Unión Temporal. En el 
documento se deben señalar además, las reglas básicas que reg ulen las relaciones entre los miembros del Consorcio 
o Unión Temporal y su responsabilidad.  
d. Los integrantes del Consorcio o Unión Temporal deben cumplir los requisitos legales y acompañar los documentos 
requeridos en el presente Pliego de Condiciones, para efectos legales, como si fueran a participar en forma 
independiente.  
e. El objeto social de todos los integrantes del consorcio o unión temporal debe comprender la realización de 
actividades similares al objeto de este proceso de selección.  
f. La pr opuesta debe estar firmada por el Representante Legal que hayan designado los integrantes del consorcio o 
unión temporal o por intermedio de su agente comercial y/o mandatario con poder debidamente conferido para el 
efecto, de acuerdo con la ley, casos en los cuales deberán adjuntarse el (los) documentos (s) que lo acredite (n) como 
tal.  
g. En caso de resultar adjudicatarios de este proceso de selección, para la suscripción del contrato deberán presentar 
el respectivo Número de Identificación Tributaria – NIT, como consorcio o unión temporal.  
h. Los integrantes del consorcio o unión temporal no pueden ceder sus derechos a terceros, sin obtener la autorización 
previa y expresa del Municipio. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integ ran el consorcio o 
unión temporal.  
i. Los Consorcios o Uniones Temporales deberán presentar los documentos de existencia y representación legal que, 
para cada uno de los integrantes, expida la Cámara de Comercio ó la autoridad competente, ya sean personas  
Naturales o Jurídicas, así como el certificado de Inscripción, clasificación y calificación en el Registro Único de 
Proponentes.  
j. Los representantes legales de las personas jurídicas que conformen o hagan parte de un Consorcio o Unión 
Temporal, aportar án con la propuesta la autorización o poder de la Junta de Socios, que los faculte para ofrecer, 
contratar y conformar Consorcios o Uniones Temporales. Este requisito se exigirá en los casos en que esta facultad 
se encuentre restringida. En caso que el rep resentante legal del Consorcio o Unión Temporal o de cualquiera de los 
integrantes de estos exceda las limitaciones que le otorgan el órgano competente, o el acuerdo de integración, se 
rechazará la propuesta.  
k. El documento en el que se exprese la volunt ad de presentar la propuesta en consorcio o unión temporal, deberá ir 
acompañado de los documentos (certificados de cámara de comercio, actas de junta directiva, poderes, etc.) que 
acrediten que quienes lo suscribieron tenían la representación y capacidad necesarias para adquirir las obligaciones 
solidarias derivadas de la propuesta y del contrato resultante.  
l. Los Consorcios o Uniones Temporales deberán tener en cuenta que, de conformidad con el Artículo 7° de la Ley 80 
de 1993, la adjudicación del contr ato conlleva la responsabilidad solidaria por su celebración y ejecución.  
m. No se aceptan propuestas bajo la modalidad de promesa de conformación de Consorcios o Uniones Temporales.  
n. Las Uniones Temporales, deberán registrar el porcentaje de participa ción de cada uno de sus miembros o de lo 
contrario se entenderá que se presentan a título de consorcio.  
 
v.Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado.  
 
vi.Autorización De La Junta Directiva De Socios O Asamblea General. En cas o de existir limitaciones estatutarias 
frente a las facultades del representante legal, las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de 
selección, el contrato y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.  
 
Si del cer tificado de Cámara de Comercio se desprende que las facultades del Representante Legal se encuentran 
limitadas para presentar la propuesta o para firmar el respectivo contrato, debe anexar la correspondiente autorización 
de la Junta Directiva, de Socios o Asamblea General, que lo faculte específicamente para presentar la propuesta en 
este proceso de selección y celebrar el contrato respectivo.  
Para proponentes extranjeros, deberá adjuntarse el acta de la junta de socios, acta de Asamblea General de 
Accioni stas o el documento que haga las veces en el país proponente, en la que se faculte al representante legal para 
presentar oferta, celebrar el contrato y comprometer a la sociedad en cuantía igual o superior al valor de la oferta, en 
el evento en que el repr esentante esté limitado en este aspecto.  
En igual sentido, debe aportar el acta de la junta de socios de la sociedad que en Colombia actúa como representante, 
autorizando la presentación de la oferta en caso de requerirse según los estatutos de la socieda d.  
 
vii.Certificación de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral  
 
a) Cuando el proponente sea una persona jurídica , deberá presentar una certificación , expedida por el Revisor 
Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad 
del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Municipio C olombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis 
(6) meses,  contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. 
En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de 
la fecha de su constitución.  
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones 
mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En 
este evento el oferente deberá anexar  copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte 
del mes anterior al cierre del proceso de selección.  
 
b) Cuando el proponente sea una persona natural , deberá presentar una declaración en original, bajo la gravedad de 
juramento d onde certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio 
Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, 
ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de 
la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación d e efectuar dichos pagos.  
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones 
mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En 
este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte 
del mes anterior al cierre del proceso de selección.  
  
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, deberá aportar la d eclaración aquí 
exigida.  
 
Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato ante 
el Departamento Administrativo de Contratación del Municipio y para la realización de cada pago derivado del 
contrato, a nte el supervisor del contrato y el área de pagaduría la declaración donde se acredite el pago 
correspondiente .  
 
En caso que el proponente, persona natural o jurídica, no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar 
el pago de aportes par afiscales y seguridad social debe, también bajo la gravedad de juramento, indicar esta 
circunstancia en la mencionada certificación.  
 
viii.Verificación de antecedentes de Responsabilidad Fiscal. La Alcaldía Municipal de Melgar - Tolima verificará estos 
antecede ntes en la página de la Contraloría General de la Republica http://www.contraloriagen.gov.co/ En todo caso el 
proponente podrá anexar a la propuesta dicho certificado actualizado.  
 
ix.Verificación de antecedentes disciplinarios. La Alcaldía Municipal de Melga r - Tolima consultará y verificará, de la página 
Web de la Procuraduría General de la Nación http://www.procuraduria.gov.co/ , los antecedentes disciplinarios de 
quienes van a participar en el presente proceso  de conformidad con lo establecido en la Ley 1238 de 2008. En todo 
caso el proponente podrá anexar a la propuesta dicho certificado actualizado.  
 
x.Copia del Registro Único Tributario (RUT). La Alcaldía Municipal de Melgar - Tolima debe verificar para todos  y cada 
uno de los proponentes, la actividad económica principal y las secundarias, las cuales deberán ser acreditadas con la 
presentación del Registro Único Tributario.  
Adicionalmente dicho documento será la base para establecer el Régimen Tributario al q ue pertenece el futuro 
contratista.  
En caso de ser persona natural o jurídica extranjera, sin domicilio en Colombia, el documento equivalente en su país de 
origen, conforme a los requisitos establecidos para los documentos expedidos en el exterior. De no e xistir este 
requerimiento, declararlo bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación d el documento 
ante el Municipio y cumpliendo lo establecido en el pliego para los documentos dados en el exterior.  
 
xi.Personas jurídicas y natura les sin representación en Colombia  
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, deberán acreditar su existencia y representación legal 
mediante el certificado de la Cámara de Comercio de su país de origen, o del documento que haga sus veces  en el 
respectivo país de origen del proponente.  Los citados documentos deberán tener una fecha de expedición no mayor a 
ciento veinte (120) días calendario, anteriores al cierre del proceso de selección.  
En todo caso, los documentos aportados por el pro ponente extranjero deberán acreditar la siguiente información:  
1. Que el objeto social principal o conexo del Proponente incluye actividades relacionadas con el objeto del 
proceso de selección y en el contrato que de él se derive.  
2. Capacidad para partic ipar en el proceso licitatorio, así como para celebrar y ejecutar el contrato.  
3. Que la vigencia de la sociedad no será inferior a la duración estimada del contrato, su vigencia y un año más 
contado a partir de la fecha de liquidación del mismo.  
4. Que el representante legal de la sociedad tiene la suficiente capacidad legal para comprometer a la sociedad 
sin limitaciones de ninguna naturaleza o cuantía, en todos los aspectos requeridos para la presentación de la propuesta, 
la celebración del contrato y e n general, para actuar frente a cualquier obligación que se derive de la celebración, 
legalización, ejecución, terminación y liquidación del mismo.  
5. Si el representante legal tuviere algún tipo de limitación estatutaria para presentar propuesta, suscribi r el 
contrato y en general para efectuar cualquier acto derivado del proceso licitatorio y del contrato en caso de resultar 
adjudicatario, deberá adjuntarse una autorización del órgano social competente de la sociedad para participar en el 
proceso de selec ción, y efectuar cualquier acto derivado del proceso licitatorio. Así mismo, si la sociedad extranjera 
participa en el proceso mediante apoderado, la autorización del órgano social deberá incluir la facultad para nombrar 
apoderado.  
6. Cuando no existiera e n el país de origen del proponente una entidad que certifique la información arriba 
solicitada, la información se acreditará mediante un documento expedido por el representante legal o por el máximo 
órgano directivo del proponente en el que conste cada una  de las circunstancias exigidas en el presente numeral y se 
declare que según las leyes de ese país la información solicitada no puede aportarse en los términos. Este documento 
debe presentarse ante la autoridad encargada de dar fe pública en el país de or igen.  
7. En el evento en que una persona jurídica extranjera resulte adjudicataria del contrato objeto del presente 
proceso de selección, deberá establecer una sucursal en Colombia, conforme a lo dispuesto en los artículos 471 y 474 
del Código de Comercio.  
 
Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia deberán presentar la oferta mediante apoderado debidamente 
constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para presentar la oferta, suministrar la información 
solicitada, participar y co mprometer a la sociedad en las diferentes instancias de la licitación,  suscribir los documentos 
que se requieran, suscribir el contrato, así como para representarlas judicial o extrajudicialmente. Deberán mantener 
dicho apoderado por el término de vigencia  del contrato y un año más como mínimo, a menos que, de conformidad con 
las normas legales vigentes tengan la obligación de establecer sucursal en Colombia.  
Quien firme la carta de presentación de la oferta deberá acreditar que es el representante legal d el Proponente o que 
con esa calidad confiere el poder respectivo. Cuando la carta de presentación la suscriba un apoderado, se deberá 
presentar el poder respectivo conforme las reglas procedimentales vigentes en Colombia.  
 
xii.Libreta Militar en caso de que el  representante legal o persona natural sea hombre menor de 50 años.  
En caso de persona natural, sea hombre menor de 50 años, constancia de verificación a través del siguiente link: 
https://www.libretamilitar.mil.co/Modules/Consult/MilitarySituation y/o la copia de la libreta militar.  
xiii.Consulta de Antecedentes Judiciales   
La Alcaldía Municipal de Melgar - Tolima consultará los antecedentes judiciales del representante legal o persona natural 
en la página http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/in dex.xhtml. En todo caso el proponente podrá anexar 
a la propuesta dicho certificado actualizado.  
 
xiv.Compromiso de transparencia:  
 
El proponente deberá presentar el Anexo definido en el pliego de condiciones debidamente diligenciado y suscrito por 
el represe ntante legal o apoderado , persona natural.  
 
xv.Inhabilidades E Incompatibilidades   
 
Los proponentes no deben encontrarse incursos en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en 
la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2 011, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
concordantes y el presente pliego de condiciones, declaración que se entenderá manifiesta con la firma de la carta de 
presentación de la propuesta.  
 
Adicional a lo anterior, los proponentes deberán tener en cuen ta el contenido del artículo 5º de la Ley 828 de 2003 “Por 
la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del Sistema de Seguridad Social” relativo a “Sanciones 
Administrativas”, en cuyo tercer inciso se establece: “El no pago de las multas aquí se ñaladas inhabilitará a la persona 
natural o jurídica para contratar con el Estado mientras persista tal deuda, salvo que se trate de procesos concursales 
y existan acuerdos de pago según la Ley 550 de 1999”.  
 
Igualmente el Municipio realizará la verificac ión de los antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía, respecto de 
las empresas y representantes legales que formulen ofrecimientos al interior de este proceso de selección.  
 
Cualquier contravención a lo expresado, faculta al Municipio a rechazar la propuesta, sin incurrir en ninguna 
responsabilidad los establecidos por el área jurídica en el pliego de condiciones del respectivo proceso.  
 
xvi.Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia  
 
El proponente debe rá anexar la constancia que no se encuentra vinculado en el Sistema de Registro Nacional de 
Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractores de la Ley 1801 de 2016.  
 
2. Experiencia  
 
Certificado del Registro Único de Proponentes –RUP- expedido por la Cámara de Comercio del Proponente singular o 
de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, si el Proponente es plural.  
 
3. Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional  
 
Certificado del Registro Ú nico de Proponentes –RUP- expedido por la Cámara de Comercio, del Proponente singular o 
de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, si el Proponente es plural.  
 
D. Capacidad Residual  
________________________________ _______________________________________________  
El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 6.  
 
E. Oferta Económica  
_______________________________________________________________________________  
El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 5.  
 
F. Oferta Técnica  
_______________________________________________________________________________  
El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 4.  
 
Dentro de su oferta técnica deberá acr editar : 
 
1. PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO.  
 
Acorde con el objeto y valor del contrato y las especificaciones técnicas de obra, se requiere que los proponentes 
acrediten que para la ejecución del contrato contaran con el personal mínimo requerido por el Municipio , con el cual se 
considera se adelantara la ejecución del contrato en condiciones eficientes:  
 
CAN  CARGO  PROFESION  FORMACION 
ACADEMICA  EXPERIENCIA MÍNIMA  DISPONIBILIDAD 
EN TIEMPO  
1 DIRECTOR DE 
OBRA  Ingeniero Civil  Más de diez (10) 
años a partir de la 
fecha de 
expedición de la 
tarjeta profesional 
vigente   Debe acreditar haber sido 
director de obra en un contrato 
de construcción de 
edificaciones multifamiliares 
con un área intervenida de 
mínimo 815 m2 y con un valor 
mayor a 1820 SMMLV,  30% de disponibilida d 
1 RESIDENTE DE 
OBRA  Ingeniero Civil  Más de cinco (5) 
años a partir de la 
fecha de 
expedición de la 
tarjeta profesional 
vigente  Debe acreditar haber sido 
residente de obra en un 
contrato de construcción de 
edificaciones multifamiliares 
con un área inter venida de 
mínimo 1630 m2 y con un 
valor mayor a 3640 SMMLV  100% de 
disponibilidad  
1 INSPECTOR EN 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO  Profesional en 
seguridad y salud 
en el trabajo  Más de tres (3) 
años a partir de la 
fecha de 
expedición de la 
licencia 
profesio nal  Debe acreditar haber sido 
Inspectora en seguridad y 
salud en el trabajo en un 
contrato de construcción de 
edificaciones multifamiliares 
con un área intervenida de 100% de 
disponibilidad  
mínimo 1630 m2 y con un 
valor mayor a 3640 SMMLV  
 
 
La experienci a requerida para el personal mínimo deberá acreditarse mediante los siguientes requisitos:  
 
1. Hoja de vida de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo.  
2. Fotocopia del documento de identidad del profesional propuesto.  
3. Acreditación del título profesion al, tarjeta profesional vigente.  
4. Acreditación del título de la especialización y/o maestría y/o doctorado.  
5. Certificaciones que acrediten la experiencia de cada uno de los profesionales propuestos.  
6. Carta de intención dirigida al presente proceso de cada uno  de los miembros del equipo de trabajo y del director 
General en donde señale el tiempo de dedicación.  
7. Para que la acreditación sea válida, las certificaciones deberán incluir como mínimo la siguiente información:  
 Nombre e Identificación del contratista o Contratante  
 Objeto claramente definido  
 Valor  
 Debe firmarse por la persona autorizada para realizar esta clase de certificaciones.  
 
Nota 1: Para el caso de las certificaciones de experiencia del personal mínimo requerido, expedidas por entidades 
privadas qu e no hayan sido parte del equipo certificado por la entidad pública beneficiaria del proyecto, deberán estar 
acompañadas de los siguientes documentos:  
 Copia del contrato de trabajo o prestación de servicios suscrito entre el profesional y la entidad privad a que 
certifica la experiencia.  
 Para el caso del trabajo independiente: Copia de la planilla pagada o cancelada de la seguridad social 
correspondiente al periodo certificado.  
 Para el caso de trabajador dependiente: Copia del desprendible de nómina y/o cert ificación y/o documento 
que demuestre los aportes al sistema de seguridad social integral.  
 
Nota2: En caso de presentarse más de Una (1) contratos y/o certificaciones para acreditar la experiencia de los 
profesionales la Entidad hará la verificación corres pondiente sobre la primera certificación siguiendo la foliación 
consecutiva que se consigne en la propuesta original; las demás no serán tenidas en cuenta para el cumplimiento del 
requisito.  
 
Nota 3: Si la alcaldía municipal de Melgar evidencia que los pro fesionales de un proponente no tienen la disponibilidad 
del tiempo suficiente para dedicar a la ejecución del presente proceso, el profesional no será tenido en cuenta en la 
propuesta.  
 
Nota 4: Si se presenta un mismo profesional en Ofertas de diferentes p roponentes para el mismo cargo no será tenido 
en cuenta dicho profesional a ninguno de los proponentes que haya ofertado ese mismo profesional.  
 
Nota 5: La experiencia especifica del personal mínimo requerido se validará a partir de la expedición de la mat ricula 
profesional, si la experiencia no cumple con el requisito mencionado no se tomará como válida.  
 
Nota 6: Se aclara que cuando en el pliego nos referimos a la entidad contratante, estamos indicando, que lo firma, la 
entidad sea persona natural o juríd ica, que generó la contratación al profesional que se vaya a presentar. Sin embargo, 
en todos los casos se deberá acreditar lo solicitado por el Pliego de Condiciones dentro del acápite denominado 
“Personal mínimo exigido”.  
 
NOTA 7. Durante la ejecución de l Contrato, el proponente sólo podrá sustituir algún Miembro del Equipo de Trabajo, por 
caso fortuito o fuerza mayor, si así lo autoriza el Municipio de Ricaurte, siempre que el nuevo miembro propuesto cuente 
con calidades iguales o superiores a las presen tadas en la Oferta respecto del miembro del Equipo a quien remplaza.  
 
NOTA 8. Los profesionales pertenecientes al equipo de trabajo del proponente, deberá acudir semanalmente a las 
reuniones de control de ejecución programadas con el supervisor del Contrat o. 
La información allegada con la propuesta con el propósito de demostrar la experiencia de los profesionales y los técnicos 
o tecnólogos, deberá contener la información necesaria que permita demostrar la experiencia exigida para cada uno de 
los que confor men el equipo de trabajo.  
 
La omisión de anexar la información solicitada para cualquiera de los cargos arriba especificados o de cualquiera de los 
soportes correspondientes, salvo aquellos subsanables, generará el rechazo de la propuesta.  
 
2.  EQUIPO MINI MO EXIGIDO  
 
El (los) oferente(s) debe contar con el equipo y maquinaria relacionados a continuación, que deberán ser propios y/o en 
leasing y/o Alquilados, en caso de sociedades podrán ser soportados si son propiedad de un integrante de la sociedad 
o repre sentante legal, lo cual se demostrará adjuntando los documentos que acrediten la propiedad (tarjeta de propiedad 
y/o factura o documento de compra) o leasing contrato de arrendamiento financiero de quien da la disponibilidad del 
Equipo a nombre de los mism o), en el caso que sean arrendados o con disponibilidad, deberán aportar los documentos 
de propiedad de la maquinaria al igual que los contratos de arrendamiento y disponibilidad de los equipos firmados por 
el propietario.  
 
 
 
TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO  CANTIDAD  
(Und)  
Camión y/o camioneta de carga  1 
Compactador manual  1 
Volqueta  2 
 
 
Teniendo en cuenta las actividades de obra a ejecutarse, la Entidad ha considerado que para la adecuada realización 
de los trabajos los proponentes deben contar con una m aquinaria y equipo mínimos, los cuales se relacionan a 
continuación:  
 
3. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.  
 
Teniendo en cuenta que la metodología para calcular el valor estimado del contrato, es la de precios unitarios sin formula 
de ajuste, la Entidad consid era pertinente que los proponentes presenten con sus respectivas ofertas, los Análisis de 
Precios Unitarios de todos y cada uno de los ítems que conforman el presupuesto oficial. Dichos análisis harán parte 
integral del futuro contrato y contendrán únicame nte la descripción de los insumos o recursos, las cantidades y 
rendimientos y las unidades de medida ; los valores allí contenidos deberán expresarse de manera porcentual en relación 
con el presupuesto de obra estimado  con el fin de mantener en reserva el v alor total de la propuesta.  
 
Además de esto el proponente debe presentar en su oferta la justificación técnica del AIU y del factor prestacional 
asumido para la propuesta.  
 
4. PROGRAMACIÓN DE OBRA.  
 
Dicho programa establecerá cada una de las actividades ne cesarias para el cumplimiento del objeto contractual. El 
programa de trabajo deberá contener todos los siguientes aspectos:  
Deberá elaborarse utilizando software para programación de proyectos, tal como Microsoft Project, Primavera Project 
Planner o cualqu ier otro programa similar.  
Deberá definirse un programa de construcción acorde con los planos y diseños, las especificaciones de construcción, el 
proceso constructivo técnicamente viable, los recursos a utilizar (equipos, material y personal), cuya sumator ia debe ser 
igual al valor unitario de cada ítem y/o actividad de la oferta económica en costo directo y el plazo establecido.  
El programa debe ser estructurado por capítulos y en cada capítulo por actividades o ítems, detallado de la misma forma 
que el pr esupuesto oficial, sin embargo, todos los capítulos deben integrarse en un único programa general. Se deberán 
plantear claramente las fechas de entrega de cada uno de los capítulos.  
 
El plazo del programa de obra presentado, debe ser igual al plazo de ejec ución de las obras. Para efectos de la 
programación se entenderá que los meses son de Treinta (30) días, la duración total será determinada por la diferencia 
entre la iniciación temprana y la terminación tardía.  
 
El Diagrama Gantt deberá contener la siguie nte información: Identificación y nombre de la actividad, duración en días 
enteros, holgura total, fechas tempranas y tardías (de iniciación y terminación), las actividades predecesoras y las 
actividades sucesoras. Debe señalarse claramente las actividades  críticas. Las fechas deberán estar consignadas en 
fechas calendarizadas, teniendo como inicio la fecha estimada del acta de inicio del contrato.  
 
Se deben precisar las convenciones usadas. Se debe utilizar un tamaño de impresión que permita fácilmente la lectura.  
 
PROGRAMA DE INVERSIÓN  
 
El proponente elaborará un programa de inversión mensual, incluyendo cada una de las actividades del programa de 
construcción. En este informe se debe presentar la inversión mensual, parcial y acumulada, el porcentaje parci al 
mensual y el acumulado y el valor mensual en costo directo. Dicho programa deberá tener concordancia con el programa 
de trabajo.  
 
La programación de trabajo deberá ser elaborado por un profesional en ingeniería civil y/o arquitectura que certifique a 
ver cursado un seminario en programación y control de obras con Ns Project o similar mínimo de 30 horas.  
 
G. Ofertas Alternativas  
_______________________________________________________________________________  
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 6° del  artículo 30 de la Ley 80 de 1993, los Proponentes pueden presentar 
alternativas técnicas y económicas, siempre que no signifiquen condicionamientos para la adjudicación del contrato.  
 
Cuando se presente una alternativa, el Proponente debe adjuntar toda la  información necesaria para su análisis y una 
descripción detallada del procedimiento de construcción, características de los materiales y equipos, y análisis de costos.  
 
Todos los costos necesarios para desarrollar la alternativa, incluso los de transfere ncia tecnológica, deben estar 
incluidos en los respectivos Ítems de la Oferta. Sólo serán consideradas las Ofertas alternativas del Proponente 
favorecido con la adjudicación del Contrato y la selección de la alternativa será potestad de la Alcaldía Municip al de 
Melgar – Tolima.  
 
 
H. Revisión de los Requisitos Habilitantes  
_______________________________________________________________________________  
La Entidad revisará el cumplimiento de los requisitos habilitantes de que trata la sección VI del presente docu mento. Los 
Proponentes pueden subsanar la forma como acreditaron los requisitos habilitantes en cualquier momento antes de la 
adjudicación.  
 
La Alcaldía Municipal de Melgar - Tolima debe elaborar el informe de cumplimiento de requisitos habilitantes de que  
trata la sección VI en el formato contenido en el Apéndice 2., el cual será publicado en. Si stema Electrónico de  
Contratación Pública –SECOP II–. 
 
I. Evaluación de las Ofertas  
_______________________________________________________________________________  
 
Las ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección VI serán 
evaluadas, de acuerdo con lo establecido en la sección VIII.  
 
La Alcaldía Municipal de Melgar - Tolima debe publicar el informe de evaluación de  Ofertas en la oportunidad señalada 
en el Cronograma de que trata la sección XIV en el formato contenido en el Apéndice 3.  
 
J. Declaratoria de Desierta  
_______________________________________________________________________________  
La Alcaldía Municipal de Me lgar - Tolima declarará desierto el presente proceso de selección cuando: (a) no se 
presenten Ofertas; (b) ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de 
experiencia previstos en el Pliego de Condiciones; (c)  existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del 
Proponente; (d) el representante legal de la Alcaldía Municipal de Melgar - Tolima o su delegado no acoja la 
recomendación del comité evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proc eso, caso en el cual deberá motivar 
su decisión; y (e) se presenten los demás casos contemplados en la ley.  
 
K. Retiro de la Oferta  
_______________________________________________________________________________  
El Proponente que opte por entregar su Oferta a ntes de la fecha de cierre del proceso de selección, podrá retirarla, 
siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por la Alcaldía Municipal de Melgar - Tolima 
antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso.  
 
Cuando se t rate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Proponente sin abrir, previa expedición de un recibo 
firmado por el solicitante.  
 
L. Devolución de Ofertas  
_______________________________________________________________________________  
Una vez finaliz ado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la adjudicación del contrato, podrán 
acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad de la Oferta y los demás documentos, dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la fecha en que se expida el acto de adjudicación, previsto en el Cronograma; de lo contrario, la 
Alcaldía Municipal de Melgar - Tolima procederá al archivo de la Oferta original y la destrucción de su copia.  
 
M. Rechazo  
______________________________________________________ _________________________  
En adición a otras  causas previstas por la ley, la Alcaldía Municipal de Melgar - Tolima rechazará la Oferta pre sentada 
por el Proponente que incurra en una o varias de las siguientes causales, o en las restantes establecidas en l a Ley:  
a) Si se presenta después de vencido el plazo establecido para el efecto en el Cronograma.  
b) Si se presenta en un lugar diferente al establecido para el efecto en el Pliego de Condiciones Definitivo.  
c) Que no haya suscrito el compromiso anticorrupción cont enido en el Anexo 2 o que no lo haya cumplido 
durante el Proceso de Contratación.  
d) Que no presente o no cumpla con cualquiera de los requisitos habilitantes para participar en el proceso de 
contratación.  
e) Que no aclare o responda de forma satisfactoria los r equerimientos hechos por la Alcaldía Municipal de 
Melgar – Tolima dentro del término concedido para ello.  
f) Si se evidencia que la información y documentos que hacen parte de la oferta  no son veraces, es decir, no 
correspondan a la realidad de lo afirmado po r el Proponente.  
g) Que se presente subordinada al cumplimiento de cualquier condición.  
h) Si existen varias propuestas presentadas por la misma persona, natural o jurídica, individualmente o formando 
parte de un proponente plural . 
i) Si el proponente tiene interes es patrimoniales en otra persona jurídica que participe, es decir, cuando se 
trate de propuestas que correspondan a personas jurídicas que tengan socios comunes, excepto cuando se trate de 
sociedades anónimas abiertas, lo cual se acreditará mediante la cer tificación del Revisor Fiscal de la respectiva 
persona jurídica.  
j) Si la propuesta económica sobrepasa el presupuesto oficial en su valor total.  
k) Si la propuesta económica sobrepasa el presupuesto oficial en el porcentaje máximo de AIU.  
l) Si el plazo de ejecuci ón establecido en la propuesta es mayor que el establecido por la Alcaldía Municipal 
de Melgar – Tolima en el Pliego de Condiciones definitivo.  
m) Si se evidencia que el proponente ha interferido, influenciado u obtenido correspondencia interna, proyectos 
de conceptos de evaluación o de respuesta a observaciones no enviados oficialmente a los proponentes.  
n) Si se evidencia confabulación entre los proponentes tendiente a alterar la aplicación de los principios fijados 
por la Alcaldía Municipal de Melgar - Tolima para el procedimiento de selección.  
o) Si el Proponente se encuentra incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad fijadas por la 
Constitución y la Ley.  Para el caso de proponentes plurales, aplica para cada uno de los integrantes.  
p) Si durante el p roceso de selección se presentan circunstancias que alteren sustancial y desfavorablemente 
la capacidad económica u operativa del Proponente.  
q) Cuando las propuestas sean enviadas por correo o fax.  
r) Cuando quien suscriba la propuesta no tenga la capacidad leg al para representar a la persona jurídica 
oferente, o cuando tenga limitación en cuantía para representar a dicha persona y acredite sus facultades. En caso 
de proponentes plurales se verificará este aspecto en cada una de las sociedades que lo conforman.  
s) Si el Objeto Social del proponente no tiene relación con la naturaleza del objeto a contratar. En caso de 
consorcios o uniones temporales se verificará este aspecto en cada uno de los miembros que la conforman.  
t) Cuando el Proponente se encuentre incurso en algunas de las causales de disolución y/o liquidación de 
Sociedades.  
u) En las demás circunstancias señaladas expresamente en el pliego de condiciones  
 
VIII.Acuerdos Comerciales  
_______________________________________________________________________________  
El Pro ceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia,  las Ofertas de bienes 
y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso 
de Contratación, serán tratadas como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para 
estimular la industria nacional de que trata la sección VII C.  
 
Tabla 8 Cober tura Acuerdos Comerciales 
ACUERDO 
COMERCIAL  ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA  VALOR A PARTIR DEL CUAL EL 
ACUERDO COMERCIAL ES 
APLICABLE  PRESUPUESTO 
DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL 
VALOR DEL 
ACUERDO 
COMERCIAL  EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 
CONTRATACIÓN  PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR 
EL ACUERDO 
COMERCIAL  
Alianza 
Pacífico  Chile  SI Bienes y servic ios a partir de 
257.061.877  
servicios de construcción a partir de 
$25.706.187.670.  NO NO NO 
México  NO Bienes y servicios  
a partir de 257.061.877  
servicios de construcción a partir de  
$12.001.460 USD  N/A N/A N/A 
Perú SI Bienes y servicios  
a partir de $4 88.417.566  
servicios de construcción a partir de  
$25.706.187.670  NO NO NO 
Canadá  NO Entidad no obligada  N/A N/A NO 
Chile  SI Bienes y servicios a partir de 
$255.459.239  
Servicios de construcción a partir de 
$25.545.923.858  NO NO NO 
Corea  NO Entidad no ob ligada  N/A N/A NO 
Costa Rica  SI Bienes y servicios a partir de 
$337.737.809  
Servicios de construcción a partir de 
$25.725.714.885  NO NO NO 
Estados Unidos  NO Entidad no obligada  N/A N/A NO 
Estados AELC  SI Bienes y servicios a partir de 
$696.380.112  
Servi cios de  
construcción a partir de 
$26.783.850.461.  NO NO NO 
México  NO Entidad no obligada  N/A N/A NO 
Triángulo  
Norte  El Salvador  NO Entidad no obligada  NO N/A NO 
Guatemala  SI Valor de la menor cuantia de la 
Entidad Estatal  SI NO SI 
Honduras  NO Entidad  no obligada  NO N/A NO 
Unión Europea  SI Bienes y servicios a partir de 
$696.380.112  
Servicios de construcción a partir de 
$26.783.850.461  NO NO NO 
Comunidad Andina  SI No incluye valores  SI NO SI 
 
* Para los valores en dólares, la Entidad Estatal debe de finir el valor en pesos colombianos con la tasa representativa 
del mercado divulgada por la  Superintendencia Financiera de Colombia  del día de publicación del Aviso de 
Convocatoria ( https://www.superfinanc iera.gov.co ). 
 
Los valores en pesos colombianos de los Acuerdos Comerciales están vigentes hasta el 31 de diciembre de 202 2. 
 
IX.Orden de Elegibilidad y Adjudicación  
_______________________________________________________________________________  
El Contrato se adjudicará en audiencia pública, según el orden de elegibilidad establecido en el informe de evaluación. 
El ordenador del gasto, por medio de acto administrativo motivado, adjudicará el proceso, módulo o módulos al 
Proponente ubicado en el primer puesto  del orden de elegibilidad, y que cumpla con todos los requisitos exigidos en 
el presente pliego de condiciones o procederá a la declaratoria de desierta del proceso, módulo o módulos, si a ello 
hubiere lugar.  
 
La audiencia pública de Adjudicación o Declar atoria de Desierta, se celebrará en la fecha y hora establecida en el 
Cronograma de que trata la sección XIV. De las circunstancias ocurridas en su desarrollo se dejará constancia en acta.  
 
En el evento que el jefe de la Alcaldía Municipal de Melgar - Tolima o su delegado no acoja la recomendación del 
comité evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta.  
 
X.Riesgos  
_______________________________________________________________________________  
Objeto  
 
El objeto de la Licitación Pública es “ CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA POR AMOR A MELGAR 
EN EL MUNICIPIO DE MELGAR – TOLIMA.  
 
Partícipes  
Contratante: Municipio de Melgar Tolima  
Contratista (Proceso de Licitación Pública)  
 
CIUDADANOS BENEFICIARIOS  
Teniendo en cuenta el objeto del contrato, la Comunidad Melgarense y Tolimense . 
 
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y CONOCIMIENTOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.  
 
Por tratarse de un proceso de contratación cuyo objeto no es ajeno a los procesos que regularmente d esarrolla la 
Entidad, por tanto cuenta con la experiencia en este tipo de contratos. Se requieren los trámites ordinarios en materia 
presupuestal.  
 
SUFICIENCIA DEL PRESUPUESTO OFICIAL El presupuesto para la ejecución del contrato está en el costo de las 
actividades a desarrollar dentro del marco del mismo, el cual ha sido validado atendiendo a criterios de razonabilidad 
de precios de mercado, por tanto se entiende suficiente el monto de estos recursos.  
 
LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y DE ACCESO DEL LUGAR EN EL CUAL SE DEBE CUMPLIR EL OBJETO.  
 
Las actividades del contrato se desarrollarán  en el Departamento del Tolima Municipio de Melgar, lo riesgos en cuanto 
a la accesibilidad del Municipio son mínimos se cuenta con doble calzada para acceder al Municipio.  
 
 Vías de acceso  
Es importante que el oferente contemple entre otros aspectos y con especial cuidado las vías de acceso al Municipio 
de Melgar.  
 
 
 
ENTORNO SOCIO AMBIEN TAL.  
El objeto contractual se desarrollara en el Departamento del Tolima Municipio de Mel gar, en esta región por 
consideración Nacional pueden existir riesgos de orden público.  
 
CONDICIONES POLÍTICA S. 

El orden público puede presentar alteraciones que son súbitas e imprevistas. Es deber absoluto del futuro contratista 
informarse con las autori dades si existen estas situaciones que puedan alterar la situación en la ejecución del contrato.  
 
FACTORES AMBIENTALES . 
Se contempla cambios medio ambientales que se puedan causar a entorno natural donde desarrollara el contrato. El 
contratista deberá tene r en cuenta la reglamentación vigente sobre afectación del medio ambiente y que pueda ocurrir 
en desarrollo de las actividades del proyecto.  
 
SECTOR DEL OBJETO DE L PROCESO DE CONTRAT ACIÓN Y SU MERCADO.  
Ver análisis del Sector  
 
LA NORMATIVA APLICABLE AL PRO CESO DE CONTRATACIÓN  
 
A continuación,  se relaciona la normatividad general y especial a tener en cuenta en el desarrollo de la presente 
licitación pública, y el contrato resultante:  
 LEY 80 DE 1993  
 LEY 1150 DE 2007  
 LEY 1474 DE 2011  
 DECRETO REGLAMENTARIO 108 2 de 2015  
 Reglamentación Técnica INVIAS . 
 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente  
 Reglamentación Técnica en materia de Obra Pública  
 
Las condiciones generales técnicas del objeto del proceso, son las contenidas en el Reglamento Técnico del Se ctor 
de Agua Potable, las Normas Sismo Resistentes y en general toda la normatividad Técnica y Ambiental que enmarca 
la práctica de la Ingeniería Civil en Colombia, que regula aspectos tales como:  
 Licencias y obligaciones ambientales.  
 Licencias urbanística s y cumplimiento de los planes de ordenamiento territorial.  
 Normas de protección del patrimonio histórico y cultural.  
 Asuntos relativos al desarrollo territorial, expropiación y manejo de temas prediales.  
 Asuntos tributarios.  
 Movilidad.  
 Servicios públicos domiciliarios.  
 
Manejo de comunidades.  
 
EXPERIENCIA PROPIA Y  DE OTRAS ENTIDADES ESTA TALES EN PROCESOS DE  CONTRATACIÓN DEL 
MISMO TIPO  
 
Ver análisis del Sector  
 
VALORACIÓN DE RIESGOS  
Probabilidad del Riesgo  
 
 
IMPACTO DEL RIESGO  
 
 
 
MATRIZ D E RIESGOS  
 
De acuerdo con el manual de riesgos de Colombia Compra Eficiente, a continuación,  se indican los riesgos que afectan 
la ejecución del contrato  
 
Ver matriz anexo en excel  
 
 
Esta matriz se encuentra también publicada en los estudios y documentos p revios  
 
En la fecha establecida en el Cronograma del Proceso se llevará a cabo la audiencia a la que se refieren el artículo 30 
de la ley 80 de 1993, artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 220 del Decreto Ley 019 de 2012, y el artículo 
2.2.1.2.1.1 .2 del Decreto 1082 de 2015 .  Como consecuencia  de las observaciones realizadas por los interesados, la 
Alcaldía Municipal de Melgar - Tolima, se pronunciará sobre la pertinencia o no de las mismas y establecerá la 
estimación, tipificación y asignación def initiva de los Riesgos involucrados en el Proceso de Contratación.  
 

Vencido el plazo para discutir y revisar los Riesgos identificados, si se presenta alguna observación adicional, la misma 
solo será estudiada y tenida en cuenta por parte de la Alcaldía Mu nicipal de Melgar - Tolima, únicamente si diere lugar 
a modificar el Pliego de Condiciones mediante Adenda.  
 
XI.Garantías  
_______________________________________________________________________________  
 
A. Garantía de Seriedad de la Oferta  
______________________ _________________________________________________________  
Para garantizar los términos de la propuesta y para que pueda ser considerada, cada proponente deberá incluir en la 
propuesta, una garantía de seriedad de la propuesta, en los términos de los artícu los 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.9  del 
Decreto 1082 de 2015.  
 
La garantía podrá consistir en una póliza de seguros o un Patrimonio autónomo o una Garantía Bancaria. Los 
proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia podrán otorgar una carta de crédito stand -by expedida 
por entidades financieras del exterior, confirmada por un banco local y pagadera en Colombia, para estos efectos se 
precisa que se considerarán extranjeras para estos efectos únicamente, las estructuras plurales donde el cincue nta 
por ciento (50%) o más de los miembros sean extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia.  
 
Si la garantía de seriedad es una póliza de seguros, ésta deberá venir acompañada de una certificación expedida por 
el garante en la que declare las condici ones de la colocación de la garantía. El reasegurador que se incluya deberá 
estar inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra 
la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
La Garantía deberá sus cribirse en los siguientes términos:  
 
BENEFICIARIO:  MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA  
AFIANZADO:  - El proponente, Persona Jurídica (Razón Social que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio o su equivalent e, sin utilizar 
sigla, a no ser que el Certificado de la Cámara de Comercio o su equivalente establezca 
que la firma podrá identificarse con la sigla).  
- En el caso de consorcios o uniones temporales debe ser tomada a nombre del consorcio 
o unión temporal (indicando todos sus integrantes y el porcentaje de participación) y no a 
nombre de su representante.  
- El /los nombre(s) debe(n) señalarse de la misma forma como figura(n) en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal, expedido por la autoridad c ompetente.  
VIGENCIA:  Tres (3) meses, a partir de la fecha del cierre de este proceso de selección. En caso de 
prórroga del cierre de este proceso de selección, esta garantía deberá ampliarse por el 
mismo lapso.  
CUANTÍA:  Diez por ciento (10%) del valor to tal del presupuesto oficial.  
 
Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad con objeto único, la 
garantía debe ser otorgada por todos los integrantes  
 
Esta garantía la hará efectiva por el MUNICIPIO en los caso s establecidos en artículo 2.2.1.2.3.1.9  del Decreto 1082 
de 2015: La garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los 
siguientes eventos:  
 
1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seri edad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicación o para 
suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.  
2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.  
3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato.  
 
La validez de la oferta será igual al de la vigencia de la garan tía de seriedad, sin embargo, el proponente está obligado 
a ampliar la vigencia de la Garantía de Seriedad de la propuesta cuando así lo solicite el MUNICIPIO.  
 
El MUNICIPIO, una vez suscrito el contrato y dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fec ha de adjudicación de la 
contratación, devolverá a los proponentes no favorecidos con la adjudicación, los originales de las garantías de 
seriedad de las ofertas. Para tal efecto los proponentes deben presentarse en el Departamento Administrativo de 
Contra tación a retirar la respectiva garantía.  
 
NOTA; En el evento en que la fecha de cierre de este procedimiento se prorrogue, el proponente debe ampliar la 
vigencia de la garantía de seriedad de la oferta de tal suerte que la vigencia de la misma cubra el pl azo total establecido 
en este numeral.  
 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término señalado por EL CONTRATANTE para tal fin, quedará a 
favor de ésta, en calidad de sanción, el valor de la Garantía constituida, para responder por la seri edad de la propuesta, 
sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el 
valor de los citados depósitos o garantías  
 
B. Responsabilidad Civil Extracontractual  
______________________________________ _________________________________________  
El contratista debe presentar un contrato de seguro contenido en una póliza que ampare el riesgo de responsabilidad 
civil extracontractual, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subc ontratistas, a favor 
de la Alcaldía Municipal de Melgar - Tolima.  
 
En atención a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015 , la s uficiencia de esta garantía es 
de 200 smmlv  
 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la  responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las 
siguientes características:  
 
Característica  Condición  
Clase  Contrato de seguro contenido en una póliza  
Asegurados  Municipio de Melgar - Tolima identificada con NIT 890.701.933 -4 y Gobernación  del Tolima  
Característica  Condición  
Tomador   Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su si gla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.  
 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o con sorcio, se 
debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.  
 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la es tructura plural, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 
de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  
Valor  No podrá ser inferior a cuatro cientos salarios mínimos mensuales legales vigentes ( 400) 
SMMLV  
Vigencia  Igual al período de ejecución del contrato.  
Beneficiarios  Terceros afectados y Municipio de Melgar - Tolima identificada con NIT 890.701.933 -4 
Amparos  Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.  
Información 
necesaria dentro de 
la póliza   Número y año del contrato  
 Objeto del contrato  
 Firma del representante legal del contratista  
 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421  
 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada 
pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV  
Este seguro deberá con stituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido 
para la garantía única de cumplimiento.  
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida 
por la entidad asegurada no serán admisibles.  
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.  
 
C. Garantía de Cumplimiento  
_______________________________________________________________________ ________  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, y en los términos establecidos en el artículo 
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, podrá consistir en: i) Contrato de Seguro contenido en una Póliza de seguros, 
ii) Pat rimonio Autónomo iii) Garantía bancaria, que tendrá, por objeto respaldar el cumplimiento de todas y cada una 
de las obligaciones que surjan a cargo del contratista, en razón de la ejecución y liquidación del contrato.  
 
En caso de que haya necesidad de ad icionar, prorrogar o suspender la ejecución del contrato resultante, o en cualquier 
otro evento, el contratista se obliga a modificar la garantía única de acuerdo con las normas legales vigentes. Esta 
garantía deberá amparar los siguientes riesgos:  
 
De ac uerdo al análisis del sector deberá determinarse los riesgos que deben ser amparados, por lo que a  continuación 
se procederá a enunciar los posibles amparos de los riesgos que deberán ser cubiertos, articulo 2.2.1.2.3.1.7 del 
Decreto 1082 de 2015:  
 
Carac terístic
a Condición  
Clase  Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, 
(iii) garantía bancaria.  
Asegurado/ 
beneficiario  Municipio de Melgar - Tolima identificada con NIT 890.701.933 -4 y Gobernación del Tolima  
Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados   
Amparo  Vigencia  Valor Asegurado  
Cumplimiento general  del 
contrato y el pago de las multas y la 
cláusul a penal pecuniaria que se le 
impongan  Hasta la liquidación del 
contrato  Para garantizar el cumplimiento de todas 
sus obligaciones contractuales y legales 
inherentes al Contrato, el pago de multas y 
cláusula penal pecuniaria, cuando se pacte 
en el contrato.  El amparo de cumplimiento 
del contrato cubrirá a la entidad estatal 
contratante de los perjuicios directos 
derivados del incumplimiento total a 
parcial de las obligaciones nacidas del 
contrato garantizado, así como de su 
cumplimiento tardío o de su cumpli miento 
defectuoso, cuando ellos son imputables al 
CONTRATISTA. Este amparo será 
equivalente al veinte por ciento (20%) del 
valor total del Contrato y su vigencia será 
por el término de duración del mismo  y 4 
meses mas . La garantía de cumplimiento 
cubrirá  los periodos de ejecución y 
liquidación del contrato. El asegurado y 
beneficiario será el Municipio de El 
Melgar.  
Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo  
(í) la no inversión del anticipo.  
(ii) el uso indebido del anticipo.  
(iii) la apropiación inde bida de los 
recursos recibidos en calidad de 
anticipo.   
 
 
Hasta la liquidación del 
contrato.  
  
 
 
100% del valor del Anticipo  
Devolución del pago anticipado    
 
 
No aplica  
Carac terístic
a Condición  
Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales  del per sonal que el 
contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución 
del contrato  Plazo del contrato y tres (3) 
años más.  5% del valor del contrato  
Estabilidad y calidad de las obras  
ejecutadas entregadas a satisfacción  dos (2) años  conta dos a 
partir de la fecha de 
suscripción del Acta de 
entrega y Recibo Definitivo 
de Obra.  Por el equivalente al veinte (20%) del valor 
final de estas obras  
 
Tomador   Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera.  
 No se a ceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes.  
 Para e l contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 
la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual 
se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  
Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza   Número y año del contrato  
 Objeto del contrato  
 Firma del representante legal del contratista  
 En caso de no usar centavos, los valores deb en aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421  
 
XII.Interventoría  
_______________________________________________________________________________  
La Alcaldía Municipal de Melgar - Tolima ejercerá el c ontrol y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través del 
Interventor contratado para tal fin a través de un proceso de selección objetiva bajo la modalidad de Concurso de 
Méritos.  
El interventor debe ejercer un control integral (técnico, adminis trativo, financiero, contable y jurídico) sobre el proyecto, 
para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la 
adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contra to, las condiciones técnicas, 
económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo.  
El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el interventor. No obstante, 
si el Contratista no está de  acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al interventor, con copia a la Alcaldía 
Municipal de Melgar - Tolima, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, responderá solidariamente 
con el interventor si del cumplimiento de dic has órdenes se derivan perjuicios para la Alcaldía Municipal de Melgar – 
Tolima.  
Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le notificará por escrito sobre 
el incumplimiento de dicha orden, señalando específic amente las omisiones o infracciones y exigiendo su 
cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de tres (3) días hábiles, el interventor 
comunicará dicha situación a la Alcaldía Municipal de Melgar - Tolima para que tome las  medidas que considere 
necesarias.  
 
El interventor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, como es el caso de 
atención de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupción del tránsito, entre otros, incu mpliendo así 
el desarrollo normal de las actividades programadas.  
 
XIII.Cronograma  
_______________________________________________________________________________  
El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación.  
 
Tabla 11 Cronograma del Proceso de Contratac ión 
 
Actividad  Fecha  Hora    
Publicación Aviso de 
Convocatoria (artículo 30 de la 
Ley 80 de 1993)  21 de julio de 2023   SECOP - Portal Único de 
Contratación 
www.colombiacompra.gov.co   
De Lunes a Sábad o  
Publicación estudios y 
documentos previos  21 de julio de 2023   SECOP - Portal Único de 
Contratación 
www.colombiacompra.gov.co  
Lunes a sábado  
Publicación proyecto de Pliego 
de Condiciones  21 de julio de 2023    SECOP - Portal Único de 
Contratación 
www.colombiacompra.gov.co  
Lunes a sábado  
Plazo para presentar 
observaciones al proyecto de 
Pliego de Condiciones  21 de julio de 2023 
hasta 4 de agosto de 
2023  Hasta 5:00 
p. m. del 
último dia   
Publicación de las 
Observaciones y Respuestas y 
apreciaciones de la Alcaldía 
Municpal de Melgar – Tolima 
frente a las observaciones y  
 8 de agosto de 2023  
   SECOP - Portal Ú nico de 
Contratación 
www.colombiacompra.gov.co   
Lunes a sábado  
sugerencias al proyecto de 
Pliego de Condiciones  
Expedición acto 
administrativo de apertura del 
proceso de selección  8 de agosto de 2023  
   SECOP - Portal Único de 
Contratación 
www.colombiacompra.gov.co  
Lunes a sábado  
Publicación pliego de 
condiciones definitivo  8 de agosto de 2023  
   SECOP - Portal Único de 
Contratación 
www.colombiacompra.gov.co  
Lunes a sábado  
observaciones al pliego 
definitivo  9 de agosto de 2023  Hasta 5:00 
p. m. del 
último dia  SECOP - Portal Único de 
Contratación 
www.colombiacompra.gov.co  
Lunes a sábado  
Audiencia de asignación d e 
Riesgos y Aclaración del 
alcance, contenido de los 
pliegos y Visita de verificación 
a los bienes, predios de 
propiedad del Municipio. (No 
obligatoria)  9 de agosto de 2023  9:00 a.  m. SECOP - Portal Único de 
Contratación 
www.colombiacompra.gov.co  
Lunes a sábado  
Respuesta definitiva a las 
solicitudes de aclaración al 
pliego que se presenten en la 
audiencia de aclaración del 
pliego y de distribución y 
asignación de riesgos  11 de agosto de 
2023    SECOP - Portal  Único de 
Contratación 
www.colombiacompra.gov.co  
Lunes a sábado  
Expedición de Adendas  15 de Agosto de 
2023    SECOP - Portal Único de 
Contratación 
www.colombia compra.gov.co  
Lunes a sábado  
Presentación de Ofertas y 
cierre del proceso  22 de agosto de 
2023  8:00 a.  m. SECOP - Portal Único de 
Contratación 
www.colombiacompra.gov.co  
Lunes a sábado  
Plazo para la Evalua ción de 
Ofertas  Desde 22 -25 de 
agosto de 2023    SECOP - Portal Único de 
Contratación 
www.colombiacompra.gov.co  
Lunes a sábado  
Publicación del informe de 
evaluación de las Ofertas  25 de agosto de 
2023    SECOP - Portal Único de 
Contratación 
www.colombiacompra.gov.co  
Lunes a sábado  
Traslado del Informe de 
Evaluación a los Proponentes y 
plazo para presentar 
observaciones  Desde:25 – 1 de 
septiembre de 2023  Hora 0 5:00 
pm  SECOP - Portal Único de 
Contratación 
www.colombiacompra.gov.co  
Lunes a sábado  
Respuestas a las observaciones 
al informe de evaluación  05 de Septiembre de 
2023    SECOP - Portal Único de 
Contratació n 
www.colombiacompra.gov.co  
Audiencia de Adjudicación o 
Declaratoria de Desierto  05 de Septiembre de 
2023  10:00 a.  m. SECOP - Portal Único de 
Contratación 
www .colombiacompra.gov.co   
Publicación acto 
administrativo de adjudicación 
o declaratoria de desierto  06 de Septiembre de 
2023    SECOP - Portal Único de 
Contratación 
www.colombiacompra.gov.co  
Firma del Contr ato dentro  de los dos 
días hábiles 
siguientes a la 
adjudicación    SECOP - Portal Único de 
Contratación 
www.colombiacompra.gov.co  
  
  
Anexo 1 - Especificaciones técnicas 
 
(Contenidas en el estudio previo)  Se publican como documento Anexo  
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA POR AMOR A MELGAR EN EL MUNICIPIO DE 
MELGAR – TOLIMA    
Anexo 2 - Compromiso anticorrupción  
 
Lugar y fecha  
Señores  
Alcaldía Municipal de Melgar - Tolima  
Proceso de Contratació n [Insertar información] [Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], 
identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] 
[nombre del Proponente], manifiesto que:  
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Alcaldía Municipal de Melgar para fortalecer la transparencia y 
la rendición de cuentas de la administración pública.  
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proces o de Contratación [Insertar 
información].  
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda 
a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleado s, contratistas o 
tercero.  
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión 
en el Proceso de Contratación [Insertar información].  
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el  Proceso de Contratación [Insertar información] nos 
soliciten los organismos de control de la República de Colombia.  
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso 
Anticorrupción, explicar su importanc ia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros 
empleados o asesores.  
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.  
En constancia de lo anterior firmo este documento a lo s [Insertar información] días del mes de [Insertar información] 
de [Insertar información].  
____________________________  
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]  
Nombre: [Insertar información]  
Cargo: [Insertar información]  
Documento de Identidad: [Insertar información]  
  
Anexo 3 - Formato de presentación de las Ofertas  
 
Lugar y fecha  
Señores  
Alcaldía Municipal de Melgar - Tolima  
Referencia: Proceso de Contratación - [Insertar información]  
Estimados señores:  
[Nombre del repr esentante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, 
[obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], presento Oferta 
para el Proceso de Contratación de la refere ncia y hago las siguientes manifestaciones:  
1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y 
modificaciones a los mismos, y recibí de Alcaldía Municipal de Melgar - Tolima respuesta oportuna a cada una de las  
solicitudes.  
 
2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoy autorizado para 
suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.  
 
3. Que la Oferta que presento  cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del Anexo 1 
del Pliego de Condiciones de la licitación de la referencia.  
 
4. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido elaboradas 
de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la Oferta.  
 
5. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas 
para el efecto.  
 
6. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, 
impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la Oferta, suscripción y 
ejecución del contrato y que en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con o casión del pago 
de tales gastos.  
 
7. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el 
Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.  
 
8. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la g arantía de cumplimiento prevista en los 
Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí contenido.  
 
9. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que a la terminación de la vigencia del Contrato, la 
obra cumplirá co n la totalidad del alcance y los requerimientos y especificaciones técnicas de que trata el Anexo 1 del 
Pliego de Condiciones.  
 
10. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de 
seguridad social integra l y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.  
 
11. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del Proceso.  
 
 
12. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en:  
Persona de contacto [Nombre] 
Dirección [Dirección de la compañía ] 
Teléfono [Teléfono de la compañía ] Celular  
e-mail [Dirección de correo electrónico de la compañía ] 
 
 
_______________________________________  
Firma Representante Legal del Proponente  
  
Anexo 4 - Formato de certif icado para relacionar  factores de calidad y/o técnicos.  
 
Proceso de Contratación [Insertar información]  
Requisito Sí No Información Adicional 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la información antes c onsignada es totalmente cierta, y puede ser 
verificada.  
 
_______________________________________  
Firma Representante Legal del Proponente  
Nombre:  
Documento de Identidad:  
  
Anexo 5 - Formato de oferta económica.  
 
 
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO BAÑO URBANO  
    PRESUPUESTO GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA BATERIA SANITARIA (2.0 m x 2.0m)  
ITEM  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD   VLR. 
UNITARIO   VLR.TOTAL  
1 OBRAS PRELIMINARES        
1.1 Replanteo y descapote (Incluye cargue y 
retiro)  M2 7,60   
2 CIMENTACIÓN        
2.1 Excavacion a mano, (Incluye cargue y 
retiro)  M3 4,54   
2.2 Concreto de limpieza e=0.05 de 2000 PSI  M2 2,52   
2.3 Mejoramiento en Concreto ciclopeo. 
H=0.30m  ML 2,40   
2.4 Viga de cimentacion 12x20 cm  ML 6,80   
2.5 Zapatas en concreto 3000 psi 
(0.60* 0.40m)  M3 0,29   
2.6 Relleno en recebo Material compactado  M3 3,30   
3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO        
3.1 Viga aerea de 20*12 cm  ML 6,80   
3.2 Columneta en concreto 3000 PSI (12*20)  ML 8,00   
4 MAMPOSTERIA        
4.1 Suministro e instalacion de Pañete 
impermeabilizado 1:4. incluye filos y 
dilataciones  M2 19,62    
4.2 Suministro e instalacion de mamposteria 
en Bloque arcilla No. 5  M2 13,36    
4.3 Suministro e instalacion de calados, para 
iluminacion y ventilacion  ML 1,20   
5 PISOS EN CONCRETO        
5.1 Placa en concreto contrapiso y cubierta 
E=0,08 cm  M2 11,60    
5.2 Poyo en concreto h= 0.10m  ML 1,80   
6 CUBIERTA        
6.1 Suministro e instalacion soporte tanque de 
reserva 0.70*0.70 m  UND  1,00   
7 INSTALACIONES HIDRAULICAS        
7.1 Suministro e ins talacion Puntos 
hidraulicos con accesorios  UND  3,00   
7.2 Suministro e instalacion Red hidraulica  ML 13,68    
7.3 Suministro e instalacion Ducha. Incluye 
griferia universal y regadera para el 
correcto funcionamiento  UND  1,00   
7.4 Suministro e instalacio n Tanque PVC o 
plástico, 500 litros, incluye accesorios 
necesarios para buen funcionamiento  UND  1,00   
8 INSTALACIONES SANITARIAS        
8.1 Punto sanitario de 2"  PTO  2,00   
8.2 Punto sanitario pvc de 3"  PTO  1,00   
8.3 Punto sanitario de 4"  PTO  1,00   
8.4 Red sanitaria de piso en diametros varios 
(2" y/o 3")  ML 5,18   
8.5 Red sanitaria en 4"  ML 7,50   
8.6 Combo sanitario: lavamanos con pedestal 
y sanitario de descarga variable.  Incluye 
accesorios y griferia para el correcto 
funcionamiento  UND  1,00   
9 INSTALACION ELECTRICA        
9,1 Tablero de 4 circuitos.  incluye 
interruptores automaticos, puesta a tierra y 
cableado a conexión existente.  UND  1,00   
9.2 Salida Toma GFCI Doble  UND  1,00   
9.3 Salida luminaria tipo roseta o plafón de 
porcelana inclu ye bombillos ahorradores  UND  3,00   
10 CARPINTERIAS        
10,1 Puerta metalica cold rolled cal.20 y marco 
metalico medidas (2.0*0.80m). Incluye 
pintura anticorrosiva y color mate 
(escogido) y pasador  UND  1,00   
11 ACERO DE REFUERZO        
11,1 Acero de  60,000 psi (4200 kg/cm²)  KG 147,47    
11,2 Malla electrosoldada 188 (15*15)  KG 46,41    
12 ENCHAPES        
12.1 Suministro e instalacion de Enchape Pared 
blanco 20.5x20.5 o similar (h=0.4m)  M2 11,36    
12.2 Suministro e instalacion de enchape de 
piso blan co 20.5x20.5 o similar.  M2 3,78   
13 RED AGUAS RESIDUALES        
13,1 Conexión red de aguas residuales  UND  1,00   
13,2 Construcción caja de distribución 0.6 x 0.6 
x 0.55 m, de conformidad a 
especificaciones  UND  1,00   
14 APARATOS        
14.1 Suministro e instalación de lavadero 
prefabricado de 80x60x50cm. Incluye 
griferia para el correcto funcionamiento  UND  1,00   
15 ACABADOS        
15.1 Graniplast sobre muro - fachada. Incluye 
filos y carteras  M2 2,56   
15.2 Pintura vinilo tipo 1 (dos manos)  M2 10,31    
  TOTAL   
 
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO BAÑO RURAL  
    PRESUPUESTO GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA BATERIA SANITARIA (2.0 m x 2.0m). Incluye 
sistema séptico  
ITEM  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD   VLR. 
UNITARIO   VLR.TOTAL  
1 OBRAS PRELIMINARES        
1.1 Replanteo y descapote (Incluye cargue y 
retiro)  M2 19,60    
2 CIMENTACIÓN        
2.1 Excavacion a mano, (Incluye cargue y 
retiro)  M3 13,02    
2.2 Concreto de limpieza e=0.05 de 2000 PSI  M2 2,52   
2.3 Mejoramiento en Concreto ciclopeo. 
H=0.30m  ML 2,40   
2.4 Viga de cimentacion 12x20 cm  ML 6,80   
2.5 Zapatas en concreto 3000 psi (0.60*0.40m)  M3 0,29   
2.6 Relleno en recebo Material compactado  M3 5,39   
3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO        
3.1 Viga aerea de 20*12 cm  ML 6,80   
3.2 Columneta en concreto 3000 P SI (12*20)  ML 8,00   
4 MAMPOSTERIA        
4.1 Suministro e instalacion de Pañete 
impermeabilizado 1:4. incluye filos y 
dilataciones  M2 19,62    
4.2 Suministro e instalacion de mamposteria en 
Bloque arcilla No. 5  M2 13,36    
4.3 Suministro e instalacion de  calados, para 
iluminacion y ventilacion  ML 1,20   
5 PISOS EN CONCRETO        
5.1 Placa en concreto contrapiso y cubierta 
E=0,08 cm  M2 11,60    
5.2 Poyo en concreto h= 0.10m  ML 1,80   
6 CUBIERTA        
6.1 Suministro e instalacion soporte tanque de 
reser va 0.70*0.70 m  UND  1,00   
7 INSTALACIONES HIDRAULICAS        
7.1 Suministro e instalacion Puntos hidraulicos 
con accesorios  UND  3,00   
7.2 Suministro e instalacion Red hidraulica  ML 13,68    
7.3 Suministro e instalacion Ducha. Incluye 
griferia universal y regadera para el correcto 
funcionamiento  UND  1,00   
7.4 Suministro e instalacion Tanque PVC o 
plástico, 500 litros, incluye accesorios 
necesarios para buen funcionamiento  UND  1,00   
8 INSTALACIONES SANITARIAS        
8.1 Punto sanitario de 2"  PTO  2,00   
8.2 Punto sanitario pvc de 3"  PTO  1,00   
8.3 Punto sanitario de 4"  PTO  1,00   
8.4 Red sanitaria de piso en diametros varios (2" 
y/o 3")  ML 5,18   
8.5 Red sanitaria en 4"  ML 8,67   
8.6 Combo sanitario: lavamanos con pedestal y 
sanitario de descarga va riable.  Incluye 
accesorios y griferia para el correcto 
funcionamiento  UND  1,00   
9 INSTALACION ELECTRICA        
9,1 Tablero de 4 circuitos.  incluye interruptores 
automaticos, puesta a tierra y cableado a 
conexión existente.  UND  1,00   
9.2 Salida Toma G FCI Doble  UND  1,00   
9.3 Salida luminaria tipo roseta o plafón de 
porcelana incluye bombillos ahorradores  UND  3,00   
10 CARPINTERIAS        
10,1 Puerta metalica cold rolled cal.20 y marco 
metalico medidas (2.0*0.80m). Incluye 
pintura anticorrosiva y colo r mate 
(escogido) y pasador  UND  1,00   
11 ACERO DE REFUERZO        
11,1 Acero de 60,000 psi (4200 kg/cm²)  KG 147,47    
11,2 Malla electrosoldada 188 (15*15)  KG 46,41    
12 ENCHAPES        
12.1 Suministro e instalacion de Enchape Pared 
blanco 20.5x20.5 o similar (h=0.4m)  M2 11,36    
12.2 Suministro e instalacion de enchape de piso 
blanco 20.5x20.5 o similar.  M2 3,78   
13 SISTEMA SEPTICO POZO SEPTICO        
13.1 Suministro e instalacion de SISTEMA 
SEPTICO POZO SEPTICO -  Prefabricado. 
Incluye todos los acce sorios necesarios para 
su  adecuado funcionamiento.  UND  1,00   
13,2 Construcción caja de distribución 0.6 x 0.6 
x 0.55 m, de conformidad a especificaciones  UND  1,00   
14 APARATOS        
14.1 Suministro e instalación de lavadero 
prefabricado de 80x60x50cm . Incluye 
griferia para el correcto funcionamiento  UND  1,00   
15 ACABADOS        
15.1 Graniplast sobre muro - fachada. Incluye 
filos y carteras  M2 2,56   
15.2 Pintura vinilo tipo 1 (dos manos)  M2 10,31     
  TOTAL COSTO DIRECTO   
 
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO  COCINA RURAL  
                PRESUPUESTO GENERAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA COCINA ( 2.60 x 3.0m). Incluye  
estufa ecoeficiente  
ITEM  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  VR UNITARIO   TOTAL PESO  
1 OBRAS PRELIMINARES        
1.1 Replanteo y descapote (Incluye c argue y 
retiro)  M2 11,79    
2 CIMENTACIÓN        
2.1 Excavacion a mano, (Incluye cargue y 
retiro)  M3 9,77   
2.2 Concreto de limpieza e=0.05 de 2000 PSI  M2 9,52   
2.3 Mejoramiento en Concreto ciclópeo. 
H=0.30m  ML 12,16    
2.4 Viga de cimentacion 12x20 c m ML 9,92   
2.5 Zapatas en concreto 3000 psi (0.6*0.40m)  M3 0,29   
2.6 Relleno en recebo Material compactado  M3 6,81   
3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO        
3.1 Viga aerea de 20*12 cm  ML 9,92   
3.2 Columneta en concreto 3000 PSI (12*20)  ML 8,00   
4 MAMPOST ERIA        
4.1 Suministro e instalacion de Pañete 
impermeabilizado 1:4. incluye filos y 
dilataciones  M2 27,07    
4.2 Suministro e instalacion de mamposteria en 
Bloque arcilla No. 5  M2 19,58    
4.3 Estufa ecoeficiente en mamposteria 
(1.5*0.85*0.80)  UND  1,00   
5 PISOS EN CONCRETO        
5.1 Placa en concreto  E=0,8 cm  M2 11,04    
6 CUBIERTA        
6.1 Suministro e instalación cubierta en teja de 
zinc M2 12,01    
6.2 Suministro e instalación de elementos para 
terminal contra muro. Incluye perfileria  ML 3,48   
6.3 Suministro e instalacion de perfileria 
metalica para instalacion de cubierta  ML 10,44    
7 INSTALACIONES HIDRAULICAS        
7.1 Suministro e instalacion Puntos hidraulicos 
con accesorios  UND  1,00   
7.2 Suministro e instalacion Red hidraulica  ML 3,40   
7.3 Suministro e instalacion lavaplatos. Incluye 
griferia, sifon y demas accesorios para su 
correcto funcionamiento  UND  1,00   
      
8 INSTALACIONES SANITARIAS        
8.1 Punto sanitario de 2"  UN 2,00   
8.2 Red sanitaria de piso 2"  ML 2,25   
9 INSTALACION ELECTRICA        
9,1 Tablero de 4 circuitos.  incluye 
interruptores automaticos, puesta a tierra y 
cableado a conexión existente.  UND  1,00   
9,2 Salida luminaria tipo roseta o plafón de 
porcelana incluye bombillos ahorradores  UND  1,00   
9,3 Punto salida tipo tomacorriente doble  UND  2,00   
10 CARPINTERIAS        
10,1 Puerta metalica cold rolled cal.20 
(2.0*0.90m) y marco metalico. Incluye 
pintura anticorrosiva y color mate 
(escogido), chapa y pasador  UND  1,00   
10.2 Suministro e instalacion vent ana batiente de 
2 cuerpos, metalica cold rolled Cal. 20. 
(1.10*1.0m)  UND  1,00   
11 ACERO DE REFUERZO         
11,1 Acero de 60,000 psi (4200 kg/cm²)  KG 155,60    
11,2 Malla electrosoldada 188 (15*15)  KG 58,96    
11,3 Estructura en angulo 1"*1/8", para cubi erta, 
según diseño.  KG 18,94    
12 ENCHAPES        
12.1 Suministro e instalacion de Enchape Pared 
blanco 20.5x20.5 o similar (h=0.4m)  M2 0,74   
12.2 Suministro e instalacion de enchape de  
meson blanco 20.5x20.5 o similar.  M2 1,68   
13 SISTEMA SEPTICO PO ZO SEPTICO        
13,1 Suministro e instalacion de Trampa de 
Grasas. Incluye todos los accesorios 
necesarios para su  adecuado 
funcionamiento. Adicional incluye 
accesorios para ser empleado para riego (no 
potable)  UND  1,00   
13,2 Construcción caja de dist ribución 0.6 x 0.6 
x 0.55 m, de conformidad a 
especificaciones  UND  1,00   
14 ACABADOS        
14.1 Graniplast sobre muro - fachada. Incluye 
filos y carteras  M2 5,95   
14.2 Pintura vinilo tipo 1 (dos manos)  M2 20,38    
  TOTAL   
 
 
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO COCINA URBANA  
         PRESUPUESTO GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA COCINA (2.60 x 3.0m).  
ITEM  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD   PRECIO PESO   TOTAL PESO  
1 OBRAS PRELIMINARES         
1.1 Replanteo y descapote (Incluye cargue y 
retiro)  M2 9,79   
2 CIMEN TACIÓN        
2.1 Excavacion a mano, (Incluye cargue y 
retiro)  M3 5,68   
2.2 Concreto de limpieza e=0.05 de 2000 PSI  M2 9,52   
2.3 Mejoramiento en Concreto ciclópeo. 
H=0.30m  ML 12,16    
2.4 Viga de cimentacion 12x20 cm  ML 9,92   
2.5 Zapatas en concreto  3000 psi (0.6*0.40m)  M3 0,29   
2.6 Relleno en recebo Material compactado  M3 5,22   
3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO        
3.1 Viga aerea de 20*12 cm  ML 9,92   
3.2 Columneta en concreto 3000 PSI (12*20)  ML 8,00   
4 MAMPOSTERÍA        
4.1 Suministro e instala cion de Pañete 
impermeabilizado 1:4. incluye filos y 
dilataciones  M2 27,07    
4.2 Suministro e instalacion de mamposteria en 
Bloque arcilla No. 5  M2 19,58    
5 PISOS EN CONCRETO        
5.1 Placa en conctreto  E=0,8 cm  M2 11,04    
6 CUBIERTA        
6.1 Sumi nistro e instalacion cubierta en teja de 
zinc M2 12,01    
6.2 Suministro e instalacion de elementos para 
terminal contra muro. Incluye perfileria  ML 3,48   
6.3 Suministro e instalacion de perfileria 
metalica para instalacion de cubierta  ML 10,44    
7 INST ALACIONES HIDRAULICAS         
7.1 Suministro e instalacion Puntos hidraulicos 
con accesorios  UND  1,00   
7.2 Suministro e instalacion Red hidraulica  ML 3,40   
7.3 Suministro e instalacion lavaplatos. Incluye 
griferia, sifon y demas accesorios para su 
correcto funcionamiento  UND  1,00   
8 INSTALACIONES SANITARIAS        
8.1 Punto sanitario de 2"  PTO  2,00   
8.2 Red sanitaria de piso 2"  ML 2,25   
9 INSTALACION ELECTRICA        
9,1 Tablero de 4 circuitos.  incluye interruptores 
automaticos, puesta a tierra y  cableado a 
conexión existente.  UND  1,00   
9,2 Salida luminaria tipo roseta o plafón de 
porcelana incluye bombillos ahorradores  UND  1,00   
9,3 Punto salida tipo tomacorriente doble  UND  2,00   
10 CARPINTERIAS        
10,1 Puerta metalica cold rolled cal.2 0 
(2.0*0.90m) y marco metalico. Incluye 
pintura anticorrosiva y color mate 
(escogido), chapa y pasador  UND  1,00   
10.2 Suministro e instalacion ventana batiente de 
2 cuerpos, metalica cold rolled Cal. 20. 
(1.10*1.0m)  UND  1,00   
11 ACERO DE REFUERZO        
11,1 Acero de 60,000 psi (4200 kg/cm²)  KG 155,60    
11,2 Malla electrosoldada 188 (15*15)  KG 58,96    
11,3 Estructura en angulo 1"*1/8", para cubierta, 
según diseño.  KG 18,94    
12 ENCHAPES        
12.1 Suministro e instalacion de Enchape Pared 
blanco 20. 5x20.5 o similar (h=0.4m)  M2 0,74   
12.2 Suministro e instalacion de enchape de  
meson blanco 20.5x20.5 o similar.  M2 1,68   
13 RED AGUAS RESIDUALES        
13,1 Conexión red de aguas residuales  UND  1,00   
13,2 Construcción caja de distribución 0.6 x 0.6  
x 0.55 m, de conformidad a especificaciones  UND  1,00   
14 ACABADOS        
14.1 Graniplast sobre muro - fachada. Incluye 
filos y carteras  M2 5,95   
14.2 Pintura vinilo tipo 1 (dos manos)  M2 20,38    
  TOTAL   
 
 
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO HABITACIÓN URBANA  
  PRESUPUESTO GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA HABITACIÓN URBANA  
ITEM  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD   PRECIO PESO   TOTAL PESO  
1 OBRAS PRELIMINARES        
1.1 Replanteo y descapote (Incluye cargue y 
retiro)  M2 14,35    
2 CIMENTACIÓN        
2.1 Excava cion a mano, (Incluye cargue y 
retiro)  M3 8,14   
2.2 Concreto de limpieza e=0.05 de 2000 PSI  M2 9,94   
2.3 Mejoramiento en Concreto ciclópeo. 
H=0.30m  ML 13,76    
2.4 Viga de cimentacion 12x20 cm  ML 12,72    
2.5 Zapatas en concreto 3000 psi (0.6*0.40m)  M3 0,29   
2.6 Relleno en recebo Material compactado  M3 9,51   
3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO        
3.1 Viga aerea de 20*12 cm  ML 12,72    
3.2 Columneta en concreto 3000 PSI (12*20)  ML 8,00   
4 MAMPOSTERIA        
4.1 Suministro e instalacion de Pañete 
imperme abilizado 1:4. incluye filos y 
dilataciones  M2 32,63    
4.2 Suministro e instalacion de mamposteria en 
Bloque arcilla No. 5  M2 27,41    
5 PISOS EN CONCRETO        
5.1 Placa en conctreto  E=0,08 cm  M2 12,25    
6 CUBIERTA        
6.1 Suministro e instalacion cubierta en teja de 
zinc M2 17,85    
6.2 Suministro e instalacion de elementos para 
terminal contra muro. Incluye perfileria  ML 3,98   
6.3 Suministro e instalacion de perfileria 
metalica para instalacion de cubierta  ML 15,92    
7 INSTALACION ELECTRICA        
7.1 Tablero de 4 circuitos.  incluye interruptores 
automaticos, puesta a tierra y cableado a 
conexión existente.  UND  1,00   
7.2 Salida luminaria tipo roseta o plafón de 
porcelana incluye bombillos ahorradores  UND  1,00   
7.3 Punto salida tipo tomacorr iente doble  UND  2,00   
8 CARPINTERIAS        
8.1 Puerta metalica cold rolled cal.20 
(2.0*0.90m) y marco metalico. Incluye 
pintura anticorrosiva y color mate 
(escogido), chapa y pasador  UND  1,00   
8.2 Suministro e instalacion ventana batiente de 
2 cuerpos , metalica cold rolled Cal. 20. 
(1.10*1.0m)  UND  1,00   
9 ACERO DE REFUERZO        
9.1 Acero de 60,000 psi (4200 kg/cm²)  KG 166,43    
9.2 Malla electrosoldada 188 (15*15)  KG 87,44    
10 ACABADOS        
10.1 Graniplast sobre muro - fachada. Incluye 
filos y c arteras  M2 7,43   
  TOTAL   
 
 
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO HABITACIÓN RURAL  
  PRESUPUESTO GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA HABITACIÓN RURAL  
ITEM  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD   PRECIO PESO   TOTAL PESO  
1 OBRAS PRELIMINARES          
1.1 Replanteo y descap ote (Incluye cargue y 
retiro)  M2 14,35    
2 CIMENTACIÓN        
2.1 Excavacion a mano, (Incluye cargue y 
retiro)  M3 8,14   
2.2 Concreto de limpieza e=0.05 de 2000 PSI  M2 9,94   
2.3 Mejoramiento en Concreto ciclópeo. 
H=0.30m  ML 13,76    
2.4 Viga de cimen tacion 12x20 cm  ML 12,72    
2.5 Zapatas en concreto 3000 psi (0.6*0.40m)  M3 0,29   
2.6 Relleno en recebo Material compactado  M3 9,51   
3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO        
3.1 Viga aerea de 20*12 cm  ML 12,72    
3.2 Columneta en concreto 3000 PSI (12*20)  ML 8,00   
4 MAMPOSTERIA        
4.1 Suministro e instalacion de Pañete 
impermeabilizado 1:4. incluye filos y 
dilataciones  M2 32,63    
4.2 Suministro e instalacion de mamposteria en 
Bloque arcilla No. 5  M2 27,41    
5 PISOS EN CONCRETO        
5.1 Placa en conctr eto  E=0,08 cm  M2 12,25    
6 CUBIERTA        
6.1 Suministro e instalacion cubierta en teja de 
zinc M2 17,85    
6.2 Suministro e instalacion de elementos para 
terminal contra muro. Incluye perfileria  ML 3,98   
6.3 Suministro e instalacion de perfileria 
metalica para instalacion de cubierta  ML 15,92    
7 INSTALACION ELECTRICA        
7.1 Tablero de 4 circuitos.  incluye interruptores 
automaticos, puesta a tierra y cableado a 
conexión existente.  UND  1,00   
7.2 Salida luminaria tipo roseta o plafón de 
porcelan a incluye bombillos ahorradores  UND  1,00   
7.3 Punto salida tipo tomacorriente doble  UND  2,00   
8 CARPINTERIAS        
8.1 Puerta metalica cold rolled cal.20 
(2.0*0.90m) y marco metalico. Incluye 
pintura anticorrosiva y color mate 
(escogido), chapa y pasa dor UND  1,00   
8.2 Suministro e instalacion ventana batiente de 
2 cuerpos, metalica cold rolled Cal. 20. 
(1.10*1.0m)  UND  1,00   
9 ACERO DE REFUERZO        
9.1 Acero de 60,000 psi (4200 kg/cm²)  KG 166,43    
9.2 Malla electrosoldada 188 (15*15)  KG 87,44    
10 ACABADOS        
10.1 Graniplast sobre muro - fachada. Incluye 
filos y carteras  M2 7,43   
  TOTAL   
 
IMPLEMENTACIÓN DE VIVIENDA DIGNA A TRAVÉS DE LOS MEJORAMIENTOS DE 
INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL, FORTALECIENDO LA SALUD PÚBLICA DE LAS FAMILIAS 
MELGAR, TOLIMA.  
PRESUPUESTO CONSOLIDADO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA MELGAR, TOLIMA  
TIPO DE MEJORAMIENTO        
CANTIDAD  V. UNITARIO  VALOR TOTAL  
UNIDAD BAÑO  
Mejoramiento baño urbano 2,0mts x2,0mts    43,0   
Mejoramiento baño rural 2,0mts x2,0mts    11,0   
UNIDA D COCINA  
Mejoramiento cocina urbana 2,3 mts x3,0 mts    53,0   
Mejoramiento cocina rural 2,3 mts x3,0 mts    17,0   
UNIDAD HABITACIÓN, PISOS, CUBIERTA  
Mejoramiento habitación urbana 3,5 mts x3,5mts    62,0   
Mejoramiento habitacion rural 3,5 mts x3,5mts     14,0   
VALOR COSTO DIRECTO 
MEJORAMIENTOS  30%      
Administración 25%  25%      
Imprevistos 1%  1%      
Utilidad 4%  4%      
VALOR SUBTOTAL MEJORAMIENTOS 
(DIRECTOS + INDIRECTOS)       
PAPSO         
TOTAL, PROYECTO MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA         
TOTA L, BENEFICIARIOS    200,0      
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 6 - Formatos para acreditar requisitos de Capacidad Residual.  
 
Formato 1 – Contratos en Ejecución (Nacionales e Internacionales – Públicos y Privados)  
Proceso de Contratación [Insertar información]  
Proponente [I nsertar información]  
Integrante [Insertar información]  
 
Orden  Contrato Vigente  Contratante (Razón 
Social)  Forma de 
Ejecución  % de Participación  Fecha Iniciación  Plazo de 
Ejecución 
(Meses)  Días 
Ejecutados 
hasta la fecha 
de cierre del 
presente 
proceso  Días p or 
Ejecutar 
hasta la 
fecha de 
cierre del 
presente 
proceso  Se encuentra 
suspendido el 
Contrato a la 
Fecha de cierre 
del proceso?  Valor Total del Contrato 
incluidos adicionales en  
$ (COP)  
Número  Objeto  Día Mes Año   Si (fecha)  No 
               
               
               
 
En caso de no tener contratos en ejecución, se debe expresar claramente dicha circunstancia.  
Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben diligenciar cada uno el presente documento.  
 
_______________________ _____________  
Firma Representante Legal del Proponente  
Nombre:  
Documento de Identidad:  _______________________________________  
Firma del Revisor Fiscal (o Contador Público)  
Nombre:  
Documento de Identidad:  
Matrícula Profesional:  
 
  
Formato 2 – Certificac ión de Contratos para acreditación de experiencia  
Proceso de Contratación [Insertar información]  
Proponente [Insertar información]  
Integrante [Insertar información]  
 
Orden  
en el 
RUP Contratos relacionados con la 
actividad de  
la construcción – segmento 72 
Clasificador  
UNSPSC  Participación 
del proponente 
en el contratista  
plural  
(%) Valor total de los 
contratos 
ejecutados (valor  
del contrato en 
SMML)  Valor total de los 
contratos ejecutados 
(valor  
del contrato 
ponderado por la 
participación  
en SMML)  Valor total de los 
contratos ejecutados 
(valor  
del contrato 
ponderado por la 
participación  
en pesos 
colombianos)  
  
      
      
      
 
Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben diligenciar cada uno el presente documento.  
En cons tancia de lo anterior firmo este documento a los [día] días del  mes de [mes] de [año].  
 
 
 
____________________________________  
Firma Representante Legal del Proponente  
Nombre:  
Documento de Identidad:  _______________________________________  
Firma del Revis or Fiscal (o Contador Público)  
Nombre:  
Documento de Identidad:  
Matrícula Profesional:  
 
  
Formato 3 – Certificación de la Capacidad Técnica  
Proceso de Contratación [Insertar información]  
Proponente [Insertar información]  
Integrante [Insertar información]  
 
Nombre del socio  
y/o profesional de la  
arquitectura, ingeniería o  
geología  Profesión  N° de matrícula 
profesional  Número y año del  
Contrato laboral o de  
prestación de 
servicios  
profesionales  Vigencia del Contrato  
  
     
     
     
 
Los represe ntantes de los integrantes del Oferente plural deben diligenciar cada uno el presente documento.  
En constancia de lo anterior firmo este documento a los [día] días  del mes de [mes] de [año].  
 
 
____________________________________  
Firma Representante Legal  del Proponente  
Nombre:  
Documento de Identidad:  _______________________________________  
Firma del Revisor Fiscal (o Contador Público)  
Nombre:  
Documento de Identidad:  
Matrícula Profesional:  
 
 
Formato 4 – Certificación de la Capacidad de Organización  
Proceso de Contratación [Insertar información]  
Proponente [Insertar información]  
Integrante [Insertar información]  
Número de Años de Información 
Financiera con los que cuenta la 
empresa  Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años 
expresado en pesos colomb ianos  Año de Mayor 
Ingreso 
Operacional  
   
   
   
 
Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben diligenciar cada uno el presente documento.  
Deben anexarse con la oferta los soportes de la presente certificación.  
En constancia de lo  anterior firmo este documento a los [día] días  del mes de [mes] de [año].  
 
 
____________________________________  
Firma Representante Legal del Proponente  
Nombre:  
Documento de Identidad:  _______________________________________  
Firma del Revisor Fiscal (o  Contador Público)  
Nombre:  
Documento de Identidad:  
Matrícula Profesional:  
 
  
Anexo 7 – Modelo de Minuta del Contrato.  
 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
CONTRATO N°   
CONTRATISTA   
NIT N°   
REPRESENTANTE LEGAL  
  
CEDULA DE CIUDADANÍA   
DIRECCIÓN:   
TELÉFONO   
OBJETO   
VALOR   
 
ALCANCE DEL OBJETO:  De acuerdo con las especificaciones señaladas en el documento de estudios previos .  
 
“(…) Alcance:   
 
XXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXX  
 
VALOR: El valor del presente contrato es de XXXXXXXXXXXXX  ($XXXXXXXXXXXXX ) 
 
AJUSTES:  El Contrato incorpora fórmula de ajustes: Si __ No X  
 
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato es de XXXXXXXXXXXXX . Contados a partir 
del perfeccionamiento, legalización y cumplimiento de requisitos de ejecución. La fecha de inicio l a establecerán en 
el acta de inicio Contratista e interventor. El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su 
ejecución se requerirá de la aprobación de las garantías y de la expedición del respectivo registro presupuestal. La 
vigencia será igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.   
 
LUGAR DE EJECUCIÓN:   Municipio de Melgar - Tolima  
 
CLÁUSULA PENAL: Equivalente al  10% del valor total del contrato.  
 
GARANTÍAS: El contratista se obliga a constituir, suscribir y presentar,  dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la fecha de perfeccionamiento del contrato, una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, 
a favor de la Entidad Contratante.  
 
La garantía de cumplimiento debe tener los siguiente s amparos:  
 
Tabla 10 – Suficiencia, vigencia y amparos de la garantía de cumplimiento 
Amparo Suficiencia  Vigencia 
Cumplimiento del Contrato 
(a) el incumplimiento total o parcial del 
contrato, cuando el incumplimiento es 
imputable al contratista  
(b) el cum plimiento tardío o defectuoso del 
contrato, cuando el incumplimiento es 
imputable al contratista;  
(c) los daños imputables al contratista por 
entregas parciales de la obra, cuando el 
contrato no prevé entregas parciales  
(d) el pago del valor de las multas  y de la 
cláusula penal pecuniaria.  
   
Pago de salarios prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales 
El incumplimiento de las obligaciones 
laborales del contratista derivadas de la 
contratación del personal utilizado en el 
territorio nacional  para la ejecución del 
contrato    
Estabilidad y calidad de la obra 
Los perjuicios ocasionados por cualquier tipo 
de daño o deterioro, imputable al contratista, 
sufrido por la obra entregada a satisfacción    
Responsabilidad civil extracontractual    
 
MUL TAS CONMINATORIAS:  Equivalente al diez (10) % del valor del contrato sin que supere el 10% del valor del 
contrato por cada día de retardo en el cumplimiento de sus obligaciones.  
 
PLAZO PARA PERFECCIONAR, LEGALIZAR Y CUMPLIR REQUISITOS  DE EJECUCIÓN:  
 
Para perfeccionar el contrato contar las partes con el término de diez (10) días contados a partir de la adjudicación.  
Para los requisitos y trámites a cargo del Municipio será de diez (10) días hábiles.  
Para los requisitos y trámites a cargo del CONTRATISTA será de diez (10) días hábiles.  
Requiere Acta u orden de inicio: Si: _x_; No: __ el plazo correspondiente para tal efecto a cargo de las partes es de 
diez (10) días. Contados a partir del perfeccionamiento y legalización del contrato.  
 
CLAUSULAS EXCEPCIONA LES:  Se incorporan al presente contrato: Si _x_; No _  
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:  
 
 
ANTICIPO:  
 
Justificación anticipo: De conformidad con el Concepto 80112 EE7461 del 7 de febrero de 2006 de la Contraloría 
General de la República, “El anticipo es la suma de  dinero que se entrega al contratista para ser destinada al 
cubrimiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual, en otras palabras, 
es la financiación por parte de la entidad estatal de los bienes y servicio s correspondientes a la prestación a ejecutar…”  
 
Con fundamento en lo anterior, el Municipio considera suficiente para cubrir la compra de materiales, adquisición y/o 
alquiler de equipos, contratación de mano de obra, y en general todos los costos necesari os para iniciar la ejecución 
del objeto contractual la entrega de un anticipo de hasta del cincuenta por ciento (50%) del valor básico del contrato. 
Recursos que se otorgan en calidad de préstamo y deben ser amortizados en el desarrollo del objeto contract ual, y 
que cubren la inversión a realizar por parte del contratista en el primer mes de ejecución del contrato, periodo en el 
cual ya el mismo contratista ha presentado su primera cuenta de cobro y por lo tanto comienza a recibir los ingresos 
correspondien tes a las actas parciales.  
 
Además se tiene en cuenta:  
 
 Que en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993 se establece que “En Los contratos que celebren las 
entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su m onto no podrá exceder del 
cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato (…)”.  
 Los dineros entregados al contratista a título de anticipo generan una mayor liquidez financiera para el 
contrato, lo que debe desencadenar en una mayor eficiencia  de la ejecución de las actividades contractuales; así 
mismo que la Entidad cuenta con las herramientas que le permiten garantizar el buen manejo y la correcta inversión 
del anticipo  
 Que la Ley 1474 de 2011 exige al contratista que previo al desembolso del  anticipo, deberá constituir una 
fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin 
de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondient e 
 Que dentro de los amparos que debe contener la garantía de cumplimiento otorgada por el contratista en 
favor de la Entidad, se cuenta el buen manejo y correcta inversión del anticipo elcual cubre a la Entidad de los perjuicios 
sufridos con ocasión de la no inversión, el uso indebido yla apropiación indebida que el contratista garantizado haga 
de los dineros o bienes que se le hayan entregado en calidad de anticipo para la ejecución del contrato. El valor de 
este amparo deberá ser equivalente al 100% del v alor del anticipo; por un término igual a la ejecución del contrato y 
cuatro (4) meses más  
 El contratista deberá presentar previo al desembolso del anticipo al interventor del contrato el plan de manejo 
e inversión del anticipo para su aprobación.  
 El costo  de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista.  
FORMA DE PAGO: El contrato se cancelará así: Hasta el XXXXXXXXXXXXX % del Valor total del Contrato mediante 
actas parciales de obra.  
 
Se pagará el valor total de las respectivas actas  de obra ejecutada, previa presentación, aprobación y entrega de las 
mismas a la Interventoría y de los informes correspondientes debidamente aprobados, descontando, en todo caso, 
el porcentaje de los recursos entregados a título de anticipo.  
 
El XXXXXXXXX XXXX % del Valor total del Contrato restante, una vez se suscriba el acta de recibo a satisfacción de 
la obra.  
 
Para los pagos se deberá tener en cuenta:  
 
Deberán ser refrendados por el interventor.  
 
El Contratista deberá acreditar el cumplimiento de las ob ligaciones señalada en el inciso 2º del artículo 41 de la Ley 
80 de 1993, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Se realizarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a las fechas de radicación de las facturas o cuentas, 
según  sea el caso, o de la fecha en que el contratista subsane las glosas que se le formulen.  
 
Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el interventor de EL MUNICIPIO  
 
Los pagos están supeditados al PAC del Municipio.  
 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Pl azo para acuerdo directo : 60 días  hábiles contados a partir de la fecha en que 
cualquiera de ellas requiera a la otra por escrito a las direcciones que aparezcan registradas en el contrato, para llegar a 
un acuerdo directo.  
  
DOMICILIO CONTRACTUAL Y COMUN ICACIONES :  Para todos los efectos legales y contractuales el domicilio 
contractual será la ciudad de Melgar Tolima.  
 
Para efectos de comunicaciones y notificaciones, al CONTRATANTE  se le harán llegar a la Carrera 25 N°5 -56 Palacio 
Municipal – Melgar Toli ma, y al CONTRATISTA  en la XXXXXXXXXX.  
 
LIQUIDACIÓN : Cuatro (4) meses siguientes a la terminación del plazo del contrato o a la expedición del acto administrativo 
que ordene su terminación o a la fecha del acto que la disponga.  
 
INTERVENTORÍA:  La ejecución  de la obra civil objeto del presente estudio requiere de una Interventoría Externa.  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011. La interventoría corresponderá a la persona 
natural o jurídica externa contratada para tal fin.  
 
SECRETARIO DE DESPACHO: XXXXXXXXXXXXX  
                                               XXXXXXXXXXXXX  
 
 
ANEXOS DEL CONTRATO : Los documentos que se consideran parte integral del presente contrato son: 1) La 
propuesta presentada por el contratista. 2) Los docu mentos que soportan el proceso pre -contractual, así como la 
resolución de adjudicación del mismo. 3) Todas las modificaciones, adiciones o aclaraciones que se expidan con 
posterioridad.  
 
 
XXXX , mayor de edad, domiciliado en el municipio de Melgar – Tolima,  identificado con la cédula de ciudadanía N°  
XXXX  de Melgar, en su calidad de Alcalde Popular del Municipio de Melgar - Tolima, quien en adelante se denominará 
EL MUNICIPIO , por una parte, y por la otra, XXXXXXXXXXXXX  Representada Legalmente por el señor 
XXXXXXXXXX , identificado con cedula de ciudadanía N°XXXXXXXXXXXXX, quien declara bajo la gravedad del 
juramento hallarse sin inhabilidades e incompatibilidades para contratar, establecidas en el artículo 8º y 9º de la Ley 
80 de 1993 y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA , hemos acordado celebrar el presente Contrato de 
Obra con base en lo previsto en la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015  y las 
demás normas complementarias,  
 
 
CONSIDERACIONES : 
 
Que la Secretar ia de XXXXXXXXXX, justificó la necesidad de contratar la XXXXXXXXXXXX (…)” . 
  
Que el presupuesto oficial estimado, definido en el estudio previo efectuado por la X, asciende a la suma de XXXXXXXXX 
($XXXXXXXXXX) . Incluidos todos los impuestos de ley y demás  emolumentos a los que haya lugar, soportado en el CDP 
N°XXXXXXXXX, cuenta XXXXXXXXXX.  
  
Que de conformidad con el numeral 2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, que modificó parcialmente la Ley 80 de 
1993 y de acuerdo con el presupuesto del Municipio , el presente proceso contractual se materializó mediante 
XXXXXXXX.  
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del decreto 1085 de 2015 , se dio apertura al presente 
proceso, mediante acto administrativo N°XXXXXXX  
 
Que de conformida d con el numeral 5° del artículo 2.2.1.1.2.1.5 del decreto 1085 de 2015 , se CONVOCÓ a las 
veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley.  
 
Que en atención al cronograma previsto para el proceso de XX. N°XXXXXXXXX, se presentaron las siguientes  ofertas:  
 
XXXXXXXXXXXXXXXX  
 
Que se evaluaron las ofertas por el comité designado para tal fin, estableciéndose que la propuesta presentada por 
XXXXXXXXXX, cumple con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, obteniendo un total de XXXX puntos,  
y que la propuesta presentada por XXXXXXXXXX se encuentra rechazada.  
 
Que el informe de evaluación inicial fue confirmado por el Comité Evaluador.  
 
En consecuencia, las partes acuerdan celebrar el presente contrato, el cual se regirá, además de las cláu sulas 
especiales , por las siguientes:  
 
CLAUSULAS GENERALES  
 
PRIMERA. -   OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo de lo previsto en el objeto y alcance del presente 
contrato, EL CONTRATISTA contrae las siguientes obligaciones:    
 
1. Cumplir con el objeto d el contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia 
responsabilidad, por lo tanto no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre el 
contratista y el Municipio.  
2. Responder ante terceros por los daños  que se ocasionen y que provengan de causas   que  le sean imputables.  
3. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades salvo 
requerimiento expreso de Autoridad competente.  
4. Entregar al interventor del contr ol de ejecución del contrato los informes que se soliciten sobre cualquier 
aspecto y/o resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando así se requiera.  
5. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del co ntrato le 
imparta el Municipio, a través del interventor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus 
obligaciones.  
6. Presentar los recibos de pago al sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y 
demás impuestos qu e consagra la ley 1607 de 2012, cuando a ello haya lugar, cuando haya lugar a ellos para cada 
uno de los respectivos desembolsos.  
7. Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el 
alcance y las oblig aciones contratadas, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, 
siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato.  
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  
 
1. Ejecutar la obra de conformidad con el pliego de condicione s, estudio previo y Especificaciones Particulares 
Y Generales de Obra.  
2. Contar con la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos, de acuerdo con el pliego de 
condiciones respectivo, la propuesta presentada y el contrato suscrito, especific aciones del contrato de obra y la 
propuesta presentada, aunque ello no exime al contratista que los incremente de acuerdo con la necesidad de la obra 
en su momento requerido según el avance de la misma.  
3. Contar con los procedimientos, equipos y la disposici ón de medidas que considere necesarias para garantizar 
la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución contractual.  
4. Cumplir la normatividad vigente existente para la correcta disposición de materiales sobrantes de 
demoliciones o de las labores de limpie za; estos materiales deberán ser transportados a las zonas de desechos 
propuestas por el contratista y aprobadas por el interventor.  
5. Suscribir con el interventor de obra una bitácora diariamente, en donde se llevará una memoria de todos los 
acontecimientos , sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos y actividades de la obra. Entre otras 
circunstancias, se deberá registrar la visita de funcionarios que tengan relación con la ejecución del proyecto. Esta 
memoria deberá firmarse por el direct or de obra y por el interventor  y debe encontrarse debidamente foliada. Al finalizar 
los trabajos, en su informe final, el contratista deberá entregar como anexo una copia de este documento, el cual debe 
permitir la comprensión general y el desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado.  
6. Garantizar que se ejecuten los trabajos en los sitios, cantidades y con los procedimientos establecidos según 
la documentación y los Planos y Estudios técnicos, como también aplicación de las condiciones del Plan de manejo 
ambiental requeridas del proyecto.  
7. Controlar permanentemente la entrega de los suministros y su calidad, velando por su oportuna disposición 
en la obra y por el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Presentar lo s soportes al interventor, quien podrá 
rechazar los suministros que no cumplan con las especificaciones técnicas.  
8. Suministrar a la interventoría oportunamente las certificaciones de las  pruebas de laboratorio que sean 
necesarias para garantizar el cumplim iento de los diseños y especificaciones técnicas acordadas. Los costos de las 
muestras y ensayos de laboratorio serán asumidos por cuenta del contratista de obra. A la cuenta mensual 
correspondiente se deberá adjuntar copia de los resultados de los ensayos  de laboratorio llevados a cabo. Los 
siguientes ensayos deberán ser hechos a los siguientes materiales: Concreto (cilindros y núcleos), y todos aquellos 
que la interventoría estime convenientes.  
9. Cumplir con la ejecución de acciones correctivas de las activ idades indebidamente ejecutadas, a su costa, 
sin derecho a remuneración distinta a la que se hubiere demandado contractualmente la ejecución correcta de las 
obras de acuerdo con las especificaciones técnicas y diseños aprobados, los planos y demás condicio nes del contrato.  
10. Pactar con la interventoría de obra los precios de las actividades o ítems no previstos para la adecuada 
ejecución de la obra. El interventor deberá analizar y validar los nuevos precios cuando se requieran ítems o actividades 
no previst as en el contrato y elaborar las especificaciones técnicas respectivas.  
11. Hacer demolición, remoción y el restablecimiento de las condiciones originales y/o cualquier otra acción que 
resulte necesaria, cuando se hayan ejecutado, por parte del contratista de obra en cuanto a trabajos no autorizados 
previamente por la interventoría.  
12. Cumplir con los procedimientos adecuados y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar 
la calidad y estabilidad de la obra.  
13. Observar el desempeño del personal, ex igiéndole una dirección competente y emplear personal técnico y/o 
profesional, según corresponda, en cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido en el pliego de 
condiciones y en el contrato respectivo.  
14. Llevar un registro del avance de la ejec ución de obra, del personal y de los equipos empleados en cada frente 
de trabajo y otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato.  
15. Verificar y asegurar que el personal, para su protección, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotación 
adecuada  a la labor desempeñada, así como los elementos de seguridad industrial necesarios para la ejecución de 
las actividades.  
16. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 55 de la ley 962 de 2005, en lo referente a las condiciones de 
higiene y seguridad.  
17. Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las áreas de la obra, teniendo en cuenta 
lo indicado además en el plan de manejo ambiental.  
18. Realizar reuniones con la interventoría del Municipio por lo menos una (1) vez por mes, con el fin d e verificar 
el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo.  
19. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las actividades o en las instalaciones 
del Municipio relacionadas con los trabajos obj eto del contrato y elaborar y suscribir las actas correspondientes,  
20. Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales 
incumplimientos de plazos y tomar las medidas correspondientes.  
21. Entregar p eriódicamente, según se acuerde con la interventoría de la Entidad, un resumen del contrato de 
obra y las pólizas que guarden relación directa con la ejecución de las actividades objeto de los contrato.  
22. Entregar periódicamente, según se acuerde con la inte rventoría de la Entidad, informes por escrito de órdenes 
y sugerencias impartidas, las cuales deben enmarcarse dentro de los términos del contrato de obra y estar redactadas 
de manera clara y precisa.  
23. Elaborar y entregar  los informes solicitados por el in terventor.  
24. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas y resolver aquellas que fueren de su 
competencia, buscando solucionar conjuntamente con la interventoría los problemas que puedan afectar la adecuada 
ejecución del contrato de obr a.  
25. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se interponga en 
contra de la Entidad alguna acción administrativa, policial o judicial, o requerimientos formulados por tribunal de 
arbitramento u organismos de con trol y que guarden relación con la celebración, ejecución o liquidación del contrato 
de obra.  
26. Presentar informes mensuales e informe final de la ejecución de sus actividades, e informes técnicos en caso 
de requerirse, así:  
27. Informe mensual: el contratista p resentará mensualmente a la Interventoría, un informe en donde se 
consigne el trabajo ejecutado en ese período, el cual refleje adecuadamente la cantidad ejecutada, índices de gestión 
y estado de avance con respecto a lo programado.  
28. Informe técnico: Cuand o la interventoría lo requiera o según la periodicidad y los estándares establecidos, 
el contratista presentará informes técnicos, de calidad y de pruebas de materiales y procedimientos, para mantener 
actualizada la información sobre el desarrollo de los t rabajos.  
29. Informe final: el contratista entregará a la interventoría, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo 
contenido será, como mínimo, el siguiente:  
 Aspectos contractuales relevantes.  
 Breve descripción de los trabajos.  
 Ejecución de los trabajos  (Período de ejecución, frentes de trabajo).  
 Balance económico del contrato (costos, sobrecostos sí los hay, ajustes de pagos, reclamaciones si se 
presentan, trabajos extras o adicionales si se causan).  
 Planos, figuras y cuadros representativos del desarro llo de los trabajos.  
 Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas.  
 Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a los problemas 
más comunes que se presentaron durante el desarro llo del contrato como aporte para futuros proyectos.  
 Resultados de los ensayos de laboratorio (si aplica).  
 Informe sobre las pólizas y garantías exigidas.  
 Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.  
 Reporte de excedent es financieros generados, si se presentaron.  
 Adjuntar la liquidación de la cuenta de manejo exclusivo del anticipo, con todos sus soportes y cruce de saldos.  
 Relación de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relación con las 
obligaciones del contratista.  
 Indicar los plazos y montos asegurados de las pólizas de garantía o garantías bancarias, según sea el caso.  
 
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CARGO DEL CONTRATISTA  
 
1. Invertir el anticipo dado para la ejecución de la obra de confo rmidad a lo establecido en el flujo de inversión 
del anticipo presentado en su propuesta.  
2. Verificar junto con el interventor del contrato, el flujo de inversión del anticipo del contrato de conformidad con 
el presentado en la propuesta, para lo cual deber á suscribirse el acta respectiva.  
3. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero de las obras con los debidos soportes, a fin de 
prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones de reserva o de disponibilidades 
presupuestales o cualquier otra medida que la Entidad deba tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato de 
obra.  
 
 
OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD  
 
1. Pagar el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas.  
2. Ejercer la interventoría general del  contrato.  
3. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del contrato, 
sin perjuicio de la autonomía propia del interventor . 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO:  EL CONTRATISTA requerirá de autorización previa y escrita del  Municipio, para adelantar 
cualquier tipo de obligación adicional a las relacionadas en la presente cláusula y en el objeto del contrato. En caso de 
que adelante cualquier actividad adicional sin la debida autorización, perderá el derecho a reclamar el rec onocimiento 
o pago que resulte de  su decisión, y será además responsable de cualquier daño que, como consecuencia de su 
acción,  se derive al Municipio.  
 
SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: El Municipio en desarrollo del presente contrato, se obliga a lo 
siguiente:  
 
1. Aprobar las garantías exigidas en el presente Contrato cuando éstas cumplan las condiciones establecidas 
en la ley, en el reglamento bajo los criterios de vigencia y suficiencia establecidas en el presente contrato.  
2. Colaborar con el CONTRAT ISTA para el oportuno cumplimiento de las actividades y obligaciones objeto de 
este Contrato.  
3. Facilitar el acceso a los predios o inmuebles donde se ejecutarán las labores objeto de este contrato.  
4. Adelantar revisiones periódicas de los servicios ejecutados , para verificar el cumplimiento de las condiciones 
de calidad y oportunidad ofrecidas por el CONTRATISTA, y promover las acciones de responsabilidad contra éstos 
cuando dichas condiciones no se cumplen.  
5. Recibir las obras oportunamente cuando cumplan con l as condiciones objeto de este contrato y cuenten con 
las condiciones establecidas en el contrato para su recibo a satisfacción.  
6. Pagar al CONTRATISTA el precio, en la forma y oportunidad previstas en el presente Contrato, verificando 
que la calidad de los b ienes y/o servicios ejecutados se ajusten a los requisitos mínimos previstos en el contrato y en 
las normas técnicas obligatorias.  
7. Ejercer la Interventoría del contrato a través del designado  en el presente contrato.  
8. Entregar oportunamente toda la informac ión necesaria para la correcta ejecución del contrato.  
9. Certificar el cumplimiento del contrato de manera mensual, según las condiciones pactadas entre las partes.  
10. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniaria s y garantías 
a que hubiere lugar.  
11. Adelantar revisiones periódicas de los documentos del kit de vehículos, para constatar que los impuestos, 
soat y pólizas particulares se encuentran vigentes. Promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus 
garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.  
12. Exigirán que el personal a cargo del contratista cumpla con las condiciones de presentación personal 
adecuada y de atención.  
13. Adelantarán las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que s ufran en desarrollo o 
con ocasión del contrato celebrado.  
14. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetir contra los servidores públicos, contra el contratista o los 
terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como cons ecuencia de la actividad 
contractual.  
15. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la oferta.  
16. Cumplir con las demás obligaciones qu e se deriven de la Ley, de normas complementarias, del pliego de 
condiciones, de la propuesta presentada y de las propias de este tipo de contratos.  
 
TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO . El presente contrato deberá ejecutarse en el término 
estipulado  en las cláusulas especiales, el cual se rá contado a partir del perfeccionamiento, legalización y cumplimiento 
de requisitos de ejecución y de la suscripción del acta de Inicio , la cual debe suscribirse en fecha concomitante o 
posterior a la comunicación i nformando la legalización del contrato.  
 
CUARTA - RECHAZOS DE ENTREGA. - El Municipio se reserva el derecho de rechazar la entrega total o parcial de la 
obra objeto de este contrato, por no reunir los requisitos de calidad, oportunidad y/o las característic as señaladas en 
el presente contrato para su recibo a satisfacción, junto con los demás documentos que hacen parte integral de éste y 
las normas técnicas que le sean aplicables, lo cual deberá efectuarse por parte del Municipio dentro del término previsto 
en el presente contrato.   
 
PARAGRAFO PRIMERO. - EL CONTRATISTA deberá atender el rechazo de la entrega total o parcial de la obra, y 
deberá dentro del plazo establecido en el presente contrato hacer los cambios que correspondan a las características 
y cali dades establecidas en los pliegos de condiciones y en la propuesta, sin perjuicio de las sanciones que se deriven 
de su incumplimiento .   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. - El recibo o aceptación por parte del 
Municipio total o parcial de la obra no exonera, en ningún caso al CONTRATISTA de la responsabilidad por las 
condiciones, oportunidad y la calidad de la misma, ni de los daños y perjuicios que él o sus dependientes causen, ya 
sea al Municipio o a terceros. Con relación a la calidad  de los bienes entregados en desarrollo del presente contrato, 
de conformidad con los artículos 11, 13 y 25 del Decreto 3466 de 1982, éstos deberán reunir como mínimo las 
condiciones técnicas establecidas en registros o licencias, normas técnicas oficiales  obligatorias y en el caso de no 
existir unas u otras, las condiciones ordinarias y habituales del mercado, las cuales constituyen la garantía mínima de 
calidad e idoneidad de su producto.  
 
Adicionalmente, el CONTRATISTA responderá por el saneamiento por e vicción o por vicios redhibitorios de los bienes 
y materiales entregados en desarrollo del objeto contratado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1893 del 
Código Civil.  
 
El CONTRATISTA garantiza al Municipio que en caso de pérdidas resultantes, como consecuencia de actos 
deshonestos o fraudulentos del personal que emplee en el desarrollo del presente contrato, será responsabilidad suya 
y procederá al resarcimiento de los daños y perjuicios  
  
QUINTA. - GARANTIAS. - El CONTRATISTA se obliga a constit uir a favor del Municipio, en formato para entidades 
estatales, en los términos establecidos por la normatividad vigente,  una garantía para amparar el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del mismo, a nombre del contratista. Dicha garantía deberá cubr ir los amparos que se indican en el 
presente contrato.  
 
La garantía debe constituirse y ser aprobada como requisito previo para que se pueda dar inicio a la ejecución del contrato 
y deberá mantenerse vigente hasta el término previsto para tal efecto, según  el amparo que cubran.  
 
El CONTRATISTA deberá reponer el valor asegurado de los amparos cuando el valor de los mismos se vea afectado por 
siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la utilización del valor inicia l asegurado 
en virtud de la ocurrencia de un siniestro.  
 
La garantía constituida deberá ser enviada al Municipio en original, acompañada del comprobante de pago correspondiente 
y estar debidamente firmada por el representante legal del CONTRATISTA, según e l caso. Cuando la garantía de 
cumplimiento se constituya mediante póliza, el recibo de pago no será exigible conforme a lo establecido en el artículo 7 
de la Ley 1150 de 2007.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La constitución de estas garantías no exonera al CONTRATISTA  de sus responsabilidades 
legales ante todos los riesgos asegurados.  
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: En los casos que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato y/o se adicione en valor, EL 
CONTRATISTA se compromete dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma de la minuta respectiva a presentar 
certificado de modificación de la garantía de conformidad con el nuevo plazo y/o valor pactados.  
 
PARAGRAFO TERCERO . En las garantías aquí descritas deben aparecer como afianzadas ,  cada una de las personas 
que int egran al contratista, y su participación porcentual en el mismo.  
 
PARAGRAFO CUARTO . En todo caso, EL CONTRATISTA, deberá mantener, durante la vigencia del contrato, y el tiempo 
adicional a que se compromete en el presente contrato, la suficiencia de las g arantías otorgadas. En consecuencia, en el 
caso de que el plazo de ejecución del contrato se amplíe, o su valor aumente, EL CONTRATISTA procederá a ampliar la 
vigencia de las garantías y/o el valor asegurado en las mismas; como condición previa para el pag o de las facturas 
pendientes. De igual modo EL CONTRATISTA, deberá reponer las garantías en el caso de que su valor se afecte debido 
a la ocurrencia de un siniestro. Los gastos derivados de la constitución de las garantías, el mantenimiento y el 
restableci miento inmediato del monto de las mismas, será de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA.  
 
PARAGRAFO QUINTO . Conforme a lo dispuesto por el reglamento, en caso de que EL CONTRATISTA subcontrate, 
LA ENTIDAD exigirá AL CONTRATISTA que en la póliza de responsabil idad extracontractual se cubran igualmente 
los perjuicios derivados de los daños que sus subcontratistas puedan causar a terceros con ocasión de la ejecución 
de los contratos, o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro de resp onsabilidad civil 
extracontractual propio para el mismo objeto.  
 
SEXTA. - INTERVENTORIA: La ejecución de la obra objeto del presente estudio requiere de una Interventoría Externa.  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011. La  interventoría corresponderá a la persona 
natural o jurídica externa contratada para tal fin.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - Ni la presencia del INTERVENTOR, ni las ordenes escritas que imparta, relevan a EL 
CONTRATISTA de su responsabilidad por la adecuada ejecució n de la obra contratada, ni de las obligaciones pactadas 
en el presente contrato, pues ninguna de las cláusulas aquí acordadas puede interpretarse como constitutiva de 
dirección de las obras por parte de la ENTIDAD o del INTERVENTOR.  
 
SEPTIMA. - PENAL PECU NIARIA :  En caso de incumplimiento definitivo total o parcial de las obligaciones contractuales 
del CONTRATISTA, se pacta una cláusula penal equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato, suma que 
pagará el CONTRATISTA al Municipio sin necesi dad de requerimiento judicial o extrajudicial alguno y sin perjuicio del pago 
total de los perjuicios causados y de las acciones que se deriven por dicho incumplimiento, entendido que el Municipio 
podrá compensar de las sumas que adeude al CONTRATISTA o, a cudir, en todo caso, a la utilización de las demás 
acciones judiciales para conseguir el cobro de la indemnización por  los daños y perjuicios que le fueron causados por el  
CONTRATISTA con el referido incumplimiento.  
 
En el evento de incumplimiento defin itivo sea parcial de las obligaciones del CONTRATISTA, la cláusula penal se podrá 
hacer efectiva de manera proporcional. En caso que el contrato se ampare con póliza de seguros, se entenderá que la 
compañía aseguradora conoce y acepta ésta condición pactad a con el CONTRATISTA con el hecho de expedir la póliza 
correspondiente para amparar el presente contrato.  
 
En caso en que existan dineros a favor del CONTRATISTA, incluso en la liquidación, éste autoriza desde ahora a la 
ENTIDAD a descontar el valor de es ta cláusula penal en cualquier momento; de lo contrario, la ENTIDAD podrá efectuar 
el cobro respectivo al CONTRATISTA de acuerdo con las normas legales.  
 
OCTAVA. - MULTAS. - De acuerdo al tipo de incumplimiento que presente el CONTRATISTA, la ENTIDAD podrá i mponer 
en forma proporcional, previo agotamiento del debido proceso y en estricta aplicación del procedimiento establecido en el 
presente contrato.  
  
PARAGRAFO PRIMERO:  PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA -. Para la imposición de multas, 
sanciones y declaratorias de incumplimiento, así como para la estimación de los perjuicios sufridos por el Municipio y a 
efecto de respetar el debido proceso al afectado a que se refiere el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, se observará el 
procedimiento contenido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  
 
NOVENA. - APLICACION DE LAS CLAUSULAS EXCEPCIONALES : A este contrato le son aplicables, las cláusulas de 
interpretación, modificación, terminación unilaterales y caducidad, de acuerdo con lo establecido por la Ley 80 de 1993; 
así:  
 
 Cláusula de interpretación : En caso de surgir discrepancias entre el Municipio y EL CONTRATISTA,  respecto de 
las estipulaciones del contrato, que pudieran influir en la afectación de la obra contratada,  el Municipio, si no se logra 
acuerdo, interpretará en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones objeto de la diferencia.  
 Modificación unilateral : Si durante la ejecución del contrato y con el fin de evitar la paralización o la afectación 
grave de la obra contratada, se  hace necesario introducir variaciones en el contrato; y si sobre el particular el Municipio 
y EL CONTRATISTA no llegan a un acuerdo, el Municipio en acto administrativo debidamente motivado, lo modificará 
en lo pertinente.  
 Terminación unilateral : LA ENTI DAD dispondrá la terminación anticipada del contrato en las causales contenidas 
en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993.  
 
DECIMA. - CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del CONTRATIST A, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que 
puede conducir a su paralización, el Municipio podrá declarar la caducidad y ordenar la terminación y su liquidación en el 
estado que se encuentre, según lo previsto en el ar tículo 18 de la Ley 80 de 1993, la Ley 418 de 1997, modificada por la 
Ley 782 de 2002, así como en la Ley 610 de 20001, o las normas que lo modifiquen o lo sustituyan.  
 
Una vez en firme el acto administrativo respectivo, previa constancia de su ejecutoria , el contrato quedará definitivamente 
terminado y el CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.  En el acta de liquidación se 
determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las 
indemnizaciones a cargo del CONTRATISTA, si a esto hubiere lugar, y todo lo relacionado con el pago.  
 
DECIMA PRIMERA. - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá libre de todo daño o perjuicio que el Municipio sufra 
con relación a cualquier reclamo, deman da, acción legal que pueda causarse por daños o lesiones a personas o 
propiedades de terceros, ocasionados por actos u omisiones de aquél, sus subcontratistas, dependientes en general o 
proveedores, durante la ejecución del objeto contractual, la liquidaci ón y el periodo de garantía postcontractual.  
  
En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el Municipio,  por asuntos que en relación con el 
contrato sean de responsabilidad del contratista, éste será avisado de ellos lo antes posi ble mediante comunicación escrita, 
para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al Municipio, 
contratando profesionales idóneos que los representen, asumiendo los honorarios de estos, los costos del pro ceso y la 
condena, si a ello hubiere lugar. Si el contratista no asume debida y oportunamente la defensa del Municipio, ésta podrá 
hacerlo directamente y el CONTRATISTA así lo acepta, previa comunicación escrita al CONTRATISTA, y éste pagará 
todos los gast os en que se incurra para tal efecto.  En caso de que así no lo hiciere el CONTRATISTA,  el Municipio tendrá 
derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al contratista por razón del contrato o de 
cualquier otro concepto,  a recurrir a la garantía de responsabilidad extracontractual otorgada, o a utilizar cualquier otro 
mecanismo legal autorizado a efectos de la compensación correspondiente.  
  
DECIMA SEGUNDA. - EXCLUSION DE RELACION LABORAL: El presente contrato no genera ví nculo laboral alguno 
entre el CONTRATISTA o sus dependientes o subcontratistas con el Municipio ; sus derechos se limitarán de acuerdo con 
la naturaleza del contrato a cumplir cabalmente las obligaciones derivadas del mismo en su calidad de CONTRATISTA y 
a exigir las que correspondan al Municipio teniendo en cuenta que el servicio prestado por el CONTRATISTA es 
independiente y diferente de las actividades que desarrolla el Municipio; El personal que emplee el CONTRATISTA para el 
desarrollo del contrato tend rá la vinculación correspondiente con el CONTRATISTA y por ninguna causa generará con el 
Municipio relación laboral o contractual alguna. Si por cualquier razón dicho personal ya sean sus trabajadores o los de sus 
subcontratistas, demandan al Municipio, el  CONTRATISTA  se compromete a asumir los gastos correspondientes de 
conformidad con la cláusula de indemnidad establecida en el presente contrato . 
 
                                                      
1 Articulo 61. CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL. Cuando en un proceso de responsabilidad fiscal un contratista sea declarado resp onsable, las 
contralorías solicitarán a la autoridad administrativa correspondiente que declare la caducidad del contrato, siempre que no haya expirado el plazo para su 
ejecución y no se encuentre liquidado.  
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA no tendrá derecho a ninguna clase de prestaciones sociales, por cuanto no es 
trabaj ador dependiente al servicio del Municipio y el carácter que asume en este contrato, es el previsto en el artículo 
3º del Decreto ley 2351 de 1965.  
 
DECIMA TERCERA - MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y/O PRÓRROGA  Este contrato podrá ser modificado, adicionado, 
reducid o o prorrogado por acuerdo de las  partes y siempre y cuando la ley lo permita. Para el efecto, el acuerdo que lo 
contenga deberá constar por escrito y con la firma de un representante legal de cada una de las partes.  
 
Para que puedan ejecutarse las obliga ciones que surjan de las modificaciones, adiciones, reducciones o prórrogas, se 
requerirá que se haya efectuado el respectivo registro presupuestal, se hayan ajustado las garantías.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el presente contrato no podrá adicionarse e n más del cincuenta por ciento (50%) de su valor 
inicial, ni prorrogarse cuando el aumento del valor total del contrato que se dará como consecuencia de la prórroga exceda 
el porcentaje anteriormente señalado.  
 
DECIMA CUARTA. - FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO:  Ninguna de las partes estará obligada en los términos del 
contrato por incumplimiento del mismo, si las causas que lo ocasionan provienen de eventos imprevisibles, irresistibles e 
inimputables constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente com probados. En estos casos se señalarán de 
común acuerdo, los nuevos plazos y obligaciones.  
 
Cuando se presenten circunstancias constitutivas de fuerza Mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA deberá comunicarlo 
por escrito al Municipio, por conducto del Inter ventor,  dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la ocurrencia de 
los hechos y allegará oportunamente los correspondientes soportes de dicha situación.   
 
Si se presentaren casos fortuitos o de fuerza mayor sin antecedentes en la zona del pro yecto o del tipo de obra por 
ejecutar, que pusieren en peligro la seguridad de la obra, de las personas o de propiedades vecinas, EL 
CONTRATISTA y el INTERVENTOR deberá tomar las medidas que se requieran e informar por escrito al Municipio , 
dentro de los t res (3) días siguientes a la fecha del principio del evento, el suceso, sus causas y las medidas tomadas. 
El Municipio calificará el caso y determinará utilizando los elementos de juicio de que disponga, el suceso y si los daños 
que éste ocasionó fueron in evitables o se debieron a acciones inapropiadas o negligentes de EL CONTRATISTA, con 
el fin de adoptar las medidas pertinentes de acuerdo a la situación presentada.  
 
DECIMA QUINTA. - SUSPENSION DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución del Contrato podrá su spenderse por 
acuerdo de las partes o cuando ocurran hechos o circunstancias constitutivas de una situación de fuerza mayor o caso 
fortuito que impidan el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes de este Contrato.  
 
Si la suspensión es de mu tuo acuerdo, deberá suscribirse un acta por parte de los representantes legales de ambas partes 
en la cual conste la razón por la cual suspenden la ejecución del contrato, la forma como se asumirán los costos que se 
generen con ocasión de la misma, las act ividades que se desarrollarán tendientes a superar el motivo de suspensión.  
 
Mientras subsistan hechos constitutivos de una situación de fuerza mayor o caso fortuito, y estas impidan la ejecución total 
del Contrato, el plazo para la ejecución del contrato  se suspenderá de la siguiente manera: (i) por el término que dure la 
situación que configura la circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor. (ii) Si los hechos constitutivos de una situación d e 
fuerza mayor y caso fortuito no impiden la ejecución de la totalidad del Contrato, sino sólo de manera parcial o de alguna o 
algunas de las obligaciones de este Contrato, las partes convendrán si tales circunstancias suponen o no la suspensión de 
la totalidad del contrato, y en su caso, el tiempo y los términos de  suspensión.  
 
La suspensión de la ejecución del Contrato por fuerza mayor o caso fortuito, se hará constar en actas suscritas por las 
partes, por medio de sus representantes legales, en las cuales se indiquen los hechos que la motivan. Una vez cesen las 
causas de la suspensión se dejará constancia de este hecho y de la reiniciación de los plazos contractuales a que haya 
lugar; en actas suscritas por las partes.  
 
En caso de suspensión del Contrato de acuerdo con lo previsto en esta cláusula, EL CONTRATISTA se obliga, a su costo, 
a mantener u obtener la ampliación de la vigencia de la garantía de cumplimiento otorgada, de acuerdo con el período de 
suspensión. En este caso, el CONTRATISTA presentará al Municipio, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
terminación del hecho que dio lugar a la suspensión, el o los documentos en los que conste la extensión del cubrimiento 
de la garantía correspondiente, junto con la constancia de pago de ser el caso.  
 
DECIMA SEXTA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: De acuerdo con lo establecido en el artículo 
68 y siguientes de la Ley 80 de 1993, las partes se comprometen a hacer todo lo posible para resolver en forma amistosa 
y directa las diferencias que surjan durante la relación contractual, en su ejecución o liq uidación, a través de arreglo directo, 
amigable composición, conciliación o cualquier otro medio de autocomposición de conflictos. Para tal efecto, las partes 
disponen del plazo previsto en el presente contrato.  
 
Si durante el término mencionado en el pár rafo anterior, no ha sido posible solucionar directamente la controversia, se 
podrá acudir de mutuo acuerdo al peritaje técnico, o a solicitud de cualquiera de las partes, a la amigable composición o al 
arbitraje.  
 
DECIMA SEPTIMA. - TERMINACIÓN POR INCUMPL IMIENTO DEL CONTRATO: En el evento en que se presente un 
incumplimiento grave del contrato por parte del CONTRATISTA,  de manera  reiterada, que afecte la satisfacción de la 
necesidad del Municipio  ésta podrá de manera unilateral dar por terminado el cont rato mediante acto administrativo 
motivado, sin que sea necesario previa declaración judicial o el cumplimiento de cualquier otro requisito o formalidad 
diferente a la comunicación de la decisión del Municipio al CONTRATISTA. Junto con la decisión de dar p or terminado el 
contrato de manera unilateral, el Municipio podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y la garantía de cumplimiento 
otorgada por el CONTRATISTA, así como obtener y perseguir el resarcimiento de la totalidad de los perjuicios que el 
CONTRATISTA la haya causado al Municipio.  
 
DECIMA OCTAVA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO : La ENTIDAD podrá disponer la terminación 
anticipada del contrato en los siguientes eventos:  
 
1.  Por mutuo acuerdo de las partes.  
2. Cuando las condiciones co ntractuales o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado 
sustancialmente de tal manera que su ejecución resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente a juicio del Municipio.  
3. Cuando exista un detrimento patrimonial s obreviviente de la entidad que se genere por la exigencia de continuar 
desarrollando el objeto contractual celebrado.  
4. Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una actividad claramente definida que permita identificar 
una obligación p or ejecutar a cargo del CONTRATISTA.  
5. Por decisión unilateral del Municipio en el caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, de conformidad con lo 
previsto en la cláusula 17 del presente contrato.  
6. Cuando el término de suspensión exceda del lím ite previsto en el presente contrato.  
7. Por la  inclusión del CONTRATISTA, algún miembro de su personal o del dispuesto para la ejecución del contrato, en 
listas nacionales o extranjeras conformadas por personas proscritas en razón de lavados de activos, narcotráfico o 
terrorismo.  
8. Por las demás establecidas en la ley.  
 
DECIMA NOVENA. - CESION Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA podrá subcontratar parcialmente actividades 
determinadas  de la ejecución del contrato con personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para la 
actividad subcontratada. No obstante lo anterior, el CONTRATISTA continuará siendo el único responsable ante el 
Municipio.  
  
El CONTRATISTA solo podrá ceder este Contrato con la previa y expresa autorización escrita del Mun icipio. En el caso de 
que esta autorización se obtenga, el CONTRATISTA cedido en todo caso, responderá por el total de las obligaciones 
derivadas del contrato. En este caso, el contratista cedido deberá dar cumplimiento a todos los requisitos previstos en éste 
contrato, relacionados con la constitución de garantías.  
 
PARÁGRAFO .- En el evento en que el Municipio no autorice la cesión del contrato a un tercero, podrá dar por finalizado el 
contrato de manera anticipada, si el CONTRATISTA carece de la capacidad  necesaria para ejecutarlo adecuadamente.  
  
VIGÉSIMA. - RIESGOS PREVISIBLES: De acuerdo a lo dispuesto por lo la Ley 1150 de 2007, en el presente contrato se 
incluyen los riesgos que deberán ser asumidos por las partes en virtud de la adjudicación, celebrac ión y ejecución del 
contrato, de acuerdo con la matriz de riesgos anexa al presente contrato y que hace parte integral de este.  
 
VIGESIMA PRIMERA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:   El CONTRATISTA declara expresamente y bajo 
la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se encuentra incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibillidad previstas en la Ley. En el evento de que llegare a sobrevenir 
inhabilidad o incompatibilidad en EL CONTRA TISTA, éste deberá ceñirse estrictamente a lo establecido en el artículo 9º  
de la Ley 80 de 1993.  
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. - REGIMEN LEGAL APLICABLE : Este contrato se rige por la Ley colombiana, y en especial por 
el Estatuto General de Contratación Pública confo rmado por las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 , Decreto 1082 de 2015  
y las normas que las modifiquen, complementen o sustituyan, junto con la reglamentación vigente expedida por el Gobierno 
Nacional.  
 
VIGESIMA TERCERA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO : Hacen parte  del presente Contrato y en su respectivo orden 
de prelación, los siguientes documentos:  
 
1. Los pliegos de condiciones o los requerimientos o condiciones de LA ENTIDAD para la presente contratación, con 
los respectivos estudios previos y sus anexos.  
2. Los Anex os del presente contrato.   
3. Propuesta presentada por el CONTRATISTA siempre que la misma se avenga a lo preceptuado en el Pliego de 
Condiciones, sin perjuicio de los ofrecimientos adicionales que haya efectuado para la adjudicación del contrato.  
 
Las condi ciones expresadas en el Pliego de Condiciones prevalecen sobre el Contrato; y éste, sobre  cualquier otro 
documento. Sujeto a lo anterior, los demás documentos deben entenderse como explicativos, para lo cual se tendría en 
cuenta su orden, pero en caso de discrepancias sobre su contenido, prevalecerá el Contrato.  
 
VIGESIMA CUARTA. - GASTOS : Correrán por cuenta del CONTRATISTA los siguientes gastos:  
a) Constitución de la garantía correspondiente;  
b) Pago de los Impuestos, tasas y contribuciones, previstos en la ley,  y demás gastos inherentes al contrato.  
 
VIGESIMA QUINTA. - LIQUIDACION. -  Dentro del término previsto en éste contrato, previa presentación por parte del 
CONTRATISTA de las garantías correspondientes, las partes se comprometen a liquidar el pres ente contrato.  
 
El proyecto de liquidación del contrato será elaborado por el Municipio el cual será remitido al CONTRATISTA a la dirección 
reportada en el presente contrato. Allí se precisarán, entre otras, la ejecución del objeto contratado, los acuerdo s, 
conciliaciones y transacciones a que haya lugar, las sumas de dinero a cargo de las partes y las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA que debe cumplir con posterioridad a la liquidación. Una vez elaborada la liquidación se invitará al 
CONTRATISTA a la r eunión que se disponga para aprobarla. Si el CONTRATISTA no acude a la reunión, el Municipio le 
remitirá el proyecto de liquidación a la dirección que aparezca en el contrato. Si no se logra con el CONTRATISTA un 
acuerdo en torno a la liquidación y éste no  la suscribiera ni siquiera con salvedades, será practicada directa y 
unilateralmente por el Municipio y se adoptará por resolución motivada, contra la cual procederá el recurso de reposición.  
 
VIGÉSIMA SEXTA. - PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y REQUISITOS DE EJECUCION:  Este contrato se 
entiende perfeccionado  con la firma de las partes.  A) Para su legalización , el  Municipio expedirá el respectivo registro 
presupuestal.  B) Aprobación de las garantías. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá presentar para la  aprobación 
del Municipio, el original de la garantía de cumplimiento, adjuntando el recibo original del pago correspondiente, de 
acuerdo con los términos y condiciones contenidos en  el presente contrato. Cuando la garantía de cumplimiento se 
constituya m ediante póliza, el recibo de pago no será exigible conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 
2007. c) Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos a la ley 1067 de 2012, cuando corresponda. 
d)  Acta u orden de Inicio  del contrato si se pactó en el presente contrato. PARAGRAFO: El CONTRATISTA deberá 
acreditar el cumplimiento, a más tardar dentro del plazo previsto, del pago de estampillas municipales, impuestos, si 
proceden. Para el efecto deberá adjuntarse el recibo d e pago de los mismos. Acreditados los anteriores requisitos, se 
podrá dar inicio a la ejecución del presente contrato. En el evento en que el CONTRATISTA no acredite el cumplimiento 
de los requisitos dentro del plazo estipulado, ello constituye una causal de incumplimiento del contrato, y, en 
consecuencia, el Municipio podrá darlo por terminado de manera unilateral.  
 
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA:  PUBLICACIÓN E IMPUESTOS.  El presente contrato será publicado en el SECOP. 
Así mismo, el Contratista, deberá pagar l os impuestos Municipales que se causen en virtud del presente contrato, que 
corresponde al 2% del valor del contrato por concepto de estampillas pro cultura y 4% del valor del contrato por 
concepto de estampillas adulto mayor.  
 
CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA : DOCUMENTOS DEL CONTRATO.  Forman parte integral del presente contrato los 
siguientes documentos: a) Los Estudios Previos, b) Certificado de Disponibilidad Presupuestal, c) acto de justificación 
de la modalidad de selección, D) Invitación realizada al contrati sta. E) Propuesta presentada por el contratista; F) Los 
demás documentos anexos al contrato.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: DOMICILIO: Para todos los efectos legales y fiscales se establece como domicilio 
contractual el Municipio de Melgar Tolima. Dado en el M unicipio de Melgar – Tolima, a los  
 
 
Por el Municipio,   Por el Contratista,  
 
 
 
XXXXXXX                    
 
 
  XXXXXXXXXX  
XXXXX                                      C.C. N°XXXXXXXXXXXX  
R.L. XXXXXXXXXXXXXXX  
 
 
Enterado, Supervisor;  
 
  
XXXX   
Secretario de  Infraestructura y Desarrollo Físico  
  
     
  
 
Apéndice 1 - Formato informe de presentación de Ofertas.  
 
Proceso de Contratación [Insertar información]  
Proponente Representante del 
Proponente Fecha Hora Folios Valor oferta 
económica       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
  
Apéndice 2 - Formato de verificación de cumplimiento de los requisitos habilitantes  
 
Proceso de Contratación [Insertar información]  
 
Proponente:  
 Verificación Final 
 
 
 
Cumple  
 
 
No Cumple  
 
 
Observaciones 
Capacidad Jurídica    
Proponen te singular    
Objeto social    
Dura ción de la persona jurídica    
Capa cidad del repre sentante legal 
o apoderad o para suscribir el 
Contrato    
Inhab ilidades e incompatibilidade s    
Proponen te plural    
Objeto  social  de  los  miembros  
del 
Proponen te plural    
Dura ción del Proponen te plural    
Dura ción  de  las  personas  
jurídicas 
integran tes del Proponen te plural    
Capa cidad   de   quien   suscribe  
los 
documentos en nombre
 del 
Proponen te plural    
Capa cidad   de   los   miembros   
del 
Proponen te plural    
Inhab ilidades e incompatibilidade s    
 
Experiencia    
Código UNSPSC [Insertar 
información] y cuantía exigida    
Código UNSPSC [Insertar 
información] y cuantía exigida    
 
Capa cidad Financiera    
Índice de liquidez    
Índice de endeud amiento    
Razó n de cobertura de intereses    
 
Capa cidad Organizacional    
Rentabilidad del activo    
Rentabilidad del patrimonio    
Cumplimiento de
 requisitos 
habilitantes    
 
  
Apéndice 3 - Formato de informe de  evaluación de Ofertas.  
 
Proceso de Contratación [Insertar información]  
Capaci dad Jurídica 
 
Proponen te     
Cumple / No cumple     
 
 
Capaci dad Financiera 
 
Proponente     
Índice de liquidez     
Índice de endeudamiento     
Razón de cobertura de 
intereses     
Cumple / No cumple     
 
 
Capaci dad Organizacional 
 
Proponente     
Rentabilidad del activo     
Rentabilidad del patrimonio     
Cumple / No cu mple     
 
 
Evaluac ión Económica 
 
Proponente      
Puntaje obtenido      
 
Evaluac ión Técnica 
Proponente     
Puntaje obtenido     
 
  
[Número del Proceso de Contratación]  
FORMATO 8  
 
FORMATO 8 — VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD  
(Criterio de asignación de puntaje)  
 
 
Señores  
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]  
[Dirección de la Entidad]  
[Ciudad]  
  
 
REFER ENCIA:  Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]   
Objeto:  
[Incluir cuando el Proceso de Contratación es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales 
se presenta oferta.]  
 
Estimados señores:  
 
[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda]  identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como 
representante legal o revisor fisc al] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT] 
certifico que el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación es el que se relaciona a continu ación:  
Número total de 
trabajadores 
vinculados a la planta 
de personal  Número de personas con 
discapacidad en la planta de 
personal  
  
 
[El proponente para acreditar el número de personas con di scapacidad en su planta de personal, deberá aportar el 
certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación.]  
 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes d e _____ de 20__.  
 
________________________________________  
[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda]  
 
  
[Número del Proceso de Contratación]  
 
FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRI A NACIONAL  
 
FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  
[Este Formato ÚNICAMENTE debe ser diligenciado por los Proponentes nacionales o extranjeros con trato nacional, 
o los Proponentes Plurales integrados por estos. En ningún caso el Formato debe diligenciarse por los Proponentes 
extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por el puntaje correspondiente a la incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros]  
 
 
Señores  
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]  
[Dirección de la Entida d]  
[Ciudad]  
 
REFERENCIA:  Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación] , en adelante el “Proceso de 
contratación”  
Objeto:  
[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos]  Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales s e presenta 
oferta.]  
 
Estimados señores:  
"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de [Nombre del Proponente - 
persona jurídica] o [Nombre del Proponente - persona natural] o [N ombre del representante del Proponente Plural] en 
adelante el “Proponente”, presento ofrecimiento optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la 
prestación de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
[Opción 1.  Incorporar si la Entidad Estatal determina que existe al menos un bien nacional relevante contenido en el 
Registro de Productores de Bienes Nacionales, aplicando la definición de Servicios Nacionales del artículo 2.2.1.1.1.3.1 
del Decreto 1082 de 2015 y la metodología definida en la Matriz 4 - Bienes nacionales relevantes para la obra pública 
del sector transporte]  
Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario incorporaré a la ejecución del contrato 
los bienes nacionales relevantes establecidos por la Entidad Estatal en el Pliego de Condiciones:  
No. Bien 
nacional 
relevante  Fecha de 
inscripción  Fecha de 
vigencia  No. de partida 
arancelaria  % de participación  
1.      
2.      
 
El cumplimiento de esta obligación será verificado por la interventoría o  la supervisión, según corresponda, durante la 
ejecución del contrato. A tales efectos, se deberán presentar facturas, órdenes de compras, certificaciones y cualquier 
otro documento que permita establecer que los bienes empleados para el desarrollo de la o bra efectivamente fueron 
adquiridos a proveedores inscritos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y que fueron obtenidos durante 
la vigencia del registro de los respectivos bienes.  
[Opción 2.  Incorporar si la Entidad determina que no existen bienes nacionales relevantes incluidos en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales, aplicando la definición de Servicios Nacionales del artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015]   
Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de  resul tar adjudicatario para la ejecución del objeto contractual 
destinaré un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el [el 
Proponente  incluirá el porcentaje definido por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1  del documento base que sea por 
lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior]  del total del personal requerido para el 
cumplimiento del contrato.  
Para el cumplimiento de esta obligación, tendrá que verificarse la nacionali dad del personal, para lo que deberá 
presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.3.1.1 del documento base de las personas con las 
cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al [el Proponente incluirá el porcentaje definido po r la Entidad 
Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de 
incluir uno superior]. Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar la ejecución del contrato, deberá allegar 
mensualme nte una declaración expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el porcentaje de 
personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal.  
[Opción 3.  Esta opción ÚNICAMENTE puede  ser diligenciada por los proponentes extranjeros con derecho a trato 
nacional o Proponentes Plurales conformados por estos, que manifiesten su voluntad de acogerse a la regla de origen 
de su país]  
Manifiesto que los servicios ofrecidos para la eventual e jecución del objeto contractual son originarios de [indicar 
nombre del país de origen de los servicios], país con el que la República de Colombia [indicar si: A) tiene vigente un 
Acuerdo Comercial, en los términos del Capítulo VI del documento base; B) ha certificado Trato Nacional por 
reciprocidad; o C) se trata de un país miembro de la Comunidad Andina de Naciones].  
A efectos de demostrar el origen de los servicios, me acojo a la regla de origen prevista en [Indicar el instrumento 
jurídico o comercial en el que se regula la regla de origen del correspondiente país], para lo cual adjunto la siguiente 
documentación: [Señalar anexos al Formato 9, requeridos para demostrar el origen de los servicios en el 
correspondiente país].  
Atentamente,  
 
Nombre del Propon ente _______________________________________  
Nombre del representante legal  __________________________________  
C. C.  _____________________ de _______________  
Dirección de correo  _______________________________________  
Correo electrónico  __________________ _____________________  
Ciudad  _______________________________________  
__________________________  
[Firma del Proponente o de su representante legal]  
  
 
FORMATO 9B – INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL  EN SERVICIOS EXTRANJEROS  
[Este formato NO debe ser dilig enciado por Proponentes nacionales o extranjeros con trato nacional. Únicamente lo 
diligenciará los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por el puntaje correspondiente a 
incorporación de componente nacional en servicios extranjero s. También podrá ser diligenciado por los Proponentes 
Plurales integrados por al menos un extranjero sin derecho a trato nacional.]  
 
Señores  
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]  
[Dirección de la Entidad]  
[Ciudad]  
 
REFERENCIA:  Proceso de Contratación [Incluir número d el Proceso de Contratación] , en adelante el “Proceso de 
Contratación”  
Objeto:  
[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos]  Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta 
oferta.]  
Estimados señores:  
"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de [Nombre del Proponente - 
persona jurídica]  o [Nombre del Proponente - persona natural] en adelante el “Proponente”, presento ofrecimiento para 
contratar durante  el proyecto  personal de origen colombiano.  
Manifiesto bajo la gravedad del juramento que, en caso de resultar adjudicatario, incorporaré a la ejecución del contrato 
más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen  colombiano.  
El cumplimiento de esta obligación será acreditado durante la ejecución del Contrato mediante la entrega de alguno 
de los documentos previstos en el numeral 4.3.1.1 del documento base. Adicionalmente, el Contratista, a partir de 
iniciar con l a ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una declaración expedida por su representante legal 
en la que conste que se mantiene el porcentaje de personal técnico, operativo y profesional colombiano y adjuntar el 
soporte de la vinculación laboral  o por cualquier otra modalidad de ese personal.  
 
Atentamente,  
 
Nombre del Proponente  _______________________________________  
Nombre del representante legal  __________________________________  
C. C.  _____________________ de _______________  
Dirección de cor reo _______________________________________  
Correo electrónico  _______________________________________  
 
  
 
FORMATO 12A – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA 
JURÍDICA)  
 
[Este Formato debe diligencia rse por los Proponentes  personas  jurídicas o los integrantes que sean personas jurídicas 
del Proponente Plural cuyo porcentaje de participación sea al menos del diez por ciento (10 %) y acrediten la condición 
de emprendimientos y empresas de mujeres. ] 
 
Señores  
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]  
[Ciudad]  
 
REFERENCIA:  Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]   
Objeto:  
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales 
se presenta oferta.]  
 
Estimados señores:  
 
[Incluir el nombre d el representante legal de la persona jurídica y del revisor fiscal, cuando este último exista de acuerdo 
con los requerimientos de ley, o el contador]  identificados con [Incluir los números de identificación], en nuestra 
condi ción de representante legal [ y revisor fiscal, en caso de estar obligado según los requerimientos de ley, o el 
contador ] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], en adelante el 
Proponente, acreditamos la  condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015.  
 
[El Proponente escogerá una de las siguientes dos (2) opciones para acreditar la condición de emprendimiento y 
empresa de mujer:]   
 
[Opción 1. Incorporar si la participación accionaria de la persona jurídica en su mayoría son mujeres y los derechos 
de propiedad han pertenecido a éstas durante el último año.]  
 
Manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento ( 50 %) de las acciones, partes de 
interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenecen a mujeres y los derechos de propiedad han 
pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  En el 
siguiente cuadro señalamos la identificación de las mujeres en la persona jurídica y la distribución de los derechos en 
la sociedad  durante el último año:  
 
Nombre completo y número 
de identificación de la (s) 
mujeres (s) que tienen o 
tuvieron participac ión 
durante el último año en la 
persona jurídica  Número de acciones, partes de interés o 
cuotas de participación de la persona 
jurídica, o el alcance o condición de su 
participación en el caso de las personas 
jurídicas sin ánimo de lucro  
  
  
 
De igual manera, manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de las 
acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica  ha pertenecido a muj eres, y dicha 
participación mayoritaria se ha mantenido a partir de: [Indicar la fecha (día/mes/año) desde que se cumple con dicha 
condición].  
 
[Opción 2.  Incorporar si por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la pe rsona 
jurídica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente durante al menos el último año.]  
 
En el siguiente cuadro señalamos de forma detallada la denominación de los cargos directivos que existen dentro de 
la persona jurídica, la  identificación de las personas que ocuparon o ejercen los cargos del nivel directivo del 
Proponente y el tiempo de vinculación:  
 
Denominación del cargo 
directivo dentro de la empresa  Nombre completo y número de identificación 
de la (s) persona (s) que ocu paron / ejercen el 
cargo durante el último año en la persona 
jurídica  Tiempo de vinculación de la (s) persona(s) 
que ejerció / ejerce el cargo del nivel 
directivo  
[Indique la denominación del 
cargo directivo, a modo de 
ejemplo: Gerente general, director 
ejecutivo]  [Indique el nombre completo y el número de 
identificación de las personas que ocuparon / 
ejercen el cargo en el último año]  [Indique el tiempo de vinculación de la persona 
que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]  
[Indique el nombre co mpleto y el número de 
identificación de las personas que ocuparon / 
ejercen el cargo en el último año]   [Indique el tiempo de vinculación de la persona 
que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]  
[Indique el nombre completo y el número de 
identifi cación de las personas que ocuparon / 
ejercen el cargo en el último año]  [Indique el tiempo de vinculación de la persona 
que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]  
[Indique el nombre completo y el número de 
identificación de las personas que ocup aron / 
ejercen el cargo en el último año]   [Indique el tiempo de vinculación de la persona 
que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]  
[Indique la denominación del 
cargo directivo, a modo de 
ejemplo: Gerente/ Director de 
ventas]  [Indique el nombre completo y el número de 
identificación de las personas que ocuparon / 
ejercen el cargo en el último año]  [Indique el tiempo de vinculación de la persona 
que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]  
[Indique el nombre completo y el número de 
identif icación de las personas que ocuparon / 
ejercen el cargo en el último año]  [Indique el tiempo de vinculación de la persona 
que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]  
[Indique el nombre completo y el número de 
identificación de las personas que ocu paron / 
ejercen el cargo en el último año]   [Indique el tiempo de vinculación de la persona 
que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]  
[Indique el nombre completo y el número de 
identificación de las personas que ocuparon / 
ejercen el cargo en el  último año]  [Indique el tiempo de vinculación de la persona 
que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]  
[Indique la denominación del 
cargo directivo, a modo de 
ejemplo: Director de desarrollo 
tecnológico]  [Indique el nombre completo y el número de  
identificación de las personas que ocuparon / 
ejercen el cargo en el último año]  [Indique el tiempo de vinculación de la persona 
que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]  
[Indique el nombre completo y el número de 
identificación de las personas  que ocuparon / 
ejercen el cargo en el último año]  [Indique el tiempo de vinculación de la persona 
que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]  
 
Conforme a lo anterior, manifestamos bajo la gravedad del juramento que por lo menos el cincuenta por ci ento (50 %) 
de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica han sido ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas 
laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación en 
el mism o cargo u otro del mismo nivel.  
 
Para los efectos de esta certificación son empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con 
la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sen tido, son cargos 
del rango directivo los que dentro de la organización de la empresa implican mando o los que por su jerarquía 
desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.  
 
Como soporte de esta declarac ión se anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad, (ii) los contratos de 
trabajo o certificación laboral con las funciones y (iii) el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último  
año en el que se demuestren los pagos rea lizados por el empleador, en relación con cada una de las personas que 
conforman el nivel directivo del Proponente.  
  
[Si el Proponente cumple ambas condiciones escogerá alguna de las dos (2) opciones descritas, para acreditar la 
calidad de emprendimiento s y empresas de mujeres en los términos del 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015]  
 
 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__  
 
 
 
 
 
[Nombre y firma del representante legal de la persona 
jurídica]  
 
 
 
 
 
[Nombr e y firma del contador o revisor fiscal, si está 
obligado a tenerlo]  
 
 
 
FORMATO 12B – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA 
NATURAL)  
 
[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas naturales o los integrantes perso nas naturales del 
Proponente Plural cuyo porcentaje de participación sea al menos del diez por ciento (10 %) y acredite la condición de 
emprendimientos y empresas de mujeres.]  
 
 
Señores  
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]  
[Ciudad]  
 
 
REFERENCIA:  Proceso de Contratació n [Incluir número del Proceso de Contratación]   
Objeto:  
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales 
se presenta oferta.]  
 
Estimados señores:  
 
[Incluir el nombre de la persona  natural ] identificada con [Incluir el número de identificación], en mi condición de mujer, 
en adelante el Proponente, certifico la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, par a lo cual manifiesto bajo la gravedad del juramento que he ejercido 
actividades comerciales a través del establecimiento de comercio [Indicar el nombre del establecimiento de comercio], 
[identificado con NIT __________], durante al menos el último año ante rior contado a partir de la fecha del cierre del 
Proceso de Contratación.   
 
Para acreditar la anterior circunstancia aporto [copia de la cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, 
según corresponda], así como la copia del registro merc antil.  
 
 
 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__.  
 
 
 
[Nombre y firma de la persona natural]  
 
  
 
FORMATO 12C – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES  
(ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS)  
 
[Este Formato debe diligencia rse por los Proponentes que son asociaciones o cooperativas o los integrantes 
asociaciones o cooperativas del Proponente Plural cuyo porcentaje de participación sea al menos del diez por ciento 
(10 %) y acredite la condición de emprendimient os y empresas de mujeres.]  
 
Señores  
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]  
[Ciudad]  
 
REFERENCIA:  Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]   
Objeto:  
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indica r el lote o lotes a los cuales 
se presenta oferta.]  
 
Estimados señores:  
 
[Incluir el nombre d el representante legal de la asociación o cooperativa]  identificado con [Incluir el número de 
identificación], en mi condición de representante legal de [Incluir la razón social de la asociación o cooperativa] 
identificado con el NIT [Incluir el NIT], en adelante el Proponente, certifico la condición de ser e mprendimiento y 
empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual manifiesto bajo la 
gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de los asociados son mujeres y que la participación 
de est as en la [indicar si es en la asociación o cooperativa] ha permanecido durante al menos el último año anterior 
contado a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  
 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____  del 20__  
 
 
 
 
[Nombre y firma del representante legal de la asociación o cooperativa]  
 
  
FORMATO 13A – ACREDITACIÓN MIPYME  
(Cuando el interesado solicita la limitación de convocatoria a Mipyme)  
 
(PERSONAS NATURALES)  
 
[El interesado persona natural que so licita limitar la convocatoria del Proceso de Contratación a Mipyme, acreditará la 
condición de Mipyme con el diligenciamiento de este Formato y entregará los documentos requeridos en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso, cuand o la calidad de Mipyme se acredite con la presentación 
del RUP vigente y en firme, no será necesario diligenciar este Formato ni aportar los mencionados documentos].  
 
 
Señores  
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]  
[Ciudad]  
 
 
REFERENCIA:  Proceso de Contratación [Inclui r número del Proceso de Contratación]   
Objeto:  
 
Estimados señores:  
[Incluir el nombre de la persona natural y el contador público ] identificados con [Incluir los números de identificación], 
declaramos bajo la gravedad del juramento que [incluir el nombre  del establecimiento de comercio] se encuentra 
clasificado como: [Indicar si es micro, pequeña y mediana empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las 
normas vigentes.  
Para acreditar dicha condición adjuntamos copia del registro mercantil.  
 
 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__.  
 
 
 
 
[Nombre y firma de la persona natural]                                              [Nombre y firma del contador público]  
 
  
 
FORMATO 13B – ACREDITACIÓN MIPYME  
(Cuan do el interesado solicite la limitación de convocatoria a Mipyme)  
 
(PERSONAS JURÍDICAS)  
 
[El interesado persona jurídica que solicita limitar la convocatoria del Proceso de Contratación a Mipyme, acreditará la 
condición de Mipyme con el diligenciamiento de  este Formato y entregará los documentos requeridos en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso, cuando la calidad de Mipyme se acredite con la presentación 
del RUP vigente y en firme, no será necesario diligenciar este Formato ni aportar los mencionados documentos]  
 
 
Señores  
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]  
[Ciudad]  
 
 
REFERENCIA:  Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]   
Objeto:  
 
Estimados señores:  
 
[Incluir el nombre del representante legal y el contador o r evisor fiscal, si están obligados a tenerlo] identificados con 
[Incluir los números de identificación], actuando en representación de [Indicar nombre del Proponente] declaramos 
bajo la gravedad del juramento que [incluir el nombre del establecimiento de co mercio] se encuentra clasificada como: 
[Indicar si es micro, pequeña y mediana empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.  
 
Para acreditar dicha condición, adjuntamos copia del certificado de existencia y representación legal de la Cámara de 
Comercio de _______________ o por la autoridad competente para expedir dicha certificación.  
 
 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__.  
 
 
  
[Nombre y firma del representante legal]  
[Nombre y f irma del contador o revisor fiscal si está 
obligado a tener
 
Página 130 de 130  