 
 
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
ANEXO TECNICO  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 1 de 28 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
 
 
   
ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA  
OBJETO CONTRACTUAL  
 
 
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL RESPECTO DE LA 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 
DE ARBOL ETES DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”  de conformidad con las especificaciones técnicas, 
financieras y jurídicas del PIP con código BPIN.  2023050510006 . 
 
El proyecto a realizar la interventoría tiene como propósito adelantar, por cuenta de la asociación 
ASO URANOR , como entidad estatal contratante, el seguimiento y control técnico, administrativo, 
financiero y ambiental  respecto de  la ejecución del  Contrato de Obra Pública cuyo objeto consiste en la 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 
DE ARBOLETES DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA »; de conformidad con las especificaciones técnicas, 
financieras y jurídicas del PIP con código  BPIN N o. 2023050510006 . conforme  con las especificidades 
dadas en el ANEXO TÉCNICO DE OBRA, los estudios Previos y demás documentos , considerada la MGA, 
que sirvieron de de soporte a efectos de obtenerse la priorización, viabilizarían  y aprobación del Proyecto 
de Inversión Pública (PIP),  que que fueran priorizadas, viabilizadas y aprobadas a efectos de financiación 
con recursos de asignación directas del Sistema General de Regalías (SGR), por parte del Municipio de 
Arboletes Antioquia y que mediante convenio Interadministrativo Cl -SPL-012-2023 mediante el cual se 
desganara a la ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE ASOURANOR EAT - como entidad 
ejecutora del contrato de interventoría.  
1. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  
El municipio de Arboletes cuenta con 242,14 ml de red vial sin pavimentar, incluyendo bocaca lles. 
correspondientes a los siguientes tramos viales: transversal 26b entre calle 26 y carrera 17, calle del 
bullerengue . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
ANEXO TECNICO  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 2 de 28 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
 
 
   
El proyecto se encuentra en el Municipio de Arboletes Antioquia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
a) Actividades para ejecutar  y alcance  
Conforme con los documentos técnicos soportes de la OBRA PÚBLCIA a ejecutarse, a efectos de tenerse 
claridad en sede de valoración de las acciones de INETRVENTORÍA, se precisa que l as actividades u 
obras para ejecutar  y realizar interventoría  son las siguientes:  
TRANSVERSAL 26B ENTRE CALLE 26 Y CARRERA 17  
Nº DESCRIPCIÓN  UNID.  CANT.  VALOR 
UNITARIO  VALOR TOTAL  
EXPLANACIONES    
1 Demolición de estructuras  m3   $ 533.619,00  $ 0,00  
2 Demolición de pavimentos rígidos  m2   $ 43.713,00  $ 0,00  
3 Demolición de pisos y andenes de concreto  m2 430,23  $ 37.466,00  $ 16.118.997,00  
4 Remoción de especies vegetales  und 8,00 $ 737.630,00  $ 5.901.040,00  
5 Remoción de cercas de alambre  m   $ 5.370,00  $ 0,00  
6 Traslado de postes  und   $ 4.360.987,00  $ 0,00  
7 Excavación sin clasificar de la explanación y 
canales  m3 1.366,12  $ 41.281,00  $ 56.394.800,00  
8 Terraplenes  m3   $ 35.768,00  $ 0,00  
 
 
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
ANEXO TECNICO  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 3 de 28 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
 
 
   9 Mejoramiento de la subrasante con adición de 
materiales (afirmado)  m3 589,76  $ 205.822,00  $ 121.385.583,00  
10 Mejoramiento de la subrasante con adición de 
materiales (recebo y piedra rajón)  m3   $ 202.762,00  $ 0,00  
11 Geotextil para separación de suelos de 
subrasante y capas granulares (Tejido T -2100)  m2 3.460,52  $ 17.114,00  $ 59.223.339,00  
12 Geotextil para separación de suelos de 
subrasante y capas granulares (No Tejido NT -
2500)  m2 0,00 $ 22.573,00  $ 0,00  
Subtotal          $ 259.023.759,00  
AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES    
13 Sub-base granular clase C SBG -38 m3 393,18  $ 271.318,00  $ 106.676.811,00  
Subtotal          $ 106.676.811,00  
PAVIMENTOS DE CONCRETO    
14 Pavimento de concreto hidráulico - NT1 m3 364,10  $ 1.320.349,00  $ 480.739.071,00  
15 Acero de refuerzo fy 420 MPa  kg 2.522,00  $ 11.476,00  $ 28.942.472,00  
Subtotal          $ 509.681.543,00  
ESTRUCTURAS Y DRENAJES    
16 Excavaciones varias sin clasificar  m3 262,12  $ 66.047,00  $ 17.312.240,00  
17 Relleno para estructuras con suelo  m3 0,00 $ 37.218,00  $ 0,00  
18 Relleno para estructuras con recebo  m3 192,22  $ 149.573,00  $ 28.750.922,00  
19 Relleno con arena  m3 0,00 $ 209.634,00  $ 0,00  
20 Concreto Clase D simple de resistencia 21 MPa 
para andenes  m3 60,40  $ 1.232.354,00  $ 74.434.182,00  
21 Concreto Clase D reforzado de resistencia 21 
MPa para cajón, aletas, base aletas, placa solera 
y guarda ruedas de box culvert  m3 0,00 $ 1.298.248,00  $ 0,00  
22 Concreto Clase D reforzado de resistencia 21 
MPa para para losas de fondo y tapa y pantallas 
laterales de cárcamo  m3 0,00 $ 1.254.318,00  $ 0,00  
22 Concreto Clase F simple de resistencia 14 MPa 
para solado de limpieza  m3 0,00 $ 1.254.318,00  $ 0,00  
23 Acero de refuerzo fy 420 MPa  kg 138,40  $ 11.476,00  $ 1.588.278,00  
 
 
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
ANEXO TECNICO  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 4 de 28 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
 
 
   24 Tubería de plástico tipo PVC alcantarillado, 
norma NTC -3722, de diámetro 200 mm  m 165,00  $ 133.176,00  $ 21.974.040,00  
25 Bordillo de concreto vaciado in situ; incluye la 
preparación de la superficie de apoyo medidas 
100x15x30 cm  m 26,00  $ 74.442,00  $ 1.935.492,00  
26 Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; 
incluye la preparación de la superficie de apoyo 
80x20x35 cm  m 702,10  $ 99.447,00  $ 69.821.739,00  
27 Construcción de sumidero sencillo tipo A en 
concreto de 21 MPa con adecuación cámara de 
desagüe altura de caja variable  und 0,00 $ 1.605.244,00  $ 0,00  
Subtotal          $ 215.816.893,00  
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD    
28 Línea de demarcación con pintura en frío  m 1.038,00  $ 3.856,00  $ 4.002.528,00  
29 Marca vial con pintura en frío  m2 40,00  $ 62.002,00  $ 2.480.080,00  
30 Señal vertical de tránsito tipo SR, SP y/o SI, 
tablero en lámina con lamina retrorreflectiva tipo 
IV (60x60 cm)  und 15,00  $ 914.830,00  $ 13.722.450,00  
Subtotal          $ 20.205.058,00  
OBRAS VARIAS    
31 Plantación de árboles (tipo paisajístico)  und   $ 361.548,00  $ 0,00  
Subtotal          $ 0,00  
TRANSPORTE    
32 Transporte de materiales provenientes de la 
excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores de mil 
metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros 
(100 m)  m3-
km 16.393,44  $ 3.625,00  $ 59.426.220,00  
Subtotal          $ 59.426.220,00  
URBANISMO, ARQUITECTURA Y ENTORNO    
33 Tableta guía de movimiento táctil para 
discapacitados en loseta prefabricada en 
concreto 20x20x6 cm con textura acanalada, 
ancho de franja = 0.2 m, incluye instalación 
sobre capa de mortero 1:4 de 2 cm y arena de 
sello m 728,10  $ 65.594,00  $ 47.758.991,00  
 
 
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
ANEXO TECNICO  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 5 de 28 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
 
 
   34 Franja demarcadora visual en adoquín en 
concreto forma rectangular de 20x10x6 cm 
incluye instalación sobre capa de mortero 1:4 de 
2 cm y arena de sello  m 728,10  $ 33.862,00  $ 24.654.922,00  
35 Banca prefabricada tipo M31 sin espaldar en 
concreto de 21 MPa tipo D, L=180 cm A=60 cm 
H=64 cm  und   $ 1.954.597,00  $ 0,00  
36 Caneca de basura en acero inoxidable tipo 
Barcelona  und   $ 1.178.288,00  $ 0,00  
37 Alcorque hueco cuadrado de 0.50x0.50 m en 
concreto de 17.5 MPa tipo E, incluye base de 3 
cm en mortero 1:3  und 15,00  $ 98.201,00  $ 1.473.015,00  
38 Contenedor de raíces en bloque macizo #4 de 
10x20x30 cm, alcorque prefabricado de 
0.65x0.65 m, arena negra y lecho filtrante  und   $ 559.343,00  $ 0,00  
39 Rampa de acceso peatonal para discapacitado 
en concreto de 17.5 MPa tipo E y loseta tipo 
alerta táctil en adoquín de concreto, incluye 
bolardos alto en hierro M63 según diseño  und 12,00  $ 1.576.858,00  $ 18.922.296,00  
40 Construcción de conexiones domiciliarias, entre 
1 y 6 m (la tubería principal se encuentra del 
mismo lado de la instalación). Incluye toda la 
instalación desde el collarín, excavación para 
localización de tubería, todos los accesorios de 
PVC necesarios, disposición de sobrantes y 
conexión al usuario hasta 1.3 m de 
intradomiciliaria, tubería PF+UAD 20mm, 
adaptadores PF+UAD 20 mm  und 18,00  $ 737.423,00  $ 13.273.614,00  
41 Entibado permanente continuo en madera 
consiste en tablones de 0.05x0.3x4.5m, 
largueros de 4x4"x4,5m, correas de 2x4"x4,5m, 
para excavaciones entre 1.5 m y 5 m de 
profundidad  m2 0,00 $ 84.986,00  $ 0,00  
42 Construcción de conexiones domiciliarias para 
alcantarillados con kit domiciliar en PVC (incluye 
caja de inspección domiciliaria de 0.6x0.6x0.8 m 
en concreto de 21 MPa (3000 psi), tubería PVC 
acometida domiciliaria Ø160 mm (6"), kit silla yee 
Ø200x160 mm y acondicionador, incluye manejo 
de agua  und 12,00  $ 1.770.694,00  $ 21.248.328,00  
 
 
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
ANEXO TECNICO  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 6 de 28 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
 
 
   43 Realce y reemplazo de anillos en pozos de 
inspección existentes, incluye herrajes  und 4,00 $ 1.898.288,00  $ 7.593.152,00  
44 Pozo de inspección 1.8 ≤h≤4.0 m de profundidad 
y diámetro interior de 1.3 m en concreto de 21 
MPa impermeabilizado, incluye tapa y herrajes  und 0,00 $ 11.623.535,00  $ 0,00  
Subtotal          $ 134.924.318,00  
      
        SUBTOTAL VÍA  $ 1.305.754.602,00  
      
CALLE DE EL BULLERENGUE  
      
Nº DESCRIPCIÓN  UNID.  CANT.  VALOR 
UNITARIO  VALOR TOTAL  
EXPLANACIONES    
1 Demolición de estructuras  m3 0,00 $ 533.619,00  $ 0,00  
2 Demolición de pavimentos rígidos  m2 0,00 $ 43.713,00  $ 0,00 
3 Demolición de pisos y andenes de concreto  m2 100,32  $ 37.466,00  $ 3.758.589,00  
4 Remoción de especies vegetales  und 6,00 $ 737.630,00  $ 4.425.780,00  
5 Remoción de cercas de alambre  m 0,00 $ 5.370,00  $ 0,00  
6 Traslado de postes  und 0,00 $ 4.360.987,00  $ 0,00  
7 Excavación sin clasificar de la explanación y 
canales  m3 227,50  $ 41.281,00  $ 9.391.428,00  
8 Terraplenes  m3   $ 35.768,00  $ 0,00  
9 Mejoramiento de la subrasante con adición de 
materiales (afirmado)  m3 96,00  $ 205.822,00  $ 19.758.912,00  
10 Mejoramiento de la subrasante con adición de 
materiales (recebo y piedra rajón)  m3 0,00 $ 202.762,00  $ 0,00  
11 Geotextil para separación de suelos de 
subrasante y capas granulares (Tejido T -2100)  m2 600,00  $ 17.114,00  $ 10.268.400,00  
12 Geotextil para separación de suelos de 
subrasante y capas granulares (No Tejido NT -
2500)  m2   $ 22.573,00  $ 0,00  
Subtotal          $ 47.603.109,00  
AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES    
13 Sub-base granular clase C SBG -38 m3 64,00  $ 271.318,00  $ 17.364.352,00  
 
 
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
ANEXO TECNICO  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 7 de 28 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
 
 
   Subtotal          $ 17.364.352,00  
PAVIMENTOS DE CONCRETO    
14 Pavimento de concreto hidráulico - NT1 m3 60,00  $ 1.320.349,00  $ 79.220.940,00  
15 Acero de refuerzo fy 420 MPa  kg 360,00  $ 11.476,00  $ 4.131.360,00  
Subtotal          $ 83.352.300,00  
ESTRUCTURAS Y DRENAJES    
16 Excavaciones varias sin clasificar  m3 60,00  $ 66.047,00  $ 3.962.820,00  
17 Relleno para estructuras con suelo  m3   $ 37.218,00  $ 0,00  
18 Relleno para estructuras con recebo  m3 40,00  $ 149.573,00  $ 5.982.920,00  
19 Relleno con arena  m3 10,00  $ 209.634,00  $ 2.096.340,00  
20 Concreto Clase D simple de resistencia 21 MPa 
para andenes  m3   $ 1.232.354,00  $ 0,00  
21 Concreto Clase D reforzado de resistencia 21 
MPa para cajón, aletas, base aletas, placa solera 
y guarda ruedas de box culvert  m3   $ 1.298.248,00  $ 0,00  
22 Concreto Clase D reforzado de resistencia 21 
MPa para para losas de fondo y tapa y pantallas 
laterales de cárcamo  m3   $ 1.254.318,00  $ 0,00  
22 Concreto Clase F simple de resistencia 14 MPa 
para solado de limpieza  m3   $ 1.254.318,00  $ 0,00  
23 Acero de refuerzo fy 420 MPa  kg   $ 11.476,00  $ 0,00  
24 Tubería de plástico tipo PVC alcantarillado, 
norma NTC -3722, de diámetro 200 mm  m 35,00  $ 133.176,00  $ 4.661.160,00  
25 Bordillo de concreto vaciado in situ; incluye la 
preparación de la superficie de apoyo medidas 
100x15x30 cm  m 10,00  $ 74.442,00  $ 744.420,00  
26 Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; 
incluye la preparación de la superficie de apoyo 
80x20x35 cm  m 90,00  $ 99.447,00  $ 8.950.230,00  
27 Construcción de sumidero sencillo tipo A en 
concreto de 21 MPa con adecuación cámara de 
desagüe altura de caja variable  und   $ 1.605.244,00  $ 0,00  
 
 
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
ANEXO TECNICO  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 8 de 28 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
 
 
   Subtotal          $ 26.397.890,00  
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD    
28 Línea de demarcación con pintura en frío  m 150,00  $ 3.856,00  $ 578.400,00  
29 Marca vial con pintura en frío  m2 20,00  $ 62.002,00  $ 1.240.040,00  
30 Señal vertical de tránsito tipo SR, SP y/o SI, 
tablero en lámina con lamina retrorreflectiva tipo 
IV (60x60 cm)  und 4,00 $ 914.830,00  $ 3.659.320,00  
Subtotal          $ 5.477.760,00  
OBRAS VARIAS    
31 Plantación de árboles (tipo paisajístico)  und 6,00 $ 361.548,00  $ 2.169.288,00  
Subtotal          $ 2.169.288,00  
TRANSPORTE    
32 Transporte de materiales provenientes de la 
excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores de mil 
metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros 
(100 m)  m3-
km 2.730,00  $ 3.625,00  $ 9.896.250,00  
Subtotal          $ 9.896.250,00  
URBANISMO, ARQUITECTURA Y ENTORNO    
33 Tableta guía de movimiento táctil para 
discapacitados en loseta prefabricada en 
concreto 20x20x6 cm con textura acanalada, 
ancho de franja = 0.2 m, incluye instalación 
sobre capa de mortero 1:4 de 2 cm y arena de 
sello m 200,00  $ 65.594,00  $ 13.118.800,00  
34 Franja demarcadora visual en adoquín en 
concreto forma rectangular de 20x10x6 cm 
incluye instalación sobre capa de mortero 1:4 de 
2 cm y arena de sello  m   $ 33.862,00  $ 0,00  
35 Banca prefabricada tipo M31 sin espaldar en 
concreto de 21 MPa tipo D, L=180 cm A=60 cm 
H=64 cm  und 4,00 $ 1.954.597,00  $ 7.818.388,00  
36 Caneca de basura en acero inoxidable tipo 
Barcelona  und 4,00 $ 1.178.288,00  $ 4.713.152,00  
37 Alcorque hueco cuadrado de 0.50x0.50 m en 
concreto de 17.5 MPa tipo E, incluye base de 3 
cm en mortero 1:3  und 6,00 $ 98.201,00  $ 589.206,00  
 
 
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
ANEXO TECNICO  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 9 de 28 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
 
 
   38 Contenedor de raíces en bloque macizo #4 de 
10x20x30 cm, alcorque prefabricado de 
0.65x0.65 m, arena negra y lecho filtrante  und 6,00 $ 559.343,00  $ 3.356.058,00  
39 Rampa de acceso peatonal para discapacitado 
en concreto de 17.5 MPa tipo E y loseta tipo 
alerta táctil en adoquín de concreto, incluye 
bolardos alto en hierro M63 según diseño  und 4,00 $ 1.576.858,00  $ 6.307.432,00  
40 Construcción de conexiones domiciliarias, entre 
1 y 6 m (la tubería principal se encuentra del 
mismo lado de la instalación). Incluye toda la 
instalación desde el collarín, excavación para 
localización de tubería, todos los accesorios de 
PVC necesarios, disposición de sobrantes y 
conexión al usuario hasta 1.3 m de 
intradomiciliaria, tubería PF+UAD 20mm, 
adaptadores PF+UAD 20 mm  und 4,00 $ 737.423,00  $ 2.949.692,00  
41 Entibado permanente continuo en madera 
consiste en tablones de 0.05x0.3x4.5m, 
largueros de 4x4"x4,5m, correas de 2x4"x4,5m, 
para excavaciones entre 1.5 m y 5 m de 
profundidad  m2   $ 84.986,00  $ 0,00  
42 Construcción de conexiones domiciliarias para 
alcantarillados con kit domiciliar en PVC (incluye 
caja de inspección domiciliaria de 0.6x0.6x0.8 m 
en concreto de 21 MPa (3000 psi), tubería PVC 
acometida domiciliaria Ø160 mm (6"), kit silla yee 
Ø200x160 m m y acondicionador, incluye manejo 
de agua  und 4,00 $ 1.770.694,00  $ 7.082.776,00  
43 Realce y reemplazo de anillos en pozos de 
inspección existentes, incluye herrajes  und 1,00 $ 1.898.288,00  $ 1.898.288,00  
44 Pozo de inspección 1.8≤h≤4.0 m de profundidad 
y diámetro interior de 1.3 m en concreto de 21 
MPa impermeabilizado, incluye tapa y herrajes  und   $ 11.623.535,00  $ 0,00  
Subtotal          $ 47.833.792,00  
        SUBTOTAL VÍA  $ 240.094.741,00  
            
        SUBTOTAL 
OBRAS  $ 1.545.849.343,00  
       
 
 
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
ANEXO TECNICO  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 10 de 28 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
 
 
    PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO - PMT         $    16.878.280,00  
 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA         $    28.525.241,00  
 TOTAL,  OBRAS        $ 1.591.252.864 ,00 
 
 
2. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA  
Conforme con la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del 
Estado de la ANCP -CCE, quien, a través de la descripción de las funciones de los interventores, ha 
precisado las principales actividades a ejecutar por la INTERVENTORÍA, señalando que los interventores 
tienen la función general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos 
vigilados , dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y como 
consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al c ontratista y hacer recomendaciones 
encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado.  
Es obligatorio para el interventor o entregar sus órdenes por escrito  y los requerimientos o informes que 
realice deben publicarse en el SECOP . 
En ningún c aso los interventores en ejercicio de sus funciones pueden sustituir a la Entidad Estatal en la 
toma de decisiones sobre el contrato vigilado por lo que las mismas siempre deben ser tomadas por el 
representante legal de la Entidad Estatal con base en lo qu e los primeros hubieran informado sobre la 
ejecución de las obligaciones contractuales. Por lo tanto, la vinculación de las actividades generales con 
las expectativas u objeto del contrato a celebrarse se precisa como enfoque de la interventoría:  
 
CAN
T. CARGO / OFICIO  COSTOS DE 
PERSONAL  PRIMA 
REGIONAL  PARTICI
PACIÓN 
(h-mes)  VALOR PARCIAL ($)  
(1) (2) (3) (4) (1)*((2)+(3))*(4) =  (5) 
  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL  
  PERSONAL 
PROFESIONAL          
1 Director de 
Interventoría   $   6.000.000,00   $                 -    1,20  $            7.200.000,00  
1 Ingeniero Residente   $   4.000.000,00   $1.066.795,00  4,00  $           20.267.180,00  
  PERSONAL 
TÉCNICO          
1 Topógrafo   $   2.500.000,00   $    559.294,00  2,00  $            6.118.588,00  
 
 
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
ANEXO TECNICO  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 11 de 28 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
 
 
     PERSONAL 
ADMINISTRATIVO          
1 Secretaria   $   1.160.000,00   $                 -    4,00  $            4.640.000,00  
  PERSONAL 
AUXILIAR TÉCNICO          
1 Cadenero 2   $   1.160.000,00    4,00  $            4.640.000,00  
  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) =  (6)  $ 42.865.768,00  
  FACTOR MULTIPLICADOR  (7) 1,80  
  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (6) * (7) = (A)   $ 77.158.382,00  
CAN
T. CONCEPTO  UNIDAD  COSTO ($)   
UTILIZA
CION  VALOR PARCIAL ($)  
(8) (9) (10) (8)*(9)*(10) = (11) 
  OTROS COSTOS 
DIRECTOS          
  VIÁTICOS          
  COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y 
OFICINA        
1 Equipo completo de 
topografía incluye 
estación, nivel y 
elementos 
complementarios  Mes  $ 2.000.000,00  2,00  $            4.000.000,00  
1 Oficina/Campamento 
(incluye sevicios 
públicos)  Mes  $ 1.600.000,00  4,00  $            6.400.000,00  
1 Equipo de oficina para 
uso del proyecto, 
equipo de cómputo, 
muebles y enseres de 
oficina  Mes  $    300.000,00  4,00  $            1.200.000,00  
  OTROS COSTOS          
1 Ensayos de 
laboratorio  Mes  $ 1.693.800,00  1,20  $            2.032.560,00  
1 Edición de informes, 
papelería, 
reproducción  de 
documentos, planos, 
fotografías, etc. Mes  $    200.000,00  4,00  $               800.000,00  
 
 
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
ANEXO TECNICO  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 12 de 28 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
 
 
   1 Comunicaciones 
(telefonía fija y/o 
celular, fax, correo , 
internet, etc.) Mes  $    503.041,81  4,00  $            2.012.167,00  
  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = 
(B)  $ 16.444.727,00  
  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)  $ 93.603.109,00  
  IVA = 19% * (C) = (D)  $ 17.784.591,00  
  COSTO TOTAL = (C) + (D)   $ 111.387.700,00  
 
2.1. Gestión Técnica.  
El Interventor realizará los procesos y actividades relacionadas con la medición, pruebas, evaluación y 
verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño del Contratista en el área técnica de tal forma 
que se garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras. Por lo tanto 
de manera  general le corresponderá:  
a) Apoyar el logro de los objetivos contractuales.  
b) Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada 
ejecución de los recursos del contrato.  
c) Mantener en contacto a las partes del contrato.  
d) Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución . 
e) Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas 
encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato.  
f) Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en coordinación con el 
área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como la identificación y 
tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato.  
g) Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y  motivada la entrega de los bienes o servicios, 
cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o 
calidades acordadas.  
h) Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar docume ntadas diversas 
situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas parciales de avance, actas parciales de 
recibo y actas de recibo final.  
i) Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 
tipificados  como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; así como 
entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades 
correspondientes.  
 
 
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
ANEXO TECNICO  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 13 de 28 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
 
 
   j) Informar a la Entidad Estatal cuando se presente incumplimient o contractual; así como entregar los 
soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes.  
k) Los interventores harán un seguimiento a los riesgos asignados a las partes en la matriz de riesgos 
realizada para el Proceso de Contratación.  
2.2. Gestión o Vigilancia Administrativa .  
El Interventor deberá realizar los procesos y actividades para la coordinación de la gestión administrativa 
en desarrollo de la ejecución del Contrato de Obra y del Contrato de Interventoría, de tal fo rma que se dé 
la interacción con el contratista y/o con ASO URANOR , como entidad estatal ejecutora del PIP . Lo anterior 
implica el establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente con estas contrapartes 
incluyendo la entrega y archivo de información de forma oportuna y organizada, la digitalización de 
correspondencia y documentación del proyecto, la recepción y verificación de informes, entre otros. Por tal 
habrá de entenderse:  
a) Velar porque exista un expediente del contrato que esté com pleto, actualizado y que cumpla las 
normas en materia de archivo.  
b) Coordinar las instancias internas de la Entidad Estatal relacionadas con la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato. Por ejemplo: (celebración) pólizas, impuestos, y documentos par a la 
celebración del contrato, etc.  
c) Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control.  
d) Garantizar la publicación de los documentos del contrato, de acuerdo con la ley.  
e) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud 
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza del 
contrato.  
f) Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por 
ejemplo, planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones, etc.).  
g) Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e 
idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemp lazo en condiciones equivalentes cuando fuere 
necesario.  
h) Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones o 
sobrecostos al contrato. Justificar y solicitar a la Entidad Estatal las modificaciones o ajustes que 
requi era el contrato.  
i) Solicitar que la Entidad Estatal haga efectivas las garantías del contrato, cuando haya lugar a ello, y 
suministrarle la justificación y documentación correspondientes.  
2.3. Gestión de Vigilancia Financiera y Contable .  
 
 
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
ANEXO TECNICO  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 14 de 28 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
 
 
   Deberá realizar los procesos y actividades relacionadas con el control y seguimiento del estado 
presupuestal del Contrato de Obra e Interventoría, incluyendo el control del manejo y buena inversión del 
anticipo otorgado al Contratista y al Interventor. Bajo tal consideración deberá desarrollar:  
a) Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el recibo a 
satisfacción de los bienes o servicios objeto de este.  
b) Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupue stal del 
contrato para efecto de pagos y de liquidación de este.  
c) Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización de este, en los 
términos de la ley y del contrato.  
d) Verificar que las actividades adicionales que impl iquen aumento del valor o modificación del objeto del 
contrato cuenten con autorización y se encuentren justificados técnica, presupuestal y jurídicamente.  
e) Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato y 
entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla.  
2.4. Gestión Jurídica :  
Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y cumplimiento de los aspectos 
regulatorios y contractuales relacionados con el Contrato de Obra,  así como apoyar a la  asociación 
ASO URANOR  y/o el MUNICIPIO beneficiario de la obra, en todos los aspectos jurídicos que se susciten 
en el desarrollo del contrato.  
2.5. Gestión Ambiental :  
Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de las diferentes actividades y métodos 
de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de 
impacto ambiental y/o, planes de manejo ambiental y/o PAGA y de disposición de residuos, sean 
implementadas para minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con 
la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible o la Autoridad competente.  
2.6. Gestión de Seguros   
Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el cumplimiento por parte del Contratista de las 
obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos 
para el contrato, verificando entre otros qu e el contratista las entregue oportunamente a ASOMUDACAR  de 
acuerdo con lo definido en el Contrato y en las modificaciones del mismo que se puedan presentar.  
2.7. Gestión de Riesgos  
Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y previsión de los principales riesgos asociados 
con el Contrato de Obra, que permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de 
materialización de riesgos y minimización de impactos, que pudieran poner en riesgo la buena ejecución 
del Contrato de Obra.  
 
 
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
ANEXO TECNICO  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 15 de 28 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
 
 
   PARÁGRAFO . Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 
80 de 1993 y 1474 de 2011. Así mismo, las actividades u obligaciones de INTERVENTORÍA deberán 
ejecutarse de conformidad con la reglamentación dada por  el Gobierno Nacional para la ejecución de los 
recursos del SPGR, así mismo, con lo previsto en el Manual de Interventoría  vigente para el INVÍAS , o el 
que lo modifique o lo sustituya, incluidas sus adiciones y/o modificaciones. Los aspectos que éste no re gule 
se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en el pliego de condiciones, en los requerimientos técnicos 
y en la normatividad vigente aplicable y Complementariamente el Manual previsto por el departamento de 
Antioquia.  
Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993 y 
1474 de 2011.  
Además, se presenta presupuesto de interventoria, a manera descriptiva, la información presentada ac 
continuación no remplaza el formulario 1 presupuesto oficial:  
3. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido 
en la sección 1.1. de  los Términos de Referencia, documento base equivalente a P liego de Condiciones, 
el cual se contará a en la forma prevista en la invitación pública  del proceso contractual.  
El plazo de ejecución de este Contrato será de Cinco (5) MESES (Cronograma MGA ejecución física) , 
ejecución una vez agotada la fase pre -constructiva, e n la cuando la supervisión y/o interventoría aprobará 
lo pertinente para la ejecución de los trabajos y liquidación del contrato.  
4. FORMA DE PAGO  
los desembolsos serán mediante actas parciales conforme el avance de la obra principal objeto de 
interventoría, sin sobrepasar el presupuesto oficial así se realicen prorrogas, quiere decir que la forma de 
pago de la interventoría se sale de la regla general la cual indica que el interventor se le cancela conforme 
al tiempo de servicio; a contrario se nsu en este caso solo se le pagara al contratista si está acorde con el 
avance de obra  
El presente contrato estará sujeto a todas las retenciones que normalmente realiza el municipio por 
concepto de impuestos y estampillas, sin importar la naturaleza de la  entidad contratante, de tal forma que 
estas se harán parcialmente conforme a los pagos o transferencias realizadas, sin consideración que se 
entreguen en calidad de anticipo, pago anticipado u actas parciales.  
PARAGRAFO ÚNICO. Para la realización de cualq uier pago el contratista deberá acreditar previamente 
encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. Todas las 
demoras que se presente por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA quien no tend rá 
por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. La entidad efectuará al 
CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales 
sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el CONTRATISTA deberá cumplir con el pago 
 
 
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
ANEXO TECNICO  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 16 de 28 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
 
 
   de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. Los pagos que de 
conformidad con este contrato deba efectuar la administración municipal, quedan subordinados al 
Programa Anual Mensualizado de Caja -P.A.C. - Para cada pago se requiere de la presentación de los 
siguientes documentos: a. Certificación expedida por el supervisor del contrato, en la que conste la 
verificación del cumplimiento del objeto y las obligaciones de esta y de que el contratista ha efectuado los 
pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales de acuerdo con lo previsto en la normatividad 
vigente. b. Copia del recibo o constancia de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social 
Integral (salud y pensiones, así como del pago de la ARL en caso de que el contratista se afilie a esta 
última). Factura respectiva, si el contratista es de régimen común.  
Para efectos de desembolso parcial o total el contratista deberá acreditar el pago d e aportes parafiscales 
y afiliación obligatorio del personal y pago actualizado de seguridad social, salud y pensión, a que haya 
lugar, conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la ley 789 de 2002, a las leyes 797 y 828 de 2003 
y el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma. Si el 
adjudicatario no se encuentra a paz y salvo con el Municipio, con la suscripción del contrato, autoriza para 
que la Tesorería, en el momento de un pago, automáticamente y sin  previo aviso realice el correspondiente 
cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.  
 
NOTA: El valor total del contrato, será la sumatoria de cada uno de los valores unitarios de cada una de 
las actividades relaci onadas en el formulario de cantidades a suministrar, las cuales incluyen el suministro, 
transporte y ejecución de las actividades.  
 
Para los Pagos se presentarán las facturas de venta o Cuentas de Cobro (en original y copia) la cual debe 
cumplir, como míni mo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto 
Tributario; la fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número 
del CONVENIO, el concepto del bien o servicio que se está cob rando, la dependencia responsable y el 
nombre del Interventor designado y/o supervisor o funcionario responsable. Los pagos serán en pesos 
colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y 
recibidas a satisfacc ión por LA INTERVENTORÍA en el mes inmediatamente anterior, las cuales además 
deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios 
unitarios y el valor del AIU pactado. PARÁGRAFO PRIMERO.  En todo caso dur ante la etapa de 
legalización del contrato, el contratista seleccionado deberá presentar a la Entidad para su respectiva 
aprobación una programación de entregables, en la cual deberá especificar el producto a entregar con su 
respectivo alcance. PARÁGRAFO S EGUNDO . Así mismo para la legalización del contrato el oferente debe 
presentar al supervisor asignado todo el personal que trabajará en el contrato, anexando los contratos y la 
plantilla de ingreso a la seguridad social de los mismos, para la elaboración d el Acta de Inicio del 
CON TRATO  PARÁGRAFO TERCER0. RETENCIONES DEL CONTRATO.  En materia impositiva respecto 
 
 
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
ANEXO TECNICO  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 17 de 28 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
 
 
   del contrato a celebrarse, es de tenerse en cuenta que conforme con la reglamentación jurídica respectiva 
los impuestos que el mismo genere, habrá de  causarse conforme con la determinación tributaria, los de 
orden nacional (IVA) y los locales contemplados en el Estatuto de Rentas del Municipio, los cuales, se 
recomienda consultar ya que deben ser estimados en la formulación del costo contractual para l a ejecución 
de la obra pública.  
4.1. COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL  
Conformado por los costos del personal fijo mensual afectados por un Factor Multiplicador FM-, cuya 
participación es indispensable para la dirección, coordinación, supervisión, apoyo y seguimient o (según 
corresponda), de las actividades del contrato de interventoría, tanto en terreno como en oficina. Hacen 
parte de estos todo el personal profesional clave evaluable como el no evaluable, que integrarán el EQUIPO 
DE TRABAJO de la interventoría.  
Este personal podrá ser vinculado mediante contrato de nómina o contrato de prestación de servicios.  
a) Observaciones   
El inicio de actividades del personal EQUIPO DE TRABAJO y distribución de dedicaciones en el proyecto 
deberá ser autorizado previamente por la Entidad Estatal. Será responsabilidad del INTERVENTOR realizar 
una distribución de personal y dedicaciones, debiendo ser consistente con el cronograma de actividades 
del proyecto y, así mismo, garantizar el acompañamiento del personal pa ra el desarrollo eficiente de las 
obligaciones y responsabilidades, previa aprobación de la SUPERVISIÓN de la interventoría.  
El INTERVENTOR debe contar con todo el personal idóneo y calificado de directivo, profesionales, técnicos 
y administrativos conform e con su propuesta técnica, comprometiéndose a que sus empleados y agentes 
posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados 
para la debida y cabal ejecución del Contrato.  
EL INTERVENTOR se obliga, en relación con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las 
normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, toda 
vez que el personal que vincula EL INTERVENTOR no tiene carácter oficial y en c onsecuencia sus 
relaciones trabajador -empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás 
disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al 
MUNICIPIO y éste no asume responsabilida d ni solidaridad alguna.  
EL INTERVENTOR se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral –SGSSI -, so 
pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente; por 
lo tanto, Corresponderá al SUP ERVISOR del contrato -durante la ejecución de este y en el momento de su 
liquidación -, efectuar el control de las obligaciones contraídas por EL INTERVENTOR en la forma 
establecida en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 25 de la Ley 1607 de 201 2. La acreditación 
de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de 
lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
 
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
ANEXO TECNICO  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 18 de 28 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
 
 
   Para el caso de los profesionales y/o Especialistas vinculados al proyecto  como trabajadores 
independientes, estos tendrán a su cargo la afiliación y pago directo de los aportes al Sistema de la 
Seguridad Social, por lo que es obligación del INTERVENTOR verificar el pago de dichos aportes, no 
siendo un costo o deducción a su fav or, ya que el obligado con el sistema es el trabajador Independiente, 
quien los debita de sus honorarios.  
b) Factor Multiplicador -FM- 
El multiplicador de un contrato debe cubrir los costos de una firma y reconocer un honorario. Las firmas 
consultoras tienen unos costos laborarles, unos gastos generales de administración y unos costos de 
capital que tienen que aplicar y repartir entre sus contratos para que sean absorbidos por el costo del 
personal facturable y costo parcial o total de volúmenes facturados.  
Por lo tanto, el reembolso al que se obligará la ENTIDAD ESTATAL se hará sobre la base de los sueldos 
presentados en la propuesta, para el personal vinculado al servicio de la Interventoría, afectados por un 
Factor Multiplicador -FM-, que tenga en cuenta los  siguientes componentes del costo del proyecto:  
✓ Costos de personal  
✓ Prestaciones sociales  
✓ Costos indirectos del contratista  
✓ Costos de perfeccionamiento e impuestos que se generen por la celebración y ejecución del contrato  
✓ Honorarios  
✓ Costos Financieros  
El Factor Multiplicador se aplica sobre los sueldos y/o costos mensuales pagados por el Consultor al 
personal vinculado al proyecto; en el entendido de que en el presupuesto oficial el Valor máximo del Factor 
multiplicador se ha determinado considerando una v inculación por nómina de la totalidad del personal 
mínimo requerido como Equipo de Trabajo para el desarrollo del proyecto de interventoría.  
c) Otros Costos Directos  
Le corresponden los otros costos directos relacionados con el contrato como son los viáticos,  transportes, 
laboratorios, ensayos, monitoreos, y demás actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto y 
alcance contractual del proyecto de interventoría, y serán cancelados según soportes establecidos en la 
forma de pago del presente documento.  
La sumatoria de los 2 conceptos corresponderá al valor total básico del contrato.  
4.2. Sistema o Forma de Pago  
El valor de la interventoría será pagado por la ENTIDAD ESTATAL al INTERVENTOR, por medio de pagos 
mensuales mediante de actas parciales , previo al informe de avance mensual del contrato de obra, con 
presentación del acta de interventoría de la obra, adjun tándose a la factura y/o cuenta de cobro la 
aprobación por la SUPERVISIÓN de la interventoría, acompañada de la certificación de cumplimiento a 
 
 
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
ANEXO TECNICO  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 19 de 28 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
 
 
   satisfacción de la prestación del servicio y demás exigencias respecto de la forma y especificidades de 
pago.  
4.3. Impuestos  
El oferente deberá considerar en su propuesta todos los costos correspondientes a impuestos y tributos 
que se graven con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato y los costos 
de las pólizas a otorgarse.  
En mater ia tributaria, con vocación meramente enunciativa y no definitiva, debiéndose ampliar la 
información en la dependencia de Hacienda de cada entidad Municipal, a efectos de que se estructura la 
Oferta Económica se precisan:  
a) Impuesto Transacciones Financieras  (4x1.000)  
b) Impuesto de Industria y Comercio – ICA 
c) Impuesto del Valor Agregado – IVA 
d) Retención en la fuente – Honorarios (Metodología del factor multiplicador).  
e) Estampillas municipales (aplica dependiendo del estatuto tributario)  
5. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO  
El interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden de conocer, revisar y estudiar 
completamente los estudios y diseños que la entidad entregue al contratista de ob ra para la ejecución de 
las obras objeto de la interventoría, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la 
entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista de obra no se pronuncia en sentido contrario, 
se entien de que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume la responsabilidad 
de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida 
calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, es tabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales serán 
objeto de seguimiento y vigilancia por el interventor. El interventor se pronunciará y emitirá concepto sobre 
las eventuales modificaciones que proponga el contratista de obra, para consideración d e la entidad 
contratante.  
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los 
estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista de obra para aprobación de la entidad, previo 
concepto de la interv entoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto, 
situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobación por parte de la interventoría.  
Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultor es que realizaron los estudios y diseños 
se establece según la vigencia del amparo de calidad del servicio, siempre y cuando se encuentre vigente 
dicho amparo. Por tal motivo, la entidad analizará si es procedente la modificación y/o adaptación y/o 
actuali zación y/o complementación de los diseños realizados; y en caso de ser necesario algún ajuste la 
 
 
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
ANEXO TECNICO  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 20 de 28 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
 
 
   obligación y responsabilidad se encuentra asociada al contratista de obra y la verificación realizada por el 
interventor.  
6. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFES IONAL DEL INTERVENTOR  
Para analizar la información del personal del interventor, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico 
serán verificados por la entidad . Por lo que, la verificación de estos soportes académicos y de 
experiencia serán  un requisito para iniciar la ejecución del contrato . 
b) Si el interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada 
uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el  respectivo 
cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido pa ra dos o más cargos diferentes en los cuales 
supere el 100% de la dedicación requerida para este proceso de contratación.  
c) El interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente 
la profesión, de conformida d con lo señalado en el pliego de condiciones. El requisito de la tarjeta 
profesional se puede suplir con los regulado en el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.  
d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona na tural o 
jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  
e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales se aplicará la 
equivalencia detallada en la Matriz 4 y los lineamientos de  la misma.  
f) La entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la Matriz 4 para verificar el grupo de 
profesionales que el interventor relacione, específicamente, para acreditar las exigencias mínimas 
previstas en la sección de “ Exigencias mínimas de la e xperiencia del proponente y la experiencia y 
formación académica del equipo de trabajo (personal clave evaluable)”.  
g) La entidad podrá solicitar en cualquier momento al interventor los documentos que permitan acreditar 
el valor y el pago correspondiente de c ada uno de los profesionales empleados en la ejecución del 
contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del contrato, 
en el caso en el cual sea establecido un valor de honorarios de referencia.  
h) El interventor  se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios 
digitales) cada vez que la entidad los requiera, indistintamente de la dedicación que estos ostenten, so 
pena de aplicar las sanciones contractuales.  
i) La entidad se reser va el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista o trabajador 
vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para la entidad, detallando las razones 
debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.  
 
 
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
ANEXO TECNICO  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 21 de 28 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
 
 
   El persona l relacionado será contratado por el interventor y su costo debe incluirse dentro de los gastos 
administrativos generales del contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave, deben 
cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indi stintamente de su porcentaje de dedicación. Para los 
demás perfiles profesionales, en caso de que  la entidad los requiera deberán estar disponibles 
indistintamente de su porcentaje de participación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractu al 
y las obligaciones derivadas del interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  
El personal clave evaluable:   
Es el definido  desde la formulación del Proyecto de inversión Pública  y es el que se describe a continuación :  
 
PERSONAL PROFESIONAL CLAVE EVALUABLE  PERSONAL DISTINTO AL CLAVE EVALUABLE  
DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  
Director de interventoría  1 Topógrafo  1 
Residente interventor  1 Secretaria  1 
  Cadenero  1 
 
 
a. Requisitos del personal del Interventor  
El personal profesional clave interventor , debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes 
requisitos de formación y experiencia:  
Profesional  Ofrecido  
para  el Cargo  Requisitos  de 
Experiencia  General  Requisitos
 
de Experiencia  Específica  
Director  de Interventoria  / 
   Ingeniero  Civil o Arquitecto  Experiencia  general  igual  o 
mayor  a 3 años, la cual se 
corroborará  con el 
certificado  del COPNIA  y la 
Matricula  Profesional  Experiencia  como  director  
de Interventoria  en 
mantenimiento  
o construcción  de Obras  
Civiles.  
        
 
Residente  de Interventoria  / 
Ingeniero  Civil o Arquitecto  Experiencia general igual o  
mayor a 2 años, la cual se  
corroborará  con el 
certificado del COPNIA y la  
Matricula Profesional  Experiencia  como  
Residente  de Interventoria
 en 
mantenimiento  o 
construcción  de Obras  
civiles.  
  
b. Requisitos del personal del Interventor  diferente al personal clave evaluable  
 
 
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
ANEXO TECNICO  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 22 de 28 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
 
 
   El resto de personal deberá cumplir con experiencia y educación acorde con el cargo a aplicar y deberá 
ser aprobado por supervisión o entidad contratante.  
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario para la 
ejecución del proyecto. Si el interventor observa que necesita personal adicional, este será por su cuenta, 
por lo que no habrá a pago alguno por parte de la entidad frente al personal extra que el interventor utilice 
en la ejecución del contrato, toda vez que la entidad en la etapa de planeación estableció el personal 
profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del contrato.  
Para cad a uno de los profesionales mencionados, se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y 
certificado de vigencia expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional 
se puede suplir con el requisito de que trata el a rtículo 18 del Decreto 2106 de 2019. Los estudios de 
posgrado que se exijan como requisito mínimo, se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos 
o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la entidad podrá solicitar las certi ficaciones 
laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los 
profesionales se debe aportar la información solicitada.  
c. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o 
implementación del interventor  
El interventor deberá verificar que el contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o 
ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en condiciones óptimas y 
cumpliendo con lo requerido por la entidad.  
7. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR  
Es responsabilidad del proponente, conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada 
la labor de interventoría de la obra a vigilar e informarse sobre la forma y características del siti o, 
localización y naturaleza de la obra a realizar la interventoría, las condiciones ambientales y sociales del 
área de influencia, las cuales debe considerar para las labores de interventoría propias del seguimiento al 
desarrollo y manejo ambiental del pr oyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías 
étnicas, caso en el cual debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del contratista de obra 
con la normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdic ción de los territorios 
legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervención a efectos de obviar el procedimiento de consulta 
previa a realizar por parte del contratista de obra vigilado por el interventor, y, en general, sobre todas las 
circunstan cias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones 
particulares del proyecto desde el rol del interventor.   
8. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES (Cuando aplique)  
El interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el 
contratista de obra según disponga la entidad estatal:  
Durante  su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y 
conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales 
como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así 
 
 
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
ANEXO TECNICO  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 23 de 28 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
 
 
   como: las obras necesarias para la recuperación mo rfológica cuando se haya explotado por el constructor 
a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo 
de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas 
instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la entidad 
o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en 
general toda obra provisional r elacionada con los trabajos. Todas estas labores deberán ser objeto de 
vigilancia y seguimiento por parte del interventor.  
En caso de que sea necesario, el contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra 
y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su 
responsabilidad; y el interventor será el encargado de su seguimiento y verificación.  
El contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a  las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de 
agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 
públicos, estos costos serán rec onocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior deberá tramitar la 
correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador de l gasto, y en los 
casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. Situación que será vigilada 
y supervisada por el interventor.  
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el contratista de obra deberá retirar todas la s obras 
provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en 
que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron 
suministradas para las obras provisionales y permanentes.  
Sobre el particular, el interventor deberá cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí 
establecidas, y que las obras complementarias cuenten con su vigilancia y control según corresponde para 
el interventor.  
9. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR  
De ser necesario, según los estudios previos, están a cargo del contratista de obra todos los costos 
requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la ilu minación nocturna 
y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las 
autoridades competentes, situación de estricta verificación por parte de la Interventoría.  
10. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZAC IONES POR PARTE DEL 
INTERVENTOR  
Debido a no haber lugar a ello, no se incluyen  permisos, licencias y autorizaciones necesarios para la 
ejecución del contrato que deban ser parte del seguimiento y control por parte de la interventoría al 
contratista de obr a. 
 
 
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
ANEXO TECNICO  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 24 de 28 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
 
 
   11. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR  
Conforme con la formulación del PIP, para efectos del seguimiento y control a la ejecución de la obra  de 
construcción de las unidades sanitarias se debe precisar que la necesidad básica a satisfacerse, por su 
carácter esencial cuenta con regulación específica por parte del Gobierno Nacional, por lo cual, durante la 
ejecución de los trabajos y las actividades de interventoría, se deberá tener en cue nta los Reglamentos 
Técnicos que sean aplicables según la regulación vigente y las especificaciones técnicas del proyecto.  
12. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  
Las actividades u obligaciones de INTERVENTORÍA deberán ejecutarse de conformidad con la 
regla mentación dada por el Gobierno Nacional para la ejecución de los recursos del SPGR, así mismo, con 
lo previsto en el Manual de Interventoría  del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  (código M -
A.CTR -02) o el que lo modifique o lo sustituya, inclui das sus adiciones y/o modificaciones. Los aspectos 
que éste no regule se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en el documento base o Términos de 
Condiciones equivalente a los P liego de Condiciones, en los requerimientos técnicos y en la normatividad 
vigente aplicable y Complementariamente el Manual previsto por el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , 
manual para interventorías supervisión del INVIAS.  
Por lo tanto, e l interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes de forma periódica para 
constatar  las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan la 
siguiente información:  
12.1.  GENERALIDADES  
a) Descripción general del contrato de obra, de acuerdo con la modalidad del contrato.  
b) Objeto del contrato.  
c) Fechas de suscripción, legalización, plazo y valor con sus diferentes etapas, prórrogas, 
suspensiones y adiciones.  
d) Directorio telefónico actualizado  del personal profesional del contratista, interventoría y de la entidad.  
 
12.2.  INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA  
a) Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas.  
b) Presentar el cuadro de control legal del contratista y de la interventorí a (fechas de suscripción, 
procesos de selección, etc.)  
c) Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.  
d) Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.  
e) Balance financiero del contrato y de interventoría y de convenios asociados.  
f) Realiz ar el seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el contratista de obra.  
g) Informe sobre el manejo del anticipo y/o pago anticipado y anexos relacionados (En caso de haber 
sido entregado anticipo y/o pago anticipado alguno).  
h) Se deben relacio nar las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 
contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el 
cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las cantidades y costos ref erentes a 
 
 
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
ANEXO TECNICO  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 25 de 28 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
 
 
   ejecución de estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos domiciliarios, en caso de 
aplicar.  
i) Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.  
 
12.3.  INFORMACIÓN TÉCNICA  
a) Cronograma detallado del contrato, aprobado por la Inte rventoría con su respectivo análisis a la fecha 
de corte.  
b) Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta crítica del contrato de acuerdo con el 
cronograma contractual aprobado por la interventoría.  
c) Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al cronograma 
contractual aprobado por la interventoría. Relacionar las acciones solicitadas por el interventor e 
implementadas por el contratista y el seguimiento efectuado por el interventor.  
d) Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas por lluvia .  
e) Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, fecha y estado 
de pago a las ESP por parte del contratista, en caso de ser procedente.  
f) Planes de contingencia elaborados por el contratista, aprobados por la interve ntoría, que no afecten 
el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.  
g) Descripción de las medidas correctivas exigidas por la interventoría en los aspectos técnicos, 
administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas preventivas que 
deban implementarse para evitar futuros atrasos.  
h) Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el contratista y la Interventoría y su 
equipo de trabajo ( director, residentes y especialistas).  
i) Esquemas de avanc e físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás 
información relevante relacionada con el avance del contrato.  
j) Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y 
panorámica, de igual ma nera una breve descripción de la foto indicando localización, 
georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la interventoría 
debe presentar a la entidad registros fotográficos por cada elemento de la infraestructura de  
transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en cada una de las fases 
del proyecto.  
k) Deberá presentarse el avance físico por grupo de vías, tramos, segmentos, o elementos que hagan 
parte del proyecto de infraestructura de tran sporte según sea el caso del proyecto en puntual.  
l) Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por el 
contratista y los ejecutados por la interventoría como medio de comprobación o verificación, según 
las espe cificaciones técnicas aplicables.  
m) Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante el 
periodo, expedido por el representante legal de la interventoría, expresando claramente el 
cumplimiento de las frecuencias d e los ensayos de laboratorio de acuerdo a las especificaciones y 
el plan de inspección y ensayos de laboratorio.  
n) Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del interventor y la correspondiente 
verificación al cumplimiento del plan de cali dad del contratista de obra, según lo ofertado por este en 
el aspecto de calidad en su propuesta.  
 
 
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
ANEXO TECNICO  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 26 de 28 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
 
 
   o) Gestiones adelantadas por el contratista y la Interventoría ante las ESP y otras entidades que tengan 
relación directa con la ejecución del proyecto de infra estructura de transporte.  
p) Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo de 
Tráfico, señalización y desvíos empleados por el contratista de acuerdo con los parámetros 
establecidos en el contrato y según los line amientos de la autoridad de tránsito que rija en la 
ubicación del proyecto.  
q) Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; relación 
de precios unitarios no previstos presentados por el contratista y aprobados po r la interventoría e 
indicar la modificación contractual realizada para su incorporación (en caso de aplicar). Además, 
mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.  
r) Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realiz ada por el 
contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, en caso de ser el caso, y la justificación 
de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la interventoría.  
s) Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos  por la interventoría por no 
cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su incidencia en 
el valor actual del contrato. Además se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, así 
como la respuesta por parte del contratista.  
t) Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que presentaron no 
conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no conformidad y una breve 
descripción de la acción a tomar. En es te capítulo también se debe describir el seguimiento a las 
acciones tomadas para el tratamiento de no conformes en el periodo anterior en caso de existir.  
u) Copia del libro de obra (bitácora) del periodo reportado.  
v) Copia de las actas de seguimiento desarro lladas en el periodo (comité y reuniones) debidamente 
suscritas por los participantes, contratista, interventor y Entidad.  
w) Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o unidad 
funcional, o frente de obra, según sea e l caso del proyecto de infraestructura de transporte; 
detallando valor cancelado, número de acta en la que se canceló su ejecución parcial y verificación 
del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como  
resumen del análisis consolidado, determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo de 
segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de infraestructura de 
transporte.  
 
12.4.  INFORMACIÓN SOCIAL  
a) Descripción de las actividades del plan de acción de interventoría y verificación del plan de gestión 
social del contratista. Debe incluir copia de los anexos referentes a la gestión del contratista 
requeridos en el contrato.  
b) Observaciones y recomendacion es formuladas por la interventoría. Descripción de los atrasos o 
adelantos o eventualidades que se estén presentando, conforme al Plan de Gestión Social del 
Contratista aprobado por la interventoría. Además,  se deben relacionar las acciones correctivas 
propuestas así como la respuesta por parte del contratista.  
c) Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del contratista y 
la interventoría.  
d) Calificación del componente de gestión social.  
 
 
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
ANEXO TECNICO  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 27 de 28 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
 
 
    
12.5.  INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST  
a) Informe mensual ambiental y SST de interventoría etapa de obra (incluyendo el componente de 
maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y análisis de los indicadores 
propuestos, para cada uno de los programas ofertados en el PIPMA.  
b) Contro l de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los 
materiales empleados en el mes dentro de la obra.  
c) Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD -. 
d) Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  
e) Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  
f) Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin ambiental.  
g) Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista, donde se verifique el cumplimien to 
de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el contratista y aprobado 
por la interventoría.  
h) Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia del 
permiso de vertimientos vigente expedi do por la autoridad ambiental competente.  
i) Resumen de las actividades realizadas por la interventoría en cumplimiento del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.  
j) Informe de accidentes e incidentes de trabajo en  el periodo, Contratista e Interventor.  
k) Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra, al Sistema General de Seguridad Social 
Integral.  
l) Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de la empresa contratista (de 
acuerdo  a la naturaleza de la misma) y subcontratista, donde se exprese Paz y Salvo por concepto 
de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el 
número de los trabajadores que laboran en el período, número del contr ato, período.  
m) Afiliaciones y pagos del personal del contrato de interventoría, al Sistema General de Seguridad 
Social Integral.  
n) Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de la empresa interventor (de 
acuerdo a la naturaleza de la misma) y subcontratista, donde se exprese Paz y Salvo por concepto 
de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el 
número de los trabajadores que laboran en el período, número del contrato, período.  
o) Calificación del componente de gestión Ambiental y SST, fichas de seguimiento de labores 
ambientales.  
p) Certificación expedida por la  empresa interventora, donde exprese que se han revisado los 
documentos soporte  de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el contratista de obra para el 
respectivo informe.  
 
12.6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
a) Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y el 
contratista sobre el componente técnico  tendientes a la solución de los inconvenientes presentados 
en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  
 
 
 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABA NORTE  
ANEXO TECNICO  
INTERVENTORÍA – INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
Código BPIN 2023050510006  Página: 28 de 28 
 
 
Teléfono: 4 820 21 00 – 312 890 68 41  
E-Mail: asouranor@gmail.com  
Dirección: Calle 22 NO 22 - 07  
San Juan de Urabá – Antioquia – Colombia  
 
 
   
b) Conclusiones, observaciones y recomendaciones d e los especialistas de la interventoría y el 
contratista sobre el componente social  tendientes a la solución de los inconvenientes presentados 
en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  
c) Conclusiones, observaciones y recomendaciones de  los especialistas de la interventoría y el 
contratista sobre el componente ambiental y SST  tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  
d) Conclusiones, observaciones y recomendac iones de los especialistas de la interventoría y el 
contratista sobre el componente administrativo  tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  
e) Conclusiones, observaciones y rec omendaciones de los especialistas de la interventoría y el 
contratista sobre el componente financiero  tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  
f) Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría y el 
contratista sobre el componente legal  tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en 
el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  
13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES  
Hacen parte integral del presente ANEXO -1_ANEXO TÉCNICO  todos los documentos que soportan el 
proceso de selección del Contratista Ejecutor y aquellos que sirvieron de soporte para la formulación del 
PIP ante el Gobierno Nacional los cuales deben ser interp retados de manera sistemática y desde la 
finalidad que se persigue con el proceso de selección contractual; por lo tanto, se entenderán integrados 
al CONTRATO DE INTER VENTORÍA y/u OBRA PÚBLICA, que se formalice con quien resulte adjudicatario 
del mismo. A  manera meramente enunciativa se tiene:  
 
a) Estudios Previos  
b) Presupuesto Oficial Estimado –POE - 
 
El presente acto administrativo contractual es dado en el Municipio de San Juan de Urabá  Antioquia, por 
parte de la Dirección Ejecutivo de la  Asociación de Municipios de l Urabá norte -ASOURANOR - en calidad 
de representante legal y ordenador del gasto de la Entidad Estatal convocante, en el mes de junio  de la 
anualidad dos mil veintitrés  (2023). 
 
 
 
 
 
 
 
  
Proyectó :  
 
                                 TATIANA AVILA - asesor  Técnico Externo  
 LUÍS ALBERTO RUIZ SALAZAR  
Director Ejecutivo  
ASO URANOR  