ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 1 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
  
INVITACIÓN PUBLICA  
PROCESO DE SELECCIÓN    
NO ASOU -CM-INT-027-2023   
   INTERVENTORIA  – DE MÍNIMA CUANTÍA  
 
 
                                                         INTRODUCCIÓN.  
 
LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE “ASOURANOR ” con NIT. 901.457.658, 
representada legalmente por LUIS ALBERTO RUÍZ SALAZAR , en adelante la “ ENTIDAD ”, en atención a 
lo reglado en la Ley 80 de 1993, el numeral 5° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 que fuera modificado 
mediante el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 y el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y el 
Manual de Contratación Institucional y en consideración a:  
1. La necesidad institucional de formalizar contrato de CONSULTORÍA, cuyo objeto será el desarrollar la  
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL RESPECTO DE LA 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
ARBOLETES DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” de conformidad con las especificaciones técnicas, 
financieras y jurídicas del PIP con código BPIN . 2023050510006 , que fueran priorizadas, viabilizadas y 
aprobadas a efectos de financiación con recursos de asignación directas del Sistema General de Regalías  
(SGR), por parte del Municipio de Arboletes Antioquia y que mediante convenio  Interadministrativo Cl-SPL-
010-2023  mediante el cual se desganara a la ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL  URABA NORTE 
ASOURANOR EAT - como entidad ejecutora del contrato de interventoría.  
 
2. Que conforme con el Presupuesto Oficial (PO) para el desarrollo de las acciones de INTERVENTORÍA 
sobre la ejecución de la Obra Pública, contrato  en referencia, el costo esti mado en monto es de  CIENTO 
ONCE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE M ILSETECIENTOS PESOS.  [$111.387.700 ) equivalentes 
a 96.02  SMMLV , Incluidos los costos de                     personal del Equipo Interventor y los costos directos e indirectos, 
IVA y demás gravámenes a los que haya lugar.  
 
3. Que conforme con lo reglado en el Manual de Contratación de la Asociación ASOURANOR, la mínima 
cuantía para la asociación será en los procesos de selección cuy o monto del PO es inferior o igual a 
doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (≤ 2 00 SMMLV), lo que por durante la para la 
vigencia de la anualidad 202 3, son aquello s que no sobrepasen los  DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 
MILLONES DE PESOS (2 32.000.00 0.00)  así mismo, al tenor del literal “e”, el Concurso de Méritos es el 
método de selección para los contratos de CONSULTORÍA, en modalidad de INTERVENTORÍA.  Que 
dado el Régimen Contractual del Estado aplicable a ASOURANOR -EAT y conforme con las reglas 
aplicables a la modalidad de selección de Mínima Cuantía  (reseñadas en la Ley 80 de 1993, el numeral 
5° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 que fuera modificado mediante el artículo 30 de la Ley 2069 de 
2020 y el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015) respecto de las condiciones de participación, 
habilitación y de escogencia de la mejor oferta para el proceso debe  ser reseñadas en la Invitación 
Pública, en la cual se deben prever las reglas contractuales, en el entendido de que junto con la “ oferta 
y su aceptación constituyen el contrato ” (Cfr. Numeral 4° del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 
de 2015).  
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 2 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
 En consideración a lo anterior el DIRECTOR EJECUTIVO  de la ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL 
URABA NORTE “ASOURANOR” , se permite formular a la comunidad en general INVITACIÓN 
PÚBLICA a efectos de que cualquier interesado que, cumpliendo con los requisitos formulados en este 
documento, quiera participar en el proceso de concurso de méritos,  bajo la modalidad de SELECCIÓN  
DE MÍNIMA CUANTÍA No. ASOU -CM-INT-027-2023 conforme  en lo sucesivo se precisa.  
 
                                                            CAPÍTULO I  
INFORMACIÓN GENERAL E IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PROCESO  
 
 
1.1. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, PRESUPUESTO OFICIAL E IDENTIFICACIÓN 
EN EL CLASIFICADOR DE BIENES.  
El objeto, presupuesto oficial estimado, plazo y ubicación del proyecto objeto del presente proceso  de 
CONCURSO DE MÉRITOS, bajo la modalidad de SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA  No. ASOU -MC-
INT-027-2023    conforme en lo sucesivo se precisa.   
OBJETO  DEL  PROYECTO  VALOR  PRESUPUESTO  OFICIAL  
 ($111.387.700 ) 
«INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL RESPECTO DE LA 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN 
EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA » LUGAR  DE EJECUCIÓN  DEL  
CONTRATO  
ARBOLETES  en el departamento de 
ANTIOQUIA  REPÚBLICA  DE 
COLOMBIA  
 PLAZO  DEL  CONTRATO  
 CINCO  (5) MESES  
 
Interventoría sobre la Obra Pública, objeto del presente proceso de selección, tiene como fundamento el 
contrato interadministrativo CI No. 002 del 31 de marzo de  2023, las especificaciones técnicas  están 
descritas en el ANEXO -1_ANEXO TÉCNICO  del proceso d e selección contractual de mínima cuantía con 
consecutivo, No. ASOU -CM-INT-027-2023    publicado en el portal de SECOP -II y, demás documentos 
técnicos soporte de la viabilización, priorización y aprobación del PIP; los cuales incluyen la descripción 
de las obras e información técnica (localización, obras a ejecutar, especificaciones particulares, etc.) y 
que, en lo pertinente,  fueron estructurados  el presente  contrato de Consultoría en modalidad de  
INTERVENTORÍA  que en función general es la de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución 
contractual del contrato vigilado, a efectos de verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el 
mismo y como consecuencia de ello el INTERVENTOR estará facultad o para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual de obra, impartir instrucciones 
al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado , 
tales como: (1)  “Gestión Técnica”, (2) Gestión o Vigilancia Administrativa”, (3) “ Gestión de Vigilancia 
Financiera y Contable”, (4) “Gestión Ambiental” y (5) “Gestión de Riesgos” que están previstas en el 
ANEXO 1_ANEXO TÉCNICO de la INTERVENTORÍA.  
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 3 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
 1.2. COMUNICACIONES Y OBSER VACIONES AL PROCESO.  
Los interesados deben enviar las observaciones al proceso de contratación por medio físico o 
electrónico. La correspondencia en físico o por medios electrónicos tienen la misma validez, teniéndose 
en cuenta que la ENTIDAD aplica los formatos SECOP II.  
La correspondencia física debe entregarse en la sede Apartadó, Antioquia de ASOURANOR -EAT, 
ubicada en la Carrera 100 # 88 -21, Edificio Centro Empresarial Santa María, Oficina 627 el día que 
corresponda, según la actuación respectiva y co nforme con el CRONOGRMA del proceso de selección 
contractual, entre las 08:00 AM y hasta las 05:00 PM de lunes a viernes y sábado como día que se 
habilita hasta las 12:00 M [horario de atención al público]. La correspondencia electrónica debe enviarse 
al correo electrónico juridica@asouranor.com   y el horario permitido será hasta las 11:59 p. m. del día 
establecido en el cronograma, salvo que éste establezca una hora concreta. Dicha solicitud debe:  
A. Contener el número del Proceso de Contratación.  
B. Dirigirse a la asociación ASOURANOR.  
C. Enviarse dentro del plazo establecido en el Cronograma del Proceso de Contratación.  
D. Indicar los datos de contacto del remitente tales como el correo electrónico, la dirección y el 
número telefónico.  
La Entidad responderá la s comunicaciones recibidas antes del cierre del proceso por medio de la 
plataforma del SECOP I I. Después del cierre del proceso las respuestas de la entidad a las 
comunicaciones recibidas serán puestas en conocimiento del solicitante mediante comunicación dirigida 
al correo electrónico indicado y las respuestas se publicarán en el SECOP -I para conocimiento público.  
 
1.3. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC).  
 
Según  el clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), acogido por  
nuestra legislación colombiana, los SERVICIOS que se pretenden contratar a través del proceso 
contractual en Estudio presentan la siguiente clasificación:  
 
 
CODIGO  DENOMINACION  
80101500  Servicios de Consultoría de Negocios y Administración Corporativa  
81101500  Ingeniería Civil  
80101600  Gerencia de proyectos  
 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los 
códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los 
documentos válidos establecidos en el pliego de con diciones para cada uno de los contratos aportados 
para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 4 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
 los códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en el 
FORMATO_EXP ERIENCIA.  
 
PRESUPUESTO OFICIAL, RESPALDO PRESUPUESTAL Y FORMA DE PAGO.  
 
CIENTO ONCE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILSETECIENTOS PESOS. [$111.387.700) 
equivalentes a 96.02 SMMLV , estimados los costos de personal del Equipo Interventor y los costos 
directos e indirectos, IVA y demás g ravámenes a los que haya lugar.  
 
1.3.1.  Del Presupuesto Oficial.  
Respecto del valor estimado del contrato que soporta el presente proceso de selección está incluido 
dentro de los documentos soporte ANEXO TECNICO.  
 
1.3.2.  Del respaldo presupuestal . 
La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, cuenta con 
el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:  
Número : No. 075 
Fecha de Expedición : 13/06/2023 
Valor  ($111.387.700 ,00) 
Rubro presupuestal: 2.3.2.02.008  
 
1.3.3.  FORMA DE PAGO.  
los desembolsos será n mediante actas parciales conforme el avance de la obra principal objeto de 
interventoría, sin sobrepasar el presupuesto oficial así se realicen prorrogas, quiere decir que  la forma 
de pago de  la interventoría se sale de la regla general la  cual indica que  el interventor se le cancela 
conforme al tiempo  de servicio; a  contrario sensu en este caso solo  se le pagara al contratista si  está 
acorde con el avance de obra . 
 
El presente con trato estará sujeto a todas las retenciones que normalmente realiza el municipio por 
concepto de impuestos y estampillas, sin importar la naturaleza de la entidad contratante , de tal forma 
que estas se harán parcialmente conforme a los pagos o transferencias realizadas, sin consideración 
que se entreguen en calidad de anti cipo, pago anticipado u actas parciales.  
PARAGRAFO ÚNICO. Para la realización de cualquier pago el contratista deberá acreditar 
previamente encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales. Todas las demoras q ue se presente por estos conceptos serán responsabilidad del 
CONTRATISTA quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 
naturaleza. La entidad efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga 
establ ecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, 
el CONTRATISTA deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven 
de la presente contratación. Los pagos que de conformidad c on este contrato deba efectuar la 
administración municipal, quedan subordinados al Programa Anual Mensualizado de Caja -P.A.C. - 
Para cada pago se requiere de la presentación de los siguientes documentos: a. Certificación expedida 
por el supervisor del cont rato, en la que conste la  verificación del cumplimiento del objeto y las 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 5 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
 obligaciones de esta y de que el contratista ha efectuado los pagos al Sistema de Seguridad Social 
Integral y parafiscales de acuerdo con lo previsto en la normatividad vigente. b. Copia del recibo o 
constancia de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, 
así como del pago de la ARL en caso de que el contratista se afilie a esta última). Factura respectiva, 
si el contratista es de régimen común . 
 
Para efectos de desembolso parcial o total el contratista deberá acreditar el pago de aportes 
parafiscales y afiliación obligatorio del personal y pago actualizado de seguridad social, salud y 
pensión, a que haya lugar, conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la ley 789 de 2002, a las 
leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones 
establecidas en la misma. Si el adjudicatario no se encuentra a paz y salvo con el Municipio, con la 
suscripción del contrato, autoriza para que la Tesorería, en el momento de un pago, automáticamente 
y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga 
en mora por cualquier concepto.  
 
NOTA:  El valor total del contrato, ser á la sumatoria de cada uno de los valores unitarios de cada una 
de las actividades relacionadas en el formulario de cantidades a suministrar, las cuales incluyen el 
suministro, transporte y ejecución de las actividades.  
 
Para los Pagos se presentarán las f acturas de venta o Cuentas de Cobro (en original y copia) la cual 
debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del 
Estatuto Tributario; la fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y  en ella 
constará el número del CONVENIO, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la 
dependencia responsable y el nombre del Interventor designado y/o supervisor o funcionario  
responsable. Los pagos serán en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra 
realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por LA INTERVENTORÍA en 
el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán 
soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado. 
PARÁGRAFO PRIMERO . En todo caso durante la etapa de legalización del contrato, el contratista 
seleccionado deberá presentar a la Entidad para su respectiva aprobación una programación de 
entregables, en la cual deberá especificar el producto a entregar con su respectivo al cance. 
PARÁGRAFO SEGUNDO . Así mismo para la legalización del contrato el oferente debe presentar al 
supervisor asignado todo el personal que trabajará en el contrato, anexando los contratos y la plantilla 
de ingreso a la seguridad social de los mismos, par a la elaboración del Acta de Inicio del CONVENIO. 
PARÁGRAFO TERCER0 . RETENCIONES DEL CONTRATO. En materia impositiva respecto del 
contrato a celebrarse, es de tenerse en cuenta que conforme con la reglamentación jurídica respectiva 
los impuestos que el mis mo genere, habrá de causarse conforme con la determinación tributaria, los 
de orden nacional (IVA) y los locales contemplados en el Estatuto de Rentas del Municipio, los cuales, 
se recomienda consultar ya que deben ser estimados en la formulación del costo  contractual para la 
ejecución de la obra pública . 
 
 
1.4.    PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.  
 
CINCO  (5) MESES , a partir del acta de inicio . 
 
1.5.  LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO.  
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 6 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
  
La ejecución del contrato se llevará a cabo en el municipio de Arboletes , Antioquia se encuentra 
ubicado al noroccidente del Departamento, en la denominada región de Urabá. Está situado a orillas del 
Mar Caribe y al extremo de la serranía de Abibe. Sus coo rdenadas son 8°51′04″N 76°25′38″O y la 
altitud de la cabecera municipal es de 4 metros sobre el nivel del mar.  
 
1.6.   REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES.  
 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5º parágrafo 1º, de la Ley 1150 de 2011, la ausencia de 
requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios 
para la comparación de ofertas, de conformidad con los criterios de evaluación establecidos en la 
presente invitación, no dará lugar  al rechazo de las ofertas efectuadas.  
 
En tal caso, la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos habilitantes o que 
soporten la propuesta frente a los requisitos habilitantes, podrá ser requerida por la Entidad, siempre 
que con ello no se modifiquen o complementen la propuesta presentada a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección, en cualquier tiempo antes de la adjudicación.  
Los proponentes deberán contestar cualquier requerimiento de la entidad mediante comunicación 
escrita, en los términos y condiciones que para el efecto señale la entidad de manera expresa dentro 
del requerimiento.  
Serán declaradas no hábiles las propuestas que no respondan el requerimiento dentro del plazo que 
la Entidad señale para el  efecto. La misma declaración de inhabilidad tendrá lugar de resultar 
incompleta la respuesta. De la misma manera, cuando la contestación implique la modificación de la 
oferta inicial, la Entidad podrá rechazar la oferta. En NINGUN caso, será objeto de sub sanación ni la 
presentación ni la modificación del contenido de los documentos que acrediten factores de 
escogencia y comparación de propuestas.  
 
 
1.7. CRONOGRAMA DEL PROCESO.  
 
   El cronograma del proceso es el contenido en el ANEXO -2_CRONOGRAMA.  
 
1.8.  IDIOMA.  
Los documentos y las comunicaciones enviadas o expedidas por los proponentes o por terceros para 
efectos del proceso de contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser allegados 
en español. Los documentos y comunicaciones en un idioma distinto deben ser presentados en su 
lengua original junto con la traducción oficial al español . 
 
1.9. GLOSARIO.  
Para los fines de este pliego de condiciones, a menos que expresamente se estipule de otra manera, 
los térm inos deben entenderse de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015, la Ley 1682 de 2013 y el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. . L
os términos no definidos deben entenderse de conformidad con su significado natural y obvio, en el 
contexto del proyecto que se pretende adelantar y la interventoría a ejecutarse.  
 
1.11.  INFORMACION INEXACTA  
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 7 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
 La Asociación ASOURANOR, se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y 
coherencia de la información aportada por los proponentes, pudiendo acudir para ello a las personas, 
empresas o entidades de donde proviene la i nformación.  
Cuando exista inconsistencia relevante a criterio de la ENTIDAD, para garantizar el deber de comparación 
objetiva entre la información suministrada por los proponentes y la efectivamente obtenida o suministrada 
a esta entidad por la fuente de d onde proviene la información, la misma podrá ser rechazada, sin perjuicio 
de las acciones que adelante la mencionada Entidad para poner los hechos en conocimiento de las 
autoridades competentes .  
 
 
1.12. DE LAS CAUSALES DE RECHAZO  
 
Son causales  de rechazo  de las propuestas el incurrir en una o algunas de las siguientes circunstancias:  
 
1. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté incurso en causal de inhabilidad, 
incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición previstas en la legislación para contratar.  
2. Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un proponente plural presente o haga parte 
en más de una propuesta para el presente proceso de contratación.  
3. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté reportado en el Boletín de 
responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la República . 
4. Que la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente plural esté incursa en la 
situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006.  
5. Cuando dentro del término el proponente no haya aportado la documentación requerida con la propuesta 
y con ello no cumpla con los requisitos habilitantes. NO siendo posible conceder se privilegio frente al 
oferente oportuno y diligente.  
6. Que el proponente, estando obligado, no acredite la presentación de la información para renovar  el registro 
de Matrícula Mercantil y/o Registro Único de Proponentes (RUP) dentro del término previsto en  la 
normativa vigente  o en su defecto el proponente deberá acreditar certificación que dé cuenta de la 
"presentación de la información para renovar el Registro Único de Proponentes (RUP), a más tardar el 
quinto día hábil del mes de abril de cada año, o en la fecha que establezca la ley o el reglamento.  
7. Que el proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad o 
inconsistencia entre la información suministrada por el proponente y al verificada por la Entidad, sin que 
nece sariamente haya lugar a la tipificación de conducta punitiva; en cuyo evento, habrá lugar al rechazo 
de plano de la oferta.  
8. Que el proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto que afecten o pongan en riesgo 
los principios de la contr atación pública, de  acuerdo con las causales o circunstancias previstas en la 
Constitución o la ley  o quien participar quien haya realizado los estudios y diseños del Proyecto de 
Inversión Pública, cuyo proceso de contratación se pretende sustanciar.  
9. Que el objeto social del proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar el objeto del contrato.  
10. Que el valor total de la oferta exceda el presupuesto oficial estimado para el proceso de contratación.  
11. Presentar la oferta y/o documento  con tachaduras o enmendaduras que no estén debidamente 
convalidadas; es decir, sin  estar salvado con la firma de quien suscribe el correspondiente documento al 
pie de la misma y nota al margen del documento donde manifieste clara y expresamente la correcc ión 
realizada . 
12. No presentar el “Formato 7 -Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal clave” y 
de "Exigencias mínimas de experiencia y formación académica del equipo de trabajo – personal clave del 
Equipo de Interventoría”.  
13. Cuando  se presente  propuesta  condicionada  para la adjudicación  del contrato.  
14. Presentar la oferta extemporáneamente.  
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 8 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
 15. No presentar oferta económica . 
16. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo; tomándose para t al el que la 
oferta no podrá estar por debajo del 5% del presupuesto oficial estimado.  
17. Cuando se presenten propuestas parciales.  
18. Ofrecer un plazo diferente al señalado por la entidad en el Anexo -1_Anexo Técnico.  
19. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los requisitos 
mínimos, actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras provisionales, permisos, licencias y 
autorizaciones, notas técnicas específicas,  y documentos técnicos adicionales, en condiciones diferentes 
a las establecidas por la entidad en el Anexo -1_Anexo Técnico.  
20. Las demás previstas en la Ley, considerado el Manual de Contratación de la Asociación ASOURANOR.  
 
1.13.  CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN.  
 
La entidad  podrá  declarar  desierto  el procedimiento de selección  cuando:  
a) No se presenten  ofertas . 
b) Ninguna oferta resulte hábil, por no cumplir las exigencias del pliego de condiciones.  
c) Existan  causas  o motivos  que impidan  la escogencia  objetiva  del proponente . 
d) Lo contemple  la ley. 
 
 
1.14. NORMAS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE INVITACIÓN.  
 
Las condiciones  de la presente Invitación Pública, debe  interpretarse  como  un todo y sus disposiciones  
no deben  ser entenderse  de manera  separada  de lo que indica  su contexto  general.  Por lo tanto,  se 
considera integrada  la información  incluida  en los documentos  del proceso  que lo acompañan  y las 
adendas  que se expidan.  
Además,  se seguirán  los siguientes  criterios  para interpretar  y entender  el pliego de condiciones : 
 
A. El orden de los numerales, capítulos y cláusulas de este pliego de condiciones no deben interpretarse 
como un grado de prelación entre los mismos.  
B. Los títulos de los n umerales y capítulos utilizados en este pliego solo sirven como referencia y no afectan 
la interpretación de su contenido.  
C. Las palabras en singular se entenderán también en plural y viceversa, cuando lo exija el contexto; y las 
palabras en género femenino, se entenderán en género masculino y viceversa, cuando el contexto lo 
requiera.  
D. Los plazos en días establecidos en este pliego de condiciones se entienden como hábiles, salvo que de 
manera expresa la entidad indique que se trata de calendario o de  meses.  
Cuando el vencimiento de un plazo corresponda a un día no hábil o no laboral para la entidad este se 
trasladará al día hábil siguiente.  
E. En caso de contradicción entre el contenido establecido en los documentos anexos del proceso de 
selección de am bos contratos (obra e interventoría) y la información soporte del PIP, proponentes o 
contratista en los documentos del proceso, primará lo señalado en los documentos soportes para la 
viabilización, priorización y aprobación del PIP.   
F. Las entidades contrat antes no podrán incluir o modificar dentro de los documentos del proceso, las  
condiciones habilitantes, factores técnicos y económicos de escogencia y sistemas de ponderación 
distintos a los señalados en los documentos tipo.  
G.   Las palabras definidas en  este pliego de condiciones deben entenderse en dicho sentido.  
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 9 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
 H.   Las referencias a normas jurídicas incluyen las disposiciones que las modifiquen, adicionen,  
       Sustituyan o complementen.  
I.   Esta Invitación se interpretará, además, en lo pertinente, de conformidad con las reglas del  
     código civil defini das en los artículos 1618 a 1624.  
 
1.15.   RETIRO DE LA PROPUESTA.  
 
Si la oferta se presenta a través de SECOP II, el proponente debe seguir el proceso indicado en la “Guía 
rápida para la presentación de ofertas en SECOP II”. Una vez se cumpla la fecha de cierre del proceso 
la plataforma del SECOP II bloquea a los proveedores la opción del retiro de ofertas. En este sentido, 
basta el retiro de la oferta en la plataforma del SECOP II, sin necesidad de enviar una solicitud a la 
entidad.  
 
1.16.  OBSERVACIONES A  LA EVALUACIÓN . 
 
La ENTIDAD en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y 
según lo establecido en el cronograma del proceso otorgara un (1) día hábil, para que los proponentes 
si lo consideran realicen observaciones a la evaluación.  
 
1.17.  IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES.  
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, gravámenes, 
tasas, contribuciones y/o similares establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o muni cipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas, 
contribuciones y/o similares establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el 
contrato y las actividades que de él se deriven, que sean imputables al obje to y alcance del presente 
proceso de selección y que jurídicamente sea aplicables respecto de la cuantía del contrato. Por lo tanto, 
al preparar su oferta el proponente deberá considerar todos los tributos que puedan afectar su precio y 
hayan de causarse o  llegasen a causar tanto con la presentación de la propuesta, como con la 
suscripción, legalización y ejecución del contrato, en caso de resultar favorecido con la adjudicación 
igualmente, todos los gastos directos e indirectos, tales como el valor de las primas, la constitución de 
pólizas y de más documentos  que impliquen el perfeccionamiento del contrato.  
 
Es entendido que la ASOCIACION y/o MUNICIPIO del PIP, no está obligada a expedir ningún certificado 
o a suscribir cualquier otro documento destinado a que el contratista obtenga exención del pago de 
impuesto o derechos a su cargo y derivados del contrato.  
 
1.18 CONVOCATORIA A VEEDURIAS CIUDADANAS, LAS ASOCIACIONES CIVICAS 
COMUNITARIAS, BENEFICAS, DE PROFESIONALES O DE UTILIDAD COMUN . 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la Carta política de Colombia, el artículo 1° de la 
Ley 850 de 2003 y el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, se convoca a las VEEDURÍAS CIUDADANAS, 
LAS ASOCIACIONES CÍVICAS, COMUNITARIAS, DE PROFESIONALES, BENÉFICAS O DE 
UTILIDAD COMÚN, para que ejerzan control sobre el presente proceso de contratación.  
 
 
                                                              CAPÍTULO II  
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIO DE SELECCIÓN  
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 10 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
 La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del pliego de 
condiciones, de acuerdo con los soportes  documentales que acompañan la propuesta.  
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los 
aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  
De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de 
los proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
Colombia) con base en la información contenida en el RUP, para los obligados, y/o en los demás 
documentos señalados en esta invitación.  
 
 
2.1.  GENERALIDADES.  
 
A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos 
habilitantes, según lo señalado en las condiciones de la presente invitación y el Manual de Contratación 
de la Entidad Convocante.  
B. En el caso de proponentes plura les, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 
integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, de acuerdo 
con las reglas de la presente invitación.  
C. Los proponentes extranjeros sin domic ilio o sin sucursal en Colombia deberán diligenciar el ¡Error! No se e
ncuentra el origen de la referencia.  y adjuntar los soportes que ahí se definen (Cuando sea aplicable).  
D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán aportar 
certificado con f echa de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre 
del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fe cha originalmente establecida en el 
pliego de condiciones definitivo . 
 
2.2. CAPACIDAD JURIDICA.  
 
Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre 
y cuando cumplan los requisitos exigidos en la presente invitación:  
 
• Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas nacionales 
o extranjeras.  
• Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el 
artículo 7 de la  Ley 80 de 1993.  
 
Los proponentes debe n: 
 
• Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta, debiéndose abonar cuando quien la suscribe 
no es profesional idóneo.  
• Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato.  
•  No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o 
prohibición previstas en la Constitución y en la ley.  
• No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigente publicado por la Co ntraloría 
General de la República. Esta disposición aplica para el proponente e integrantes de un proponente plural 
con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia, deberán declarar que no son respo nsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el 
pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que implique inhabilidad para contratar con el 
Estado.  
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 11 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
   La entidad consultará los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual 
que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el 
Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de 
acuerdo con lo  dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia –. 
 
2.3.  EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL . 
 
La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes 
plurales se ac reditará de acuerdo con las siguientes reglas:  
 
2.3.1. PERSONAS NATURALES.  
 
Deben tener capacidad jurídica para ejercer derechos y contraer obligaciones, por lo tanto, deberán 
presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 
A. Documento de identidad civil, el cual se acreditará así:  
a) Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía.  
b) Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería expedida por la autoridad 
competente.  
c) Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.  
B. La persona natural deberá acreditar títul o de Ingeniería Civil o en su defecto, la oferta deberá contar con 
abono profesional.  
C. Si el proponente ostenta la calidad de comerciante, al tenor de lo reglado en el numeral 1° del artículo 19 
del Código de Comercio, deberá contar con el respectivo regist ro mercantil y deberá aportar el respectivo 
documento.  
D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán aportar 
certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre 
del Proceso de Contratación.  
 
2.3.2. PERSONAS JURIDICAS.  
 
Deben presentar los siguientes documentos:  
 
A)  Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
I.    Certificado de experiencia y representación legal autorizado por la cámara de comercio o  
      Autoridad competente en el que se verificará:  
 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del 
proceso  de contratación . En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso , se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal  la 
fecha originalmente establecida en el pliego de condicion es definitivo.  
b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente proceso 
de contratación; es decir, actividades de servicios de asesoría y/o gestión de negocios y/o proyectos de 
la construcción y/o actividade s de consultorías y/o interventorías en temas de construcción y/o 
mantenimiento y/o mejoramiento de vías y/o actividades de ingeniería en transporte .  
c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la 
del plazo del contrato y un año más.  
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 12 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
 d. Si el representante legal  tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la sociedad,  deberá 
acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte del  órgano social 
competente  respectivo para cada caso.  
e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.  
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia 
(contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el te rritorio nacional de acuerdo 
con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio.  
 
I     Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste  
      Si es abierta o cerrada.  
    II    Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  
 
En el caso de  las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 
Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución 
de esta última.  
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica ext ranjera a través de la sucursal que esté debidamente 
constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante o 
mandatario, mediante la presentación del certificado del Registro Único de Proponentes y certificado  de 
existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días antes de la fecha de cierre 
del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la 
sucursal tenga restricciones para contraer obligaci ones, deberá acreditar autorización suficiente del 
órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia 
definitiva de autorización suficiente o no aportar de dicho documento, una vez solicitado por la entidad , 
determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta.  
 
A) Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia:  
 
Documentos que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados de 
conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como 
mínimo los siguientes aspectos:  
I.    Nombre o razón social completa.  
II.   Nombre del rrepresentante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona  
      Jurídica.  
III.   Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente   
       Proceso de contratación.  
IV    Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona     
       jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones  
       para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o  
      documento c orrespondiente del órgano social competente respectivo para cada caso . 
V.   Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI.     Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica.  
VII.    Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  
VIII.    Fotocopia del documento de identificación del representante legal . 
 
Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una 
declaración juramentada de una persona con capacidad  jurídica para vincular y representar a la sociedad 
en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente literal; 
ii) la información requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad jurídica para vincula r y representar a 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 13 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
 la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan 
representar y vincular a la sociedad, si las hay.  
 
B) Las entidades estatales:  
Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia y representación legal, así: Acto 
de creación de la entidad estatal, este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de 
existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, 
funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la entidad estatal. Así mismo, deberá 
abonar la propuesta.  
NOTA: En e l evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los 
documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en 
el cual se verificará:   
 
* Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.  
* Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
* La duración deberá ser por lo m enos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más.  
* Para efectos de las condiciones de la presente invitación, el plazo de ejecución del contrato es el 
indicado en el Capítulo precedente.  
* Si el representante legal tiene restricciones para contr aer obligaciones en nombre de la misma, deberá 
acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en 
nombre de la sociedad o entidad.  
* La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de di cho documento una vez solicitado 
por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  
* El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.  
 
2.3.3.  PROPONENTES PLURALES  
 
     El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo de forma clara en unión temporal o     
consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el prop onente 
plural. En caso de que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará aclaración. Los 
proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de 
proponente plural (Formato 2A - Consorcios) (Formato 2B- UT). Los proponentes pueden introducir 
información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.  
B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo 
conveniente, cuya intervenció n deberá quedar definida en Formato 2 – Conformación de proponente plural 
(Formato 2A - Consorcios) (Formato 2B - Uniones Temporales), de todas las personas naturales y/o 
jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin limitaciones  de todos y cada uno 
de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para presentar la oferta, para la suscripción y 
ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación.  
C. Aportar copia del docu mento de identificación del representante principal y suplente de la estructura 
plural.  
 
D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un año 
adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será con tado a partir de la fecha del cierre del proceso 
de contratación.  
E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de 
sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%.  
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 14 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
 F. En la etapa contractual, no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento 
previo de la entidad.  
 
Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del proponente plural y en el caso del 
miembro persona jurídi ca, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera 
de los anteriores. PARÁGRAFO. Todas las propuestas deberán estar debidamente abonadas por 
profesional de la ingeniería y afines, debidamente habilitado para el ejercicio de l a profesión, circunstancia 
que se deberá acreditar.  
 
2.4.  CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES.  
 
 
2.4.1.  PERSONAS JURÍDICAS.  
 
La proponente persona jurídica  debe presentar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  s
uscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, bajo 
la gravedad del juramento, cuando no se re quiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes 
de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 
compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional d e 
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.  
La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 
casos requeridos por la Ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
Cuando la persona jurídica está exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el artículo 
65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el ¡Error! No se encue ntra el origen de la referencia. .  
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  
 
       2.4.2.  PERSONAS NATURALES.  
 
El proponente , persona natural, debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud 
y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 
correspondiente planilla.  
Los certificados de afiliación se debe n presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha 
de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia  de los certificados 
de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.  
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por 
invalidez o anticipadamente, presentará el cert ificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema 
de salud.  
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las 
cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  
 
2.4.3. PROPONENTES PLURALES . 
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe suscribir por separado la declaración de la 
que tratan los numerales anteriores.  
 
NOTA. En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de 
los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 15 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
 obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en 
la mencionada certificación, bajo la gr avedad de juramento.  
 
2.5.    CAPACIDAD FINANCIERA ORGANIZACIONAL Y CAPITAL DE TRABAJO.  
 
2.5.1.    CAPACIDAD FINANCIERA.  
En el entendido de que la Capacidad Financiera, se deriva del índice de liquidez, de endeudamiento 
y de la razón de cobertura de intereses del proponente, a efectos de poder conocer si tiene solidez 
financiera suficiente para cumplir los compromisos que adquiera en virtud de la celebración del 
contrato y que, así mismo, dado que la Capacidad Organizacional son instrumentos que permi ten 
establecer la capacidad de gestión de las Organizaciones u oferente en el desarrollo de un programa 
o proyecto, lo que subsumido al caso concreto, desde las fundamentos de la documentación técnica 
y el Presupuesto Oficial (PO) estimado en sede de formu lación del PIP, aunado a la forma de pago, 
comporta que para el desarrollo de las acciones de INTERVENTORÍA no requiere de aptitud financiera 
de gestión para la ejecución del contrato de Consultoría, ASOURANOR, no habrá de estimar 
indicadores financieros y  organizacionales como requisitos técnicos de habilitación del oferente.  
Motivo por el cual será discrecional de los oferentes, presentar el Registro Único de Proponentes.  
 
La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra 
entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera 
debe indicar cómo hará la verificación correspondiente.  
Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señal ados a 
continuación:  
 
 
 
 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  
 
Indicador  =(∑ Componente  1 del indicador i) n
i=1
(∑ Componente  2 del indicador i) n
i=1 
 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio).  
El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  
Indicador  Fórmula  
Liquidez  Activo  Corriente
Pasivo  Corriente 
Nivel de 
Endeudamiento  Pasivo  Total
Activo  Total 
Razón de Cobertura de 
Intereses  Utilidad  Operacional
Gastos  Interes 
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 16 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
  
Cumpliendo los siguientes valores:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
         CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.  
Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados a 
continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  
 
Indicador  =(∑ Componente  1 del indicador i) n
i=1
(∑ Componente  2 del indicador i) n
i=1 
 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio)  
Los valores requeridos son los siguientes:  
 
 
2.6.  DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y DEL EQUIPO EJECUTOR DE LA                                                               
INTERVENTORIA.  
 
2.6.1.  Exigencia de Experiencia del Proponente como Requisito Habilitante.  
 
Para habilitarse en el procedimient o de selección, el proponente acreditará experiencia conforme a lo 
previsto en la “Matriz -1_Experiencia” Experiencia CCE -EIC se precisa que ASOURANOR - EAT concluye 
al respecto que los requisitos mínimos de la experiencia como requisito habilitante se establece de la 
siguiente manera:  
 
0 
 Indicador  Valor Requerido  
Liquidez     ≥ 1 
Nivel de Endeudamiento                  ≥0 
Razón de Cobertura de Intereses      ≥ 1 
Indicador  Fórmula  
Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe)  Utilidad  operacional
Patrimonio 
Rentabilidad del Activo (Roa)  Utilidad  operacional
Activo  Total 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 17 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
 MATRIZ 1 - EXPERIENCIA  PARA PROYECTOS DE INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CUYA COMPLEJIDAD TÉCNICA   
CORRESPONDA A UN NIVEL BAJO O MEDIO  
1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS  
CUANTÍAS DEL 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN  < 100 SMMLV  Entre 100 y 
500 SMMLV  Entre 501 y 
1.000 
SMMLV  Entre 1.001 y 
4.000 
SMMLV  Mayor o igual a 
4.001 SMMLV  
ACTIVIDAD A 
CONTRATAR  TIPO DE 
EXPERIENCIA  
INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFÁLTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS URBANAS O PISTAS 
DE AEROPUERTOS  1.2 INTERVENTORÍA 
A PROYECTOS DE 
MEJORAMIENTO DE 
VÍAS  EXPERIENCIA  
GENERAL  
 
EXPERIENCIA  
ESPECÍFICA  
                                   N/A 
 
 
  
ACTIVIDAD PRINCIPAL: 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS  
 
Estos contratos y/o Certificados de contratos deberán ser aportados como anexos o adjuntos del 
FORMATO -3_EXPERIENCIA , con la información diligenciada en el formato en cita y con la 
documentación soporte, además, cumpliendo con los requisitos de experiencia  previstos en esta 
invitación.  
En caso que con los contratos y/o certificados aportados no se acredite esta exigencia de experiencia 
mínima del proponente, la entidad solicitará al oferente que subsane su oferta en el término legal para 
ello, de UN (1) DÍA  HÁBIL. Si el proponente subsana el requisito mínimo de experiencia, se habilitará en 
el proceso de contratación.  
 
Todo proponente, bien persona natural como jurídica , singular o plural, debe acreditar la experiencia 
general mediante mínimo  Uno (1) - máximo  tres (3) certificaciones y/o contratos ejecutados y suscritos 
con entidades públicas o privadas, que den cuenta de la totalidad de las siguientes condiciones:  
Contrato o Certificaciones que comprenda acciones de 1. INTERVENTORÍA A OBRAS EN VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS  O VÍAS URBANAS . 
 
 
2.6.2.  EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL DE 
TRABAJO  (Personal Profesional Clave y NO Clave para la Ejecución de la Interventoría ) 
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 18 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
  Los perfiles del Equipo de Trabajo con quien habrá de desarrollarse la interventoría se encuentran 
establecidos en los documentos técnicos soporte de la formulación del PIP, por lo que el “Personal Clave” 
y “Personal no Clave o de Apoyo” para la gestión de INTERVENTORÍA es a saber : 
 
PERSONAL PROFESIONAL CLAVE EVALUABLE  PERSONAL DISTINTO AL CLAVE EVALUABLE  
DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  
Director de interventoría  1 Topógrafo  1 
Residente interventor  1 Secretaria  1 
  Cadenero  2 
 
 
Durante el desarrollo del proceso de selección, NO se evaluarán los soportes de los perfiles requeridos, 
por tal motivo, no serán requeridos como parte de los documentos que conformen la propuesta por parte 
de los oferentes. En tal sentido, para habilitarse en el proceso de selección, el prop onente deberá cumplir 
las siguientes reglas:  
 
   I.  El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el Formato     
7- aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal clave, de acuerdo con  los 
requisitos y condiciones que allí se indican y demás señaladas en la Presente Invitación Pública de Mínima 
Cuantía y sus documentos anexos.  
 
II.  El Formato 7 – Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal clave debe  
      suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica o personal  
      clave.  
 
Las condiciones de formación y experienc ia de los perfiles del personal integrante del equipo de trabajo 
denominado personal clave  se encuentran en el ANEXO -1_ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA del 
presente proceso de selección, las cuales serán verificadas de acuerdo con las reglas establecidas en la 
presente Invitación Pública, particularmente en el Capítulo de las Reglas Contractuales. P or lo tanto, el 
proponente en la etapa de selección no deberá allegar con su propuesta documentos soporte, hojas de 
vida ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que considerará para el futuro contrato, 
ya que serán verificados con p osterior a la formalización del contrato, por conducto de la SUPERVISIÓN 
DE LA INTERVENTORÍA.  
 
 
2.7.  CRITERIO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA MEJOR OFERTA Y ADJUDICACIÓN.  
 
Al tenor de lo reglado en el numeral 5° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modific ado mediante el 
artículo 30 de la Ley 2069 de 2020, en consonancia normativa con el numeral 6° del artículo 2.2.1.2.1.5.2 
del Decreto Único Reglamentario NO 1082 de 2015, en los proceso de selección de Mínima Cuantía 
independientemente de su objeto, “la en tidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la 
oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas respecto 
del Equipo Interventor y Experiencia del Oferente”; por lo tanto, se adjudicará el proceso  de contratación  
al oferente que haya ofrecido el menor valor sin que sobre pase el presupuesto oficial estimado por la 
Asociación, para la contratación de Consultoría, en modalidad de Interventoría.  
 
EVALUACIÓN DE OFERTAS.  
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 19 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
 En razón de que en el artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015, se determina que la Entidad debe 
designar un “Comité evaluador”, conformado por servidores públicos o por particulares contratados para 
el efecto para evaluar las ofertas y las manifest aciones de interés para cada Proceso de Contratación por 
licitación, selección abreviada y concurso de méritos, estamento que debe realizar su labor de manera 
objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones o INVITA CIÓN 
PÚBLICA, teniéndose en cuenta que en  
los procesos de Mínima Cuantía, la verificación y la evaluación de las ofertas para la mínima cuantía sea 
adelantada por quien sea designado por el ordenador del gasto sin que se requiera un comité plural y sin 
que el carácter asesor del EVALUADOR lo exima  de la responsabilidad del ejercicio de la labor 
encomendada. En el evento en el cual la Entidad Estatal no acoja la recomendación efectuada por el 
comité evaluador, debe justificar su decisión.  
 
El informe de evaluación se publicará durante un (1) día há bil, a efectos de que se realicen las 
observaciones y/o subsanaciones a las que haya lugar.  
 
La asociación, podrá adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado una oferta, y ésta cumpla 
con los requisitos habilitantes exigidos, siempre que la oferta  satisfaga los requerimientos contenidos en 
la invitación pública a ofertar.  
 
 
2.8.  FACTOR DE DESEMPATE.  
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, se deberán utilizar las siguientes reglas de 
acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente 
favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes.  
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranj eros. 
Para acreditar este factor de desempate se tendrán en cuenta las definiciones de que trata el artículo 
2.2.1.1.1.3.1., en concordancia con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeació n Nacional, que trata del puntaje para la promoción 
de la industria nacional en los Procesos de Contratación de servicios. Para estos efectos, incluso se 
aplicará el inciso tercero de la definición de Servicios Nacionales establecida en el artículo 2.2.1.1 .1.3.1.  
 
En este sentido, en los procesos en los que aplique el puntaje previsto en el inciso 1 del artículo 2 de la 
Ley 816 de 2003, el requisito se cumplirá en los mismos términos establecidos en los artículos indicados 
en el inciso anterior. Por tanto,  este criterio de desempate se acreditará con los mismos documentos que 
se presenten para obtener dicho puntaje.  
 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del 
artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o  la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, 
la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se adquirirá desde el momento en que 
ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta declaración debe tener una  fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha del cierre del proceso de 
selección.  
 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta 
condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, esto es, cuando se p rofiera una medida de protección expedida por la autoridad 
competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar do nde ocurrieron 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 20 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
 los hechos y a falta de este del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los 
casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.  
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquella s en las que participen mayoritariamente 
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante 
legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato – Participación mayoritaria de 
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante 
el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está  constituida por mujeres cabeza de 
familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá acreditar la condición indicada de 
cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, 
de acuerdo c on los dos incisos anteriores.  
 
Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral.  
 
Debido a que para el ot orgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, co mo es el caso de las mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar, diligencie el «Formato – Autorización para el tratamiento de datos personales» 
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 
3.Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en la 
ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de 
acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la no rma que lo modifique, adicione o sustituya, 
debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con 
por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de selección o desde 
el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste 
adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, 
para lo cual deberá diligenciar el «Formato – Vincul ación de personas en condición de discapacidad». 
Para aquellos eventos en los que el diez por ciento (10 %) de la nómina corresponda a un número cuyo 
primer digito decimal sea 5, 6, 7, 8 o 9 deberá realizarse la aproximación decimal al número entero 
siguie nte.  
 
Si la oferta es presentada por un consorcio o una unión temporal, el integrante del proponente que acredite 
que el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente 
numeral, debe tener una participaci ón de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o 
en la unión temporal y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general habilitante.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral s e acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitució n cuando su conformación sea 
inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
4. Preferir la propuesta present ada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 
personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello, la persona natural, el 
representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 
– Vinculación de personas mayores y no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – 
(Empleador – proponente) », mediante la cual certificará bajo la gravedad de juramento las personas 
vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 21 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
 familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. So lo se tendrá en cuenta 
la vinculación de aquellas personas mayores que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan 
estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre 
del proceso. Para los ca sos de constitución inferior a un (1) año se tendrá en cuenta a aquellos que hayan 
estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado 
de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso 
de que la constitución sea inferior a u n (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador. En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el «Formato – 
Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobreviven cia – 
(Empleador – proponente)», mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que siendo 
personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron 
el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del consorcio o de la unión 
temporal. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus 
integrantes.  
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de d esempate cada uno 
de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato – Vinculación 
de personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», 
mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento que no  es beneficiario de pensión de vejez, 
familiar o sobrevivencia y cumple la edad de pensión, además, se deberá allegar el documento de 
identificación del trabajador que lo firma.  
 
La mayor proporción se definirá en relación c on el número total de trabajadores vinculados en la planta 
de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje mayor.  
 
En el caso de proponentes plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores 
vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.  
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la Ley 
2069 de 2020, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina pertenece a població n indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante 
legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato – Vinculación de población indígena, 
negra, afrocolombiana, raiz al, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas 
vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta 
la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un 
(1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) 
año, se tendrá en cuen ta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de 
la persona jurídica.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado 
de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es 
inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cu al 
acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente.  
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 22 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
  
En el caso de los proponentes plu rales, su representante legal diligenciará el «Formato – Vinculación de 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas», mediante el cual certifica 
que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus inte grantes pertenece a población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de 
acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las 
personas enunciadas anteriormen te podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo 
caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite 
que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, ra izal, palenquera, Rrom o 
gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente.  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas 
que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana,  raizal, palenquera, Rrom o gitana, 
diligencien el «Formato - Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate.  
 
6.Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual 
presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones 
colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionad o para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité 
Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas de forma individual 
o iii) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del 
documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación.  
 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciarán el «Formato - Participación mayoritaria  de personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad de juramento que más 
del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica es tá 
constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno 
de los certificados del inciso anterior y, los documentos de identificación de cada una de las personas que 
está en proceso de reincorporación o reinte gración.  
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en 
proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero; o 
personas jurídicas donde más del cinc uenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuotas partes 
esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo cual, el representante legal, o el 
revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad de jur amento, el «Formato - 
Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (persona jurídica integrante del 
proponente plural)», junto con los documentos de identificación de cada una de las personas en proceso 
de reincorporación.  
 
Debido a  que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, diligencien el «Formato 8 - Autorización para el tratamiento de datos 
personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 23 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
 7. Preferir la oferta presen tada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los 
siguientes literales:  
 
(a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas co ndiciones de acuerdo con lo previsto 
en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6; o por una persona jurídica en la cual participe o 
participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegraci ón, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el 
«Formato – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de 
juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la 
persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación 
y/o reintegrac ión. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las personas que 
participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en  proceso de reincorporación 
y/o reintegración, aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este 
literal.  
 
 Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en      el 
proponente plural.  
 
(b) el integrante del proponente plural debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 
general acreditada en la oferta.  
 
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas socios o representantes legales 
podrán ser empleados, socios o accionistas  de otro de los integrantes del proponente plural, para lo cual 
el integrante de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato - Participación mayoritaria 
de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reinte gración». debido a que 
para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, 
de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información, como es 
el caso de las pers onas en proceso de  
reincorporación y/o reintegración, diligencien el «Formato - Autorización para el tratamiento de datos 
personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificará en los términos del parágrafo 
del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, la acreditación del tamaño empresarial 
se efectuará diligenciando el «Formato – Acreditación Mipyme», mediante el cual se certifique, bajo  la 
gravedad de juramento, que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad con la 
Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.  
 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por u na cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se 
aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la 
autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o 
asocia ciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan 
con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decret o 1074 de 2015 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas.  
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 
alguna de las condiciones señaladas en l os incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 24 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
 presente empate entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en la s 
que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificaci ón empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o 
la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas.  
 
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñ as 
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  
 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la acreditación del tamaño empresarial se efectuará 
dilige nciando el «Formato – Acreditación Mipyme», mediante el cual bajo la gravedad  
de juramento certifica la condición de micro o pequeña empresa de conformidad con la Ley 590 de 2000 
y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o comp lementen.  
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que 
el empate se presente entre proponentes plur ales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las 
que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aqu ellos 
proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o 
la norma que lo modifique, aclare, adicione o  sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas.  
 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o 
información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco  por 
ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales 
por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el proponente 
persona natural y contador público, o el re presentante legal de la persona jurídica y contador público, 
según corresponda, diligenciará el «Formato - Pagos realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones 
mutuales».  
 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a este siempre que:  
 
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) , para lo cual se presentará el documento de 
conformación del proponente plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, 
cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8;  
(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte  mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 
experiencia general acreditada en la oferta; y  
(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los integrantes del  proponente plural, para lo cual el integrante 
respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato – Acreditación Mipyme».  
 
En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los requisitos de 
los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta  de aquellos proponentes plurales en los 
cuáles al menos uno de sus  integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 25 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
 criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o 
medianas.  
 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 
Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el certificado de existencia y 
representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 
2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipymes en los 
términos del numeral 8.  
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los in tegrantes acredite 
las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral.  
 
12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:  
 
(a) La Entidad Estatal ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético  según el nombre de la 
persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. Una vez ordenados, le asignará un número 
entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda 
el número 1.  
(b) Seguidame nte, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma 
decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera 
entre el número total de proponentes en empate, para posteri ormente tomar su residuo y utilizarlo en la 
selección final.  
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad Estatal seleccionará a aquel proponente que presente 
coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero ( 0), 
se escogerá al proponente con el mayor número asignado.  
 
NOTA 1. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, cuyo país de origen 
tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato nacional por reciprocidad, no se aplicarán los  criterios de 
desempate de los numerales 8, 9, 10 y 11.  
 
NOTA 2. Para los efectos previstos en este numeral se entiende que la experiencia acreditada en la oferta 
corresponde al cómputo total de la experiencia mínima habilitante y la experiencia adicional aportada 
objeto de ponderación, en los casos en que aplique.  
 
NOTA 3. Para efectos de los factores de desempate, únicamente serán tenidos en cuenta los formatos y 
certificaciones presentados HASTA la fecha de cierre, por lo cual en NINGÚN caso serán recibidos de 
manera posterior.  
 
NOTA 4. La omisión de la informació n requerida en este numeral al momento de la presentación de la 
oferta no será subsanable por ser criterio de desempate. En todo caso, la no presentación de la información 
requerida no restringe la participación del oferente ni es causal de rechazo de la o ferta.  
 
2.9.  JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.  
 
Teniendo en cuenta que el valor estimado del presente proceso no supera el monto de la Menor Cuantía 
reseñado en el Manual de Contratación de ASOURANOR, el proceso de selección se debe adelantar  bajo 
la modalidad de mínima cuantía, de conformidad con lo previsto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 
y artículos 2.2.1.2.1.5.1, 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015; fundado en criterios de 
méritos o idoneidad del OFERENTE y el EQ UIPO INTERVENTOR.  
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 26 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
  2.10.  MARCO JURÍDICO DE REGULACIÓN DEL PROCESO.  
 
* Constitución Política de Colombia.  
* Estatuto General de Contratación de Administración Pública: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Decreto Único Reglamentario NO 1082 de 2015 y Ley 2069 de 2020, modificatoria parcial.  
* Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”  
* Ley 1882 del 15  de enero de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas 
a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones”.  
* Decreto -Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas p ara suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.  
* Ley 1437 del 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo”.  
* Código Civil, Título XXVII, artículos 2142 al 2199.  
* Código de Comercio, artículo 1262.  
 
2.11.  NORMATIVIDAD SOBRE ESTUDIOS PREVIOS.  
 
Conforme al principio de planeación por medio del cual se deben regir las entidades estatales al momento 
de iniciar un proceso d e contratación, el Decreto N o. 1082 de 2015 establece los requisitos que deben 
contener los estudios previos, reseñando:  
“Artículo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La Entidad Estatal debe 
elaborar unos estudios previo s que deben contener lo siguiente:  
1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación  
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de  
    Bienes y servicios.  
 3. Las condiciones técnicas exigidas.  
 4. El valor estimado del contrato y su justificación.  
5. El plazo de ejecución del contrato.  
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación”.  
 
 
                                                         CAPÍTULO III  
OFERTA ECONÓMICA Y CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INTERVENTORIA ADMINISTRAR  
 
3.1.  OFERTA ECONÓMICA DEL PROCESO DE SELECCIÓN.  
 
los desembolsos será mediante actas parciales conforme el avance de la obra principal objeto de 
interventoría, sin sobrepasar el presupuesto oficial así se realicen prorrogas, quiere decir que  la forma de 
pago de  la interventoría s e sale de la regala general la  cual indica que  el interventor se le cancela conforme 
al tiempo  de servicio; a  contrario sensu en este caso solo  se le pagará  al contratista si  está acorde con el 
avance de obra.  
PARÁGRAFO: El  presente con trato estará sujeto a todas las retenciones que normalmente realiza el 
municipio por concepto de impuestos y estampillas, sin importar la naturaleza de la entidad c ontratante , 
de tal forma que estas se harán parcialmente conforme a los pagos o transferencias realizadas , sin 
consideración que se entreguen en calidad de anticipo, pago anticipado u actas parciales.  
Esto, previa presentación de la factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el 
recibo a satisfacción de las actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al 
Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de con formidad con lo señalado en el parágrafo 1 del 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. y demás requisitos exigidos por la Secretaría de Infraestructura – 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 27 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
 municipio de Necoclí, que le sean aplicables de acuerdo con lo contratado. PARAGRAFO ÚNICO. Para 
la realiza ción de cualquier pago el contratista deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago 
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. Todas las demoras que se presente 
por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA quien no tendrá por ello derecho al pago 
de intereses o compensación de ninguna naturaleza. La entidad efectuará al CONTRATISTA las 
retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación 
efectuar la reten ción. En los demás casos, el CONTRATISTA deberá cumplir con el pago de los 
impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. Los pagos que de 
conformidad con este contrato deba efectuar la administración municipal, quedan subord inados al 
Programa Anual Mensualizado de Caja -P.A.C. - Para cada pago se requiere de la presentación de los 
siguientes documentos: a. Certificación expedida por el supervisor del contrato, en la que conste la 
verificación del cumplimiento del objeto y las obligaciones de esta y de que el contratista ha efectuado los 
pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales de acuerdo con lo previsto en la normatividad 
vigente. b. Copia del recibo o constancia de pago de aportes al Sistema General de Segu ridad Social 
Integral (salud y pensiones, así como del pago de la ARL en caso de que el contratista se afilie a esta 
última). Factura respectiva, si el contratista es de régimen común.  
Para efectos de desembolso parcial o total el contratista deberá acredi tar el pago de aportes parafiscales 
y afiliación obligatorio del personal y pago actualizado de seguridad social, salud y pensión, a que haya 
lugar, conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la ley 789 de 2002, a las leyes 797 y 828 de 2003 
y el de creto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma. Si el 
adjudicatario no se encuentra a paz y salvo con el Municipio, con la suscripción del contrato, autoriza para 
que la Tesorería, en el momento de un pago, automáti camente y sin previo aviso realice el 
correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.  
NOTA: El valor total del contrato, será la sumatoria de cada uno de los valores unitarios de cada una de 
las activi dades relacionadas en el formulario de cantidades a suministrar, las cuales incluyen el suministro, 
transporte y ejecución de las actividades.  
Para los Pagos se presentarán las facturas de venta o Cuentas de Cobro (en original y copia) la cual debe 
cumplir , como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto 
Tributario; la fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número 
del CONVENIO, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el 
nombre del Interventor designado y/o supervisor o funcionario responsable. Los pagos serán en pesos 
colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y 
recibidas a satisfacción por LA INTERVENTORÍA en el mes inmediatamente anterior, las cuales además 
deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios 
unitarios y el valor del AIU pactado. PARÁGRAFO PRIMERO.  En to do caso durante la etapa de 
legalización del contrato, el contratista seleccionado deberá presentar a la Entidad para su respectiva 
aprobación una programación de entregables, en la cual deberá especificar el producto a entregar con su 
respectivo alcance. PARÁGRAFO SEGUNDO.  Así mismo para la legalización del contrato el oferente 
debe presentar al supervisor asignado todo el personal que trabajará en el contrato, anexando los 
contratos y la plantilla de ingreso a la seguridad social de los mismos, para la el aboración del Acta de 
Inicio del CONVENIO. PARÁGRAFO TERCER0. RETENCIONES DEL CONTRATO.  En materia 
impositiva respecto del contrato a celebrarse, es de tenerse en cuenta que conforme con la 
reglamentación jurídica respectiva los impuestos que el mismo gene re, habrá de causarse conforme con 
la determinación tributaria, los de orden nacional (IVA) y los locales  
 
                                                              CAPÍTULO IV  
RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS  
 
La Matriz de Riesgos, en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la ENTIDAD, hace parte 
del presente pliego de condiciones y los interesados podrán presentar observaciones sobre su contenido.  
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 28 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
  
Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los 
estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta 
con base en su propia información, de manera tal que el proponente debe tener en cuenta el cálculo de 
los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de 
riesgos que emanan del contrato.  
 
Si el proponente que r esulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la 
información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por 
la ejecución completa del contrato ni le dará derecho a rembolso de costos  ni a reclamaciones o 
reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.  
 
 
 
 
                                                                  CAPÍTULO V  
                     GARANTÍAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
En menor cuantía, amparo par a cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista 
deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobaci ón de la entidad. Esta garantía 
tendrá las siguientes características:  
 
CARACTERÍSTICA  CONDICIÓN  
Clase  Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio 
autónomo, (iii) garantía bancaria.  
Asegurado/ 
beneficiario  ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ NORTE -ASOURANOR - 
identificada con NIT N o. 90157658 -6  
--------------------------------  
MUNICIPIO DE ARBOLETES – ANTIOQUIA,  
 NIT. No. 890.985.623 -4 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 29 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
 CARACTERÍSTICA  CONDICIÓN  
Amparos, vigencia y 
valores asegurados   
AMPARO  VIGENCIA  VALOR ASEGURADO  
CUMPLIMIENTO 
GENERAL DEL 
CONVENIO  
del contrato y el pago de 
las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le 
impongan   
Hasta la liquidación del 
contrato  más seis (6) 
mese s mas Diez por ciento ( 10%) del 
valor del contrato  
[Artículo 2.2.1.2.3.1.12. 
del Decreto 1082 de 2015 ]   
PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES  del personal 
que el contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato   
 
Plazo del contrato  
y tres (3) años más.   
DIEZ (10 %) del  valor del 
contrato  
 
[Artículo 2.2.1.2.3.1.13. 
del Decreto 1082 de 2015 ]  
 
CALIDAD DEL SERVICIO  
ejecutadas entregadas a 
satisfacción  por un término no 
inferior a cinco (5) años 
contados a partir de la 
fecha en la cual la 
Entidad Estatal recibe a 
satisfacción la obra   
Diez por ciento ( 10%) del 
valor del contrato  
[Artículo 2.2.1.2.3.1.14. 
del Decreto 1082 de 2015]  
 
Tomador  ✓ Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.  
✓ No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir 
razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.  
✓ Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser oto rgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  
Información 
necesaria dentro de 
la póliza  ✓ Número y año del contrato  
✓ Objeto del contrato  
✓ Firma del representante legal del contratista  
✓ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si 
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproxim ar a $14.980.421  
 
 
 
                                                               CAPÍTULO VI  
                                                       REGLAS CONTRACTUALES  
 
6. FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL.  
Conforme con lo reglado en el numeral 5° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado mediante el 
artículo 30 de la Ley 2069 de 2020, y numeral 4° del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, con 
la comunicación de la Aceptación de la Oferta se formaliza el CONTRATO ESTATAL propósito del 
proceso de selección de Mínima Cuantía, surgiendo para el oferente, quien adquiere la calidad de 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 30 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
 contratista INTERVENTOR, las obligaciones propias y connaturales al CONTRATO DE CONSULTORÍA, 
quien en nombre de la asociación ASOURANOR deberá de asumir el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, jurídico  y ambiental del Control de Obra Pública; por lo que, además de las obligaciones y 
derechos contemplados en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y d emás normas concordantes, se 
aplicará las reglas previstas en la presente invitación, que por ministerio legal se entenderán convenidas 
como cláusulas contractuales . 
 
 
6.1.  OBLIGACIONES CONTRACTUALES.  
En términos generales, constituyen obligaciones para las partes las que en lo sucesivo se precisan y 
aplican a la relación contractual resultante del proceso de selección.  
 
6.1.2. OBLIGACIONES DEL PROPONENTE A QUIEN LE SEA COMUNICADA LA ACEPTACIÓN  DE 
LA PROPUESTA.  
 
A) Obligaciones Generales del INTERVENTOR.  
Dentro del marco del objeto jurídico del presente contrato, el (la) contratista seleccionado (a) estará 
obligado (a) a ejecutar las siguientes actividades:  
a) Suscribir conjuntamente con el supervisor el acta de inicio una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato.  
b) Suscribir el acta de inicio o de ejecución contractual, dentro de los tres (3) días calendario siguiente a la 
celebración del contrato y la aprobación de las garantías (Cuando sea soli citada);  
so pena de que vencido el término la entidad contratante expida un acto administrativo de trámite a través 
del cual ordenará la iniciación de la ejecución del contrato.  
c) Diligenciar los formatos dispuestos por la entidad pública o que se diseñen p ara el desarrollo de 
actividades de notificaciones, comunicaciones, pagos, requerimientos u otras actividades contractuales; 
atendiendo lo pertinente por parte del Municipio de Arboletes , como entidad territorial Beneficiaria del 
PIP y/o de ASOURANOR , a través del supervisor designado.  
d) Acreditar la afiliación y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y encontrarse al día en los 
respectivos pagos respecto del personal Equipo Interventor.  
e) Ejecutar el contrato de buena fe, evitando la co nfiguración de situaciones que impliquen retardos en el 
cumplimiento de las prestaciones contractuales.  
f) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación.  
g) Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento 
y en sus anexos.  
h) Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en 
los documentos del proceso de contratación.  
i) Aportar todo su conocimiento y exper iencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 
conformidad con lo requerido por el contratante.  
j) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas de 
la Interventoría y/o de obra en cont rol, previstas en la Invitación y demás Documentos del proceso o 
soportes técnicos del PIP . 
k) Conforme con las obligaciones del mandato, dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier 
reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sob re el objeto del contrato o sobre 
sus obligaciones.  
l) Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 
entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
m) Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 31 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
 n) Informar inmediatamente a las entidades estatales (Municipio y/o ASOURANOR ) cuando ocurra una 
situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el contrato; así como proponer eventual resolución del riesgo evidenciado .  
o) Comunicarle inmediatamente a la entidad, ASOURANOR , cualquier circunstancia política, jurídica, 
social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato de 
Consultoría suscrito y/o del contrato de obra pública . 
p) Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a salud 
ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aqu ellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan accidentes o condiciones insalubres.  
q) Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el 
trabajo y bioseguridad que rijan durante la vigencia del present e contrato y atender las acciones y 
evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato de interventoría, del 
convenio interadministrativo y del contrato de obra pública a seguir y controlar.  
r) Gestionar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo 
largo de la ejecución del contrato.  
s) Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando 
sea requerida por ASOURANOR, a través  del supervisor designado.  
t) No aceptar presiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y comunicar oportunamente a 
la asociación ASOURANOR y a la autoridad competente, si ello ocurriere, so pena de que se le declare 
la caducidad del contrato.  
u) Para efectos del pago que se cause con ocasión de la ejecución del contrato, el contratista deberá 
presentar la siguiente información:  
I. Informe de ejecución del contrato en el cual se detalle el estado de cumplimiento de cada una  de las 
obligacion es específicas. Si el contratista lo desea, podrá utilizar el formato dispuesto por esta entidad 
pública.  
II.  copia de la planilla de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social donde se     aprecie 
claramente los afiliados a dicho sistema el cual deberá corresponder con el personal que se encuentra 
ejecutando las actividades materiales del contrato.  
III. Informe de actividades del periodo de ejecución contractual sobre el cual se presentará la  Solicitud de 
pago.  
IV. Cuenta de cobro en la cual se indique el CDP al cual se imputan los pagos, factura o documen to 
equivalente según el régimen tributario al cual pertenezca el contratista . 
 
B) Obligaciones Específicas del INTERVENTOR.  
 
El desarrollo de las actividades específicas para la correcta ejecución del objeto contractual de 
CONSULTORÍA en la modalidad de INTERVENTORÍA, son las siguientes:  
 
a) Asumir la DIRECCIÓN TÉCNICA GENERAL que comporta la ejecución del objeto del Contrato de 
Consultoría suscrito, por lo cual deberá desarrollar en nombre de ASOURANOR  la interventoría a l 
contrato de obra pública . 
b) Realizar el seguimiento y control, de acuerdo con las especificaciones técnicas, financieras, ambientales 
y jurídicas, del Proyecto cuyo objeto es la  INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 
Y AMBIENTAL RESPECTO DE LA CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS EN EL 
MUNICIPIO DE  ARBOLETES, ANTIOQUIA” con código  BPIN NO 2023050510007 , de conformidad con las 
especificaciones técnicas, financieras y jurídicas del PIP . 
c) Integrar el personal Profesional y de apoyo del EQUIPO INTERVENTOR, conforme con las 
especificidades, cantidades, dedicación y responsabilidades funcionales reseñadas en el ANEXO -
1_ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA; debiendo verificar que el personal cumpla con las exigencias 
de orden académico, de habilitación profesional y de experiencia mínima del Equipo de Trabajo 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 32 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
 Interventor, formalizando los respectivos contratos de trabajo y/o Prestación de Servicios y velando por 
las consecuentes afiliaciones al SGSS. Par ágrafo. En el evento en que el INTERVENTOR, respecto del 
equipo interventor, ofrezca dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 
cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos  para el respectivo cargo. Un mismo  profes ional 
no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100% de la dedicación 
requerida para este proceso de contratación.  
d) Velar porque el equipo interventor que se integre verifique que el contrato de obra pública, con el cual se 
pretende satisfacer a la comunidad del municipio de Arboletes – Antioquia, sea  
ejecutado por el Contratista Ejecutor de Obra, conforme a lo estipula do en los documentos del proceso 
de selección, la propuesta, el contrato y la normatividad técnica aplicable a la labor de seguimiento 
técnico, legal, financiero y ambiental.  
e) Deberá realizar lo necesario y suficiente en orden de que el Equipo Interventor c onozca, revise y estudie 
completamente los estudios y diseños que la entidad contratante entregue al contratista de obra para la 
ejecución de las obras objeto de la interventoría, en caso de aplicar.  
f) En orden de procurar por la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la 
durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. El INTERVENTOR, atendiendo las 
observaciones del Equipo Interventor, se pronunciará y emitirá concepto sobre las eventuales 
modificacio nes que proponga el contratista de obra, para consideración de ASOURANOR y/o del 
Municipio Beneficiario.  
g) El INTERVENTOR se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios 
digitales o virtuales) cada vez que ASOURANOR los requiera, indistintamente de la dedicación que estos 
ostenten.  
h) Velar porque el equipo interventor que se integre verifique que el Contratista de Obra adquiera los 
materiales y elementos necesarios para la ejecución de las obras a que está obligado contract ualmente.  
i) Velar porque el equipo interventor que se integre verifique que el Contratista cumpla con el programa de 
trabajo aprobado para la ejecución de las obras, de conformidad con lo dispuesto en la invitación pública.  
j) Velar porque el equipo interventor  que se integre verifique que el Contratista cuente con los permisos, 
licencias o autorizaciones a que haya lugar para la ejecución del contrato de obra, incluidos aquellos 
necesarios para la utilización del espacio público.  
k) Presentar un informe mensual so bre las actividades realizadas e informe de avance físico y financiero de 
las obras. Adicionalmente, presentará cualquier otro informe que le sea solicitado con relación al 
desarrollo de la Interventoría y el contrato de obra.  
l) Velar porque se dé cumplimien to a las obligaciones de Interventoría reseñadas en el ANEXO -1_ANEXO 
TÉCNICO INTERVENTORÍA; documento que hace parte integral del contrato de CONSULTORÍA -
INTERVENTORÍA.  
m) Garantizar y/o exigir al contratista ejecutor de obra y las personas que éstos contrat en para el desarrollo 
del objeto, adoptar todas las precauciones y medidas establecidas por el Gobierno Nacional, 
Departamental y Municipal en cuanto a la bioseguridad para la prevención de la propagación de la COVID 
19, lo que se evidenciará con la presen tación de los protocolos de bioseguridad para proteger a los 
trabajadores, contratistas, asociados y visitantes del lugar de trabajo, los cuales deberán ser 
implementados bajo su responsabilidad. Dichos protocolos  
n) deberán allegarse a la respectiva dependencia contratante por intermedio del supervisor, en el momento 
de la firma del acta de inicio, o a más tardar dentro de los cuatro (4) días posteriores a la suscripción de 
la misma.  
o) Solicitar por escrito la intervención de la ASOURANOR, cuando existan diferencias entre las acciones de 
Interventoría y el Contratista Ejecutor de la Obra y éstas no puedan ser resueltas directamente entre las 
partes . 
 
6.3. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE ASOURANOR  -EAT.  
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 33 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
 Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y 
demás normas concordantes y los convenidos en el presente contrato, la asociación ASOURANOR  -
EAT en su calidad de entidad contratante se obliga especialmente a:  
 
a) Facilitar al INTERVENTOR la información necesaria, para el cumplimiento del objeto del presente 
contrato, así como facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad 
convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y func ionarios lo necesario con la misma 
finalidad.  
b) Controlar la calidad del servicio y/o bienes contratados y el cumplimiento de los requisitos y 
especificaciones técnicas correspondientes y rechazarlos, sustentadamente, en el evento contrario . 
c) Cancelar oportunamente y en términos el valor del presente contrato, teniéndose en cuenta las 
condiciones determinadas por el Ministerio de Hacienda; y en general toda la información que se 
llegase a necesitar para la ejecución del presente contrato.  
d) Cont rolar la calidad de la ejecución de las obras, a través de la SUPERVISIÓN contractual designada 
para el desarrollo del objeto contractual.  
e) Recibir los trabajos ejecutados, en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo posible, los 
documentos y certificaciones correspondientes.  
f) Designar un SUPERVISOR del contrato quien, junto con el INTERVENTOR, hará parte del comité de 
obra.  
g) Resolver las peticiones que le sean presentadas por el interventor en los términos consagrados en la 
Ley.  
h) Cumplir y h acer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman 
parte.  
i) Elaborar recibo a satisfacción y asumir el procedimiento de liquidación contractual dentro del término 
legal.  
 
6.4   SUPERVISIÓN.  
 
El seguimiento, verificación y control del contrato de CONSULTORÍA y las acciones de interventoría, 
estará a cargo de la asociación ASOURANOR  - EAT, a través del Supervisor que sea designados para 
tal efecto y cuya función es la de verificar la correcta ej ecución del objeto contractual, quien no podrá 
intervenir en la ejecución de la obra física o en las acciones de interventoría, empero, respecto de las 
cuales ASOURANOR  -EAT por su conducto hará el respectivo seguimiento técnico, administrativo, 
financiero , ambiental y jurídico.  
 
6.4. INFORMACIÓN  PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.  
El INTERVENTOR presentará al SUPERVISOR designado, dentro de los cinco  (5) días hábiles  
siguientes al inicio de la ejecución del contrato, los documentos que se relacionan a continuación, 
debidamente diligenciados, de conformidad con el ANEXO - 1 ANEXO TECNICO.  
 
a) Soportes académicos y de experiencia de todos los integrantes del equipo de trabajo, incluidos los 
integrantes del personal profesional clave para el desarrollo de la Interventoría; la verificación del personal 
profesional se surtirá con posterioridad al otorgamiento del Acta de Inicio Contractual.  
b) Programa de interventoría.  
c)  Los demás que puedan exigirse conforme con las condiciones de la presente Invitación, ANEXO - 
     1 _ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA, Estudios Previos y demás documentos técnicos del  
      PIP con numero BPIN - No. 2023050510006 . 
 
El SUPERVISOR revisará los documentos presentados por el INTERVENTOR a efectos de la ejecución 
de la interventoría en un término no mayor a diez (10) días calendarios. En caso de existir algún 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 34 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
 requerimiento por escrito por parte del supervisor respecto de la documentaci ón aportada, el 
INTERVENTOR debe atenderlo en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, so pena de incurrir en 
causal de incumplimiento del contrato .  
 
Una vez se cumpla con lo exigido según las condiciones de la invitación, el supervisor emitirá su concepto 
favorable mediante comunicación dirigida al INTERVENTOR, con copia a ASOURANOR.  
 
6.1.6.    MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.  
 
Si durante la ejecución y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se 
pretende sati sfacer con él, fuere necesario introducirle variaciones al contrato de CONSULTORÍA en 
modalidad de INTERVENTORÍA y las partes no llegaren a un acuerdo, la asociación ASOURANOR lo 
modificará unilateralmente mediante acto debidamente motivado susceptible del  recurso de reposición, 
pudiendo adicionar o suprimir bienes y/o servicios.  
En todo caso, la modificación se sujetará a las siguientes reglas:  
 
a) No podrá modificarse el objeto del contrato ni prorrogarse su plazo si estuviere vencido, so pretexto de la 
modificación . 
b) La modificación sólo procede por cambio de las circunstancias existentes al momento de celebrar el 
contrato;  
c) La naturaleza y el fin del contrato no pueden modificarse y tampoco los aspectos que influyeron en el 
orden de elegibilidad resultante del procedimiento de selección del PROPONENTE;  
d) Los elementos esenciales del contrato no pueden ser variados.  
e)  ASOURANOR  ajustará, reconocerá y ordenará pagar las compensaciones e indemnizaciones a que tenga 
derecho el INTERVENTOR por causa de la modificación, si hubiere lugar a ellas.  
 
PARÁGRAFO 1º. - En los eventos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, el plazo de 
este contrato podrá prorrogarse por el término indispensable. PARÁGRAFO 2º. - El valor total de la 
CONSULTORÍA no podrá adicionarse por ajustes al plazo contractual que se haga y/o se convengan por 
razones plenamente justificadas. P ARÁGRAFO 3º. - Los contratos adicionales quedarán perfeccionados 
una vez suscritos. Será requisito indispensable para que pueda iniciarse la ejecución del contrato 
modificatorio, además de su perfeccionamiento, la aprobación de la adición y/o prórroga de la  garantía 
única (cuando se solicite) y el registro presupuestal cuando se requiriere. Cualquier otra modificación del 
contrato que no afecte su valor o su plazo también deberá acordarse por las partes en el contrato 
modificatorio correspondiente quedando s u perfeccionamiento, ejecución y demás requisitos sujetos a lo 
pactado en esta cláusula. PARÁGRAFO 4º. - Toda prorroga o modificación del contrato requerirá concepto 
previo no vinculante del supervisor. PARÁGRAFO 5º. - ASOURANOR acreditará al INTERVENTOR el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en esta cláusula en el término que éste señale.  
 
6.1.7.   MULTAS.  
 
En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se indican, ASOURANOR impondrá al 
INTERVENTOR multas sucesivas del dos (2%) por ciento del valor del contrato, sin que éstas sobrepasen 
del 10% del valor total del contrato, para conminarlo a cumplir las obligaciones incumplidas. Las multas 
sólo podrán imponerse mientras se halle pendiente la ejecución de la obligación u obligaciones a cargo 
del INTERVENTOR.  
 
Las multas se impondrán mediante resolución motivada susceptible de impugnar mediante el recurso de 
reposición, de conformidad con el artículo 77 de la ley 80 de 1993. Previamente a la imposición de la 
multa, ASOURANOR requerirá al INTERVENTOR para que explique el incumplimiento dentro del término 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 35 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
 que le señale y aporte las pruebas pertinentes. Si la explicación fuere infundada o no fuere satisfactoria 
ASOURANOR impondrá la sanción, la cual se hará efectiva mediante la a plicación de mecanismos de 
compensación de las sumas que al  INTERVENTOR le adeude la Entidad contratante. Haciendo efectiva 
la garantía única y, si ello fuera posible, mediante la jurisdicción coactiva. De las multas y demás sanciones 
se informará a la Cám ara de Comercio y a la Procuraduría General de la Nación.  
 
6.1.8.  CLÁUSULA PECUNIARIA.  
En caso de declaración de la caducidad administrativa, o en el de incumplimiento total del contrato, por 
causas imputables al INTERVENTOR, la asociación ASOURANOR impon drá, a título de pena pecuniaria, 
una sanción por una suma equivalente al (10%) del valor del  contrato, que se tomará directamente de lo 
que la administración le adeude al contratista, en caso de que lo anterior no sea posible se procederá a 
su cobro por j urisdicción coactiva.  
 
 
6.1.9.  TERMINACIÓN CONTRACTUAL.  
 
Además de los eventos previstos por el artículo 17 de la ley 80 de 1993, ASOURANOR dispondrá la 
terminación anticipada del contrato, mediante acto debidamente motivado susceptible del recurso de 
reposición, en caso de incumplimiento de los requisitos de celebración del contrato cuando la ley no 
disponga otra medida, en los contemplados por los numerales 1, 2 y 4 del artículo 44 de la ley 80 de 1883 
y en todo otro evento establecido por la ley. ASO URANOR reconocerá al INTERVENTOR las 
compensaciones e indemnizaciones a que tenga derecho cuando hubiere lugar a ellas. PARÁGRAFO. 
Cuando la terminación del contrato sea resultado del acuerdo de las partes, requerirá el concepto previo 
no vinculante del Su pervisor y no dará lugar al reconocimiento de compensaciones e indemnizaciones.  
 
 
6.2.0 CADUCIDAD . 
 
Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR 
que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su 
paralización, ASOURANOR, previo concepto no vinculante del supervisor lo requerirá para que cese el 
incumplimiento y le señalará un plazo perentorio. Expirado el mismo sin que el INTERVENTOR haya 
cesado el incum plimiento o lo haya justificado debidamente, ASOURANOR podrá declarar la caducidad 
mediante resolución motivada y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. La caducidad 
se regirá por lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 80 de 1993 y dem ás normas concordantes.  
ASOURANOR también declarará la caducidad en presencia de cualquiera de las causales establecidas 
en el artículo 90 de la ley 418 de 1997, en las circunstancias previstas en el último inciso del artículo 5º 
de la Ley 80 de 1993, en el artículo 61 de la Ley 610 de 2000, en el artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en 
la Ley 64 de 1978 (protección ingeniería nacional); o en los casos de incumplimiento de la obligación de 
prorrogar la garantía constituida por etapas (contratos de obra, concesión), y en todo otro ev ento en que 
la ley lo disponga.  
Ejecutoriada la resolución de caducidad conforme a la Ley, ASOURANOR hará efectiva las multas 
impuestas pendientes de pago y la cláusula penal pecuniaria estipulada. La declaratoria de caducidad no 
impedirá que ASOURANOR co ntinúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través 
de un tercero o de otro PROPONENTE, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello 
hubiere lugar. La declaración de la caducidad no dará lugar a la indemnización  al INTERVENTOR, quien 
se hará acreedor a las sanciones e  inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación y sólo 
tendrá derecho a que se le reconozcan y paguen las labores ejecutadas a satisfacción de ASOURANOR, 
conforme con los soportes de documentales de las actividades de Interventoría. PARÁGRAFO. En caso 
de que ASOURANOR decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 36 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
 intervención necesarias para garantizar la ejecución del objeto contratado, las cuales el INTERVENTOR 
se obliga a aceptar . 
 
6.2.1. RECLAMOS.  
 
Los reclamos que el INTERVENTOR considere pertinente hacer seguirán el siguiente procedimiento: (a) 
Deberán elevarse por escrito, sustentadamente, por conducto del Supervisor, dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes a los hechos que los generan;  (b)  
podrá suspenderse la ejecución del contrato, por causa de la misma, a menos que ASOURANOR lo 
ordene; (c) La oportunidad para elevar reclamaciones se extingue con la liquidación del contrato; por 
consiguiente, con posterioridad a ella no se aceptará n i tramitará reclamación alguna distinta de los pagos 
pendientes por realizar; d) Recibida la reclamación, ASOURANOR se pronunciará dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes. PARÁGRAFO: La falta de cualquiera de los requisitos a que se refieren los 
literales (a) y (c) ocasionará el rechazo de la solicitud.  
 
6.2.3. MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.  
 
Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente 
mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en la ley 80 de 1993 y normas que la 
modifiquen o adicionen.  
 
6.2.4. MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.  
 
Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente 
mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en la ley 80 de 1993 y normas que la 
modifiquen o adicionen.  
 
6.2.5. INDEMNIDAD.  
 
EL INTERVENTOR mantendrá indemne a ASOURANOR y al MUNICIPIO DE  ARBOLETES  - 
ANTIOQUIA , con todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños 
o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el INTERVENTOR o su personal, durante la ejecución 
del objeto y obligaciones del contrato de Co nsultoría.  
 
 
6.2.6. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.  
 
Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: (a) Estudios previos y demás 
documentos técnicos soporte del PIP; (b) La presente Invitación Pública de Mínima Cuantía; (c) La 
propuesta del PROPONENTE y (d) Las actas y demás documentos emanados de las partes durante la 
ejecución del contrato. PARÁGRAFO. El contrato prevalecerá ante la ocurrencia de discrepancias 
interpretativas surgidas en la ejecución del mismo.  
 
 
6.2.7. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  
El presente contrato se perfecciona con la comunicación de Aceptación de la oferta emitida por LA 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE “ASOURANOR” - y, para su ejecución se requiere: 
(1) El registro presupuestal, operación ésta que la Entidad contratan te efectuará antes de la expedición 
de la comunicación de aceptación de la oferta. (2) La acreditación de que el INTERVENTOR se encuentra 
al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
INVITACION PUBLICA  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 37 de 37 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
                     
 
propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. PARÁGRAFO. - Las 
partes convienen que, si INTERVENTOR no presenta los documentos pactados en los plazos indicados, 
el contrato se terminará, teniendo la potestad ASOURANOR adjudicar y suscrib irlo con el proponente que 
siguiera en el orden de elegibilidad  
 
 
                                                              CAPÍTULO VII  
 
LISTA DE ANEXOS, FORMATOS, MATRICES Y FORMULARIOS . 
    
ANEXOS  
1. Anexo 1 – Anexo Técnico  
2. Anexo 2 – Cronograma  
3.  Anexo 3 – Glosario  
4. Anexo 4 – Pacto de Transparencia  
5. Presupuesto oficial  
 
 
     FORMATOS  
1. Formato 1 – Carta de presentación de la oferta  
2. Formato 2 – Conformación de proponente plural (Formato 2A - Consorcios) (Formato 2B - UT)  
3. Formato 3 – Experiencia  
4. Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros  
5. Formato 5 – Pagos de seguridad social y aportes legales  
6. Formato 6 – Presentación de propuesta económica  
7. Formato 7 ‒ Aceptación y cumplimiento de la formación y experiencia del personal clave  
 
 
         MATRICES  
         Matriz de Riesgos – Incluida en el Estudio y documentos previos.  
 
 
El presente acto administrativo contractual es dado en el Municipio de San Juan de Urabá - Antioquia, por 
parte de la Dirección Ejecutiva de la ASOURANOR en calidad de representante legal y ordenador del 
gasto de la Entidad Estatal ejecutora principal de l a INTERVENTORÍA, a los Veintidós  (22) días del mes 
de junio  de la anualidad dos mil veintitrés ( 2023). 
                                       
                                                   LUIS ALBERTO RUÍZ SALAZAR  
                                                 Rep. Legal - director “ASOURANOR”  
 
 
 
Proyección y estructuración técnica: Ingeniera Tatiana Ávila  valencia  / Contratista Apoyo Profesional  
 
Control legal: Abogada Greys Ballesteros Martínez  / Asesora y Consultora Jurídica Externa  
