 
 
                            
 
 
                                           Código: GJ -FR-34 
                                    Versión: 002  
                                                                                                
 
  
Medellín, FEBRE RO 2023 
CONCURSO DE MÉRITOS 
ABIERTO  
 
DEPENDENCIA :      Vicerrectoría Administrativa  
 
OBJETO : INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA TERCERA FASE DEL 
BLOQUE DE PARQUE TECH Y ZONAS COMPLEMEN TARIAS DE LA INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO  
 
1. DESCRIPCIÓN  DE LA NECESIDAD  QUE  SE PRETENDE  SATISFACER
CON  LA CONTRATACIÓN  
 
La Institución Universitaria Pascual Bravo, es un establecimiento público de 
educación superior, del orden distrital, con pers onería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente, comprometida con la formación e 
investigación tecnológica, orientada a la excelencia académica, que propicia el 
desarrollo integral, ético y creativo de las personas, con pertinencia soc ial, de 
tradición y estrecha relación con el sector empresarial, una organización que aprende 
y asume retos permanentes para la transformación de vidas y territorios desde el 
conocimiento y para el desarrollo sostenible, relacionada nacional e 
internaciona lmente, que contribuye a la construcción de sociedad con inclusión y 
equidad.  
 
Para el desarrollo de su objeto social, la Institución se organiza administrativamente 
por procesos y dependencias, entre estos, se encuentra el proceso de apoyo de 
Gestión de R ecursos Físicos liderado por la Vicerrectoría Administrativa, y que tiene 
como objetivo principal administrar los bienes de la Institución y mantener su 
infraestructura en condiciones adecuadas para apoyar el normal funcionamiento y 
desarrollo de la misión  de la institución, así mismo busca el correcto funcionamiento 
de los bienes y equipos instalados o colocados en la infraestructura física para la 
operatividad administrativa y educativa del campus universitario como se ilustra a 
continuación:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el Plan de Desarrollo 2019 – 2022, la institución identificó necesidades en 
materia de infraestructura, tecnología e innovación, por lo que se propuso crear un 
parque tecnológico llamado Parque Tech, con el propósito de concentrar la 
producción científica del entorno interno y externo, de manera coherente y efectiva, 
para generar un mayor impacto en la sociedad a nivel regional, nacional e 
internacional.  
 
La Institución concibe a PARQUE TECH como el lugar para impulsar todas las 
iniciativas relacionadas con Big Data, inteligencia artificial, internet de las cosas, 
blockchain, drones, robótica, impresión 3D, soft skills, ética y desarrollo sostenible en 
la Industria 4.0, con el fin de mejorar los perfiles profesionales y las oportunidad es de 
docentes, investigadores, estudiantes, profesionales, servidores públicos, 
emprendedores y ciudadanos.  
 
Parque Tech se integra con los objetivos del plan de desarrollo de la alcaldía 2020 -
2023 y la visión de Medellín como Distrito de Ciencia, Tecnol ogía e Innovación pues 
se suma a los 21 Centros del valle del software que hacen parte del programa 3.1.2.1 
del plan de desarrollo local que tiene como objetivo principal transformar la vocación 
económica de la ciudad de Medellín propiciando la creación de  emprendimientos y 
empresas de base tecnológica y el desarrollo de nuevas tecnologías, aprovechando 
la oferta existente del ecosistema CTI+E de la ciudad y sumando nuevas 
capacidades, que permitan la transición de los negocios hacia la dinámica de la 
Cuart a Revolución Industrial, reactivando la economía del territorio y logrando un 
posicionamiento competitivo a nivel global, para alcanzar mayores ventas y 
exportaciones desde la ciudad. Para ello, el programa contempla el uso, 
mejoramiento y equipamiento de la infraestructura educativa.  

 
La puesta en marcha del proyecto PARQUE TECH implicó diferentes acciones dentro 
de las cuales se destaca la construcción de la obra civil del edificio y el desarrollo de 
obras complementarias, los cuales se dividieron en fase s de acuerdo con los recursos 
disponibles y en atención a la complejidad del proyecto.  
 
 
La Institución adelantó los estudios y diseños para la construcción de un bloque de 
3.703 m2 de área construida a 5 niveles por una arquitectura en L como se ilustra:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En el año 2019 se adelantó la licitación pública N° 002 de 2020 mediante la cual se 
contrató “CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL BLOQUE PARQUE TECH 
Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL 
BRAVO”, el  cual ya finalizó su ejecución y que tenía dentro de su alcance las acciones 
preliminares, retiros y demoliciones, movimientos de tierra de manera manual y a 
máquina, vaciados en concreto para las fundaciones tanto de pilas, vigas, muros de 
contención y lo sas, mamposteria, suministro e instalación de redes eléctricas de la 
etapa A, iluminación de la etapa A y apantallamiento, redes hidráulicas, ascensores, 
impermeabilizaciones y pisos de losas en la etapa A.  
 
Posteriormente, se adelantó la Licitación Públic a No. 001 de 2021, para la 
“CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL BLOQUE PARQUE TECH Y 
ÁREAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL 
BRAVO” la cual tenía dentro de su alcance las acciones preliminares, retiros y 
demoliciones, movimientos de t ierra de manera manual para proceso urbanísticos, 
vaciados en concreto para las losas y plazoletas urbanas, mampostería y revoque, 
suministro e instalación de redes eléctricas generales, suministro e instalación de 
redes de voz y datos, iluminación general  e iluminación urbana, ajustes en redes 
hidráulicas, instalación de fachada verde posterior e instalación de fachada en 2 
puntos fijos en lamina microperforada, suministro e instalación de cubiertas de puntos 
fijos, perfilería metálica y ventaneria, pisos de losas y plazoleta principal.  
 
Actualmente se encuentra pendiente, la contratación y ejecución de la fase III del 
proyecto que implica el desarrollo de actividades preliminares y replanteo, 
implementación de redes ( eléctricas, voz y datos), adecuación de aulas 
especializadas con redes de gases y sistema de refrigeración y extracción, obra 
blanca para pisos de la cubierta y losas urbanas, carpintería metálica en pasamanos, 
adecuación de fachada principal en la lámina microperforada y material vegetal, 
instalación de pergolas, sistemas de mantenimientos posteriores, urbanismo principal 
y posterior, cerramiento perimetral, entre otros.  
 

En consonancia con lo anterior, durante el proceso de construcción del Plan de 
Desarrollo Institución 2023 – 2026, “Tradic ión, Transformación e Innovación” se 
identificaron diferentes necesidades dentro de las cuales se resaltan algunas 
relacionadas con el mejoramiento y ampliación de la infraestructura existente para el 
cumplimiento de los cometidos institucionales, razón po r la cual, se planteó bajo la 
dimensión estratégica de investigación “CIENCIA Y CONOCIMIENTO CON 
PROPÓSITO” y la dimensión estratégica misional “UNA ORGANIZACIÓN ÁGIL E 
INSPIRADORA”, los proyectos que se benefician por la ejecución de esta obra, así:  
 
Proyecto: Conocimiento en acción para la transformación de vidas y territorios.  
 
Objetivo general: Consolidar una agenda propia de ciencia, tecnología, innovación y 
extensión, articulada a las agendas nacionales e internacionales para aportar a la 
calidad y tr ansformación de vidas y al desarrollo sostenible en sus zonas de influencia  
 
Objetivo específico: Propiciar un ecosistema institucional de ciencia, tecnología, 
innovación y extensión soportado en la estrategia Parque Tech, a través de un 
modelo de transfer encia de conocimiento y tecnología para impactar positivamente 
los diferentes sectores y comunidades de interés  
 
Proyecto: Campus Verde, Inteligente e Inclusivo.  
 
Objetivo general: actualización de los recursos físicos y tecnológicos de acuerdo con 
los pla nes maestros de infraestructura y tecnología en concordancia con las misiones 
institucionales.  
 
Objetivo específico: fortalecer la infraestructura física de la Institución para apoyar las 
actividades académicas y administrativas en el marco del modelo de u n Campus 
Verde, Inteligente e Inclusivo.  
 
 
 
 
Objetivo específico: fortalecer la infraestructura tecnológica de la Institución para 
apoyar las actividades académicas y administrativas orientadas a un campus 
inteligente.  
 

 
 
Con la consecución de esta meta,  la Institución logrará generar nuevos espacios 
académicos para el confort de las diferentes actividades académicas en pregrado y 
posgrado, bienestar e investigación.  
 
Actualmente, la Institución viene adelantando un proceso licitatorio 001 de 2023 para 
seleccionar el contratista que realizará CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA 
TERCERA FASE DEL BLOQUE DE PARQUE TECH Y ZONAS 
COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO, y 
es por ello que se hace necesario dar inicio a la convocatoria al concurso abierto de 
méritos para realizar la selección del contratista para la respectiva interventoría.  
 
De acuerdo con lo anterior se procederá a dar cumplimiento a las disposiciones 
legales que permitan dar inicio al proceso de contratación para la INTERVENTORÍ A 
LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA TERCERA FASE DEL BLOQUE PARQUE 
TECH PARA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO . 
 
2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, 
PERMISOS Y  LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN.  
 
2.1. Objeto  
 
INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA FASE DEL BLOQUE DE PARQUE TECH 
Y ZONAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL 
BRAVO  
 
 
2.2. Alcance del objeto a contratar  
 
Las principales actividades son:  
 
● Verificar que el contrato de obra sea ejecutado por el Contratista, conforme con lo 
señalado en el mismo, la ley, las regulaciones aplicables, el pliego de condiciones de la 
licitación y la  propuesta aceptada por La Entidad.  
 

● Verificar que el Contratista adquiera los materiales y elementos necesarios para la 
ejecución de las obras a que está obligado contractualmente.  
 
● Revisar los certificados de calidad de origen de los materiales.  
 
● Verific ar que el Contratista  cumpla con el programa de trabajo aprobado para la ejecución 
de las obras, de conformidad con lo dispuesto en el pliego de condiciones.  
 
● Verificar que, durante el término de la interventoría, el Contratista mantenga el personal, 
equip o, herramientas y materiales idóneos y suficientes para la ejecución oportuna de los 
trabajos necesarios para el desarrollo del objeto del Contrato de obra.  
 
● Verificar que el personal contratado por el Contratista sea idóneo para la debida y 
satisfactoria ejecución del objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos 
oportunamente sus derechos, tales como salarios, prestaciones sociales y contribuciones 
parafiscales de acuerdo con la legislación aplicable.  
 
● Verificar que el Contratista pague tod os los impuestos del orden nacional, departamental 
y municipal, tasas o contribuciones que se encuentren vigentes o se establezcan durante 
el período contractual.  
 
● Verificar que el Contratista cumpla con las normas y reglamentaciones que sean 
expedidas por  las autoridades nacionales y municipales competentes.  
 
● Verificar que el Contratista cuente con los permisos, licencias o autorizaciones a que haya 
lugar para la ejecución del contrato de obra, incluidos aquellos necesarios para la 
utilización del espacio público.  
 
● Verificar que el Contratista no ceda el Contrato de obra, todo o en parte, sin la previa 
autorización expresa por parte de La Entidad.  
 
● Verificar que el Contratista no subcontrate  con terceros la ejecución de la totalidad del 
objeto del Contrato de obra.  
 
● Verificar que en los subcontratos celebrados por el Contratista para la ejecución de 
actividades contractuales, quede expresamente estipulado que el subcontrato se ha 
celebrado respetando las obligaciones, términos y condiciones del contrato de o bra, que 
el subcontrato se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista y que no existe 
ningún derecho por parte de quien contrata con el Concesionario a reclamar a La Entidad 
indemnización alguna por cualquier pago de prestaciones, honorarios  o perjuicios.  
 
● Verificar y avisar por escrito a La Entidad sobre las conductas del Contratista que 
constituyan incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones. En este aviso se relatarán 
los hechos y se propondrá  la aplicación de multas o sanciones respe ctivas, si hubiere 
lugar a ello, con sujeción a los términos del Contrato.  
 
● Presentar, al supervisor del contrato de interventoría designado por La Entidad, dentro de los cinco  
(5) primeros días hábiles de cada mes, un informe mensual sobre las actividades  
realizadas e informe de avance físico y financiero de las obras. Adicionalmente, 
presentará cualquier otro informe que le sea solicitado por La Entidad con relación al 
desarrollo de la Interventoría y el contrato de obra.  
 
● Solicitar por escrito la interve nción de La Entidad cuando existan diferencias entre la 
Interventoría y el Contratista y éstas no puedan ser resueltas directamente entre las 
partes.  
 
● Poner en conocimiento de La Entidad, con la debida anticipación, la necesidad de prórroga 
o el vencimient o del contrato de obra. En cada uno de estos casos, será la Interventoría 
la responsable de solicitar oportunamente el trámite pertinente, previa justificación de los 
hechos, quedando a juicio de La Entidad la determinación final.  
 
● Presentar a la Insti tución documento que acredite que se realizó revisión y aprobación de 
los requisitos de Seguridad y Salud en el trabajo del contratista.  
 
2.3. Especificaciones técnicas del bien o servicio a contratar:  
 
En los casos no establecidos textualmente en estas especif icaciones técnicas, se aplicarán 
como normativas las prescripciones de los códigos y recomendaciones de las siguientes 
entidades que contemplarán aspectos técnicos y ambientales:  
 
● Reglamento de higiene para la industria de la construcción, resolución #0241 3 de 1979 
emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  de Colombia.  
 
● Norma Colombiana de diseño y construcción sismo resistente: NSR -10. 
 
● RETIE, RETILAP y RAS 2000.  
 
● Resolución 001937 de marzo 30 de 1994 emanada del Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte.  
 
● Normas y especificaciones generales de construcción de las Empresas Públicas de Medellín.  
 
● Normas técnicas colombianas (NTC) para materiales. Todos los materiales utilizados 
en la ejecución de la obra deberán cumplir con las Normas Técnicas Col ombianas 
(NTC) o en su defecto, con las normas ASTM (American Society for Testing Materials).  
 
● Manual de señalización vial del Ministerio de Transportes.  
 
● Normatividad ambiental vigente  
 
● Especificaciones técnicas particulares del presente proceso.  
● Decreto 1072 de 26 de mayo de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo.  
● Resolución 0312 de 13 de febrero de 2019 por la cual se definen los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  
● Ley 1523 de 2012, Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y 
se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 
disposiciones.  
● Resolución 2400 de 1979, por la cual se establece n algunas disposiciones sobre vivienda, 
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo, excepto título III, capítulo III,IV y V; título 
XI, capítulo I y V  
Cumplimiento de normas ambientales  
 
El proponente favorecido debe garantizar que los trabajos  se realicen bajo la norma ISO 
14000 y la norma NTC 18001 de seguridad y salud ocupacional y por las disposiciones en 
materia ambiental impartidas por el Área Metropolitana del Valle  de Aburrá.  
 
2.4. Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecu ción del proyecto.  
 
No aplica.  
 
2.5. Plazo:  
 
El contrato que se llegare a celebrar acorde con el plazo de ejecución del contrato de obra 
objeto de interventoría se establece en TRES  (03) MESES, el cual empezará a contar a partir 
de la aprobación de las garantía s pactadas y de la firma del acta de inicio suscrita con el 
supervisor del contrato. No obstante, la entidad podrá dar aplicación a lo previsto en el artículo 
85 de la Ley 1474 de 2011.  
 
2.6. Lugar de ejecución o entrega:  
 
El lugar de ejecución del Contrato es Calle 73 No. 73A - 226, Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín ubicado en el Departamento de Antioquia.  
 
2.7. Identificación del contrato que se pretende celebrar:  
 
El contrato que se derive del presente proceso de selección, será de INTERVENTORÍA . 
 
3. LA MODALIDAD  DE SELECCIÓN  DEL CONTRATISTA,
 INCLUYENDO  LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU 
ELECCIÓN:  
 
Con fundamento en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, concordado con el numeral 1º del 
artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, es deber de la entidad justificar de manera previa a la 
apertura del proceso de selección de que se trate, los fundamentos jurídicos que soportan la 
modalidad de selección que se propone adelantar.  
 
De acuerdo con la descripción del objeto a contratar su naturaleza  jurídica corresponde a la 
de “INTERVENTORÍA” y en atención a su cuantía, es jurídicamente viable establecer la 
escogencia del contratista a través de un CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO . 
 
El marco legal del presente proceso y del Contrato que se derive de su a djudicación, está 
conformado por la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia, en especial 
por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 
1082 de 2015, el pliego de condiciones definitivo y demás normas concordantes. Dichas 
normas, así como las demás que resulten pertinentes, de acuerdo con la ley colombiana, se 
presumen conocidas por todos los Proponentes.  
 
En general, las normas legales aplicables durante el proceso de selección y de ejecución de l 
contrato serán las estipuladas en el pliego de condiciones, en el manual de contratación 
interno  de La Entidad y las propias vigentes en Colombia sobre la materia.  
 
4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, INCLUYENDO LAS VARIABLES 
UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRES UPUESTO DE LA CONTRATACIÓN Y LOS 
RUBROS QUE LO COMPONEN.  
 
4.1. Presupuesto oficial  
 
El presupuesto oficial para amparar el gasto del presente concurso de méritos asciende a la 
suma de DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS CINCUEN TA Y OCHO PESOS M. L. ($280.577.258) IVA INCLUIDO  
 
4.2. Forma de pago  
 
La Entidad realizará los pagos mensuales, luego de la entrega de los informes periódicos, con 
previa aprobación del supervisor designado.  
 
Como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago, el contratista deberá 
acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), 
cuando corresponda y planes de acción e jecutados de ocurrencia de incidentes y/o accidentes 
de trabajo, inspecciones y auditorías realizadas de los sistemas de gestión propios y del 
contratista ejecutor.  
 
En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor 
total del contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue a La Entidad:  
 
a) Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor 
cancelado por concepto de los servicios prestados.  
b) Documento suscrito por cada traba jador, en el que manifieste que el Contratista le 
canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo 
concepto con él.  
c) El recibo a satisfacción, por parte del Interventor contratado, de los trabajos objeto de 
interventor ía. 
d) El recibo a satisfacción por parte del Coordinador o Supervisor designado por La Entidad, 
de las actividades desarrolladas por el interventor.  
e) Todos los informes de interventoría establecidos en el presente pliego de condiciones, 
incluida la documenta ción soporte.  
f) Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como el acta de inicio, las 
actas de pago, reajustes, suspensiones y acta de recibo, entre otras.  
g) Acta de liquidación de los contratos de obra.  
h) El recibo por parte de la Interventor ía de las actas de recibo a satisfacción de las obras en 
redes de servicios públicos ejecutadas en desarrollo de los contratos.  
 
El contratista deberá acreditar para la realización de cada pago, que se encuentra al día en 
el pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como en el pago 
de los aportes parafiscales, y planes de acción ejecutados de ocurrencia de incidentes y/o 
accidentes de trabajo, inspecciones y auditorías realizadas de los sistemas de gestión propios 
y del con tratista ejecutor, lo cual será verificado por el Supervisor o Interventor del contrato.  
 
La Entidad realizará la transferencia electrónica a la cuenta informada por el proponente en 
el formulario de inscripción en el Directorio de Proveedores y Contratis tas de La Entidad. Si 
el adjudicatario no se encuentra a paz y salvo con La Entidad, con la suscripción del contrato 
autoriza para que la Tesorería, en el momento de un pago, automáticamente y sin previo aviso 
realice el correspondiente cruce de cuentas, p ara compensar los valores que tenga en mora 
por cualquier concepto.  
 
 
5. LA JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 
IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE:  
 
5.1. REQUISITO DE ORDEN LEGAL, TÉCNICO Y FINANCIERO  
 
Los proponentes deben cumplir con los sig uientes requisitos de orden jurídico:  
 
a. Presentar la propuesta debidamente suscrita (firma autógrafa) por el proponente (persona 
natural), el representante legal (persona jurídica), persona designada para representarlo 
(consorcio o unión temporal), o apo derado, según el caso, dentro del plazo y en el sitio fijado.  
 
b. El representante legal debe encontrarse debidamente facultado para representar 
legalmente a la sociedad y para celebrar todos los actos y contratos que se relacionen con el 
objeto de la mism a. 
 
c. En el evento de participación conjunta, el consorcio o unión temporal debe estar 
conformado de acuerdo con lo establecido por el artículo 7 de la ley 80 de 1993, lo cual se 
debe acreditar con el respectivo documento de conformación.  
 
d. El oferente persona natural, debe ser profesional: Ingeniero Civil  y contar con tarjeta 
profesional, allegando para el efecto, la respectiva fotocopia y certificado de vigencia de la 
misma. La propuesta presentada por una persona jurídica, o por un consorcio o unión 
temporal, cuyo representante legal no sea profesional Ingeniero Civil, deberá ser abonada por 
una persona natural, profesional en el área mencionada, adjuntando fotocopia de la tarjeta 
profesional respectiva y certificado de vigencia de la misma (Ley 842 de  2003 Artículo 20) so 
pena del rechazo de la oferta.  
 
e. No deben estar incursos en las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones 
para contratar, establecidas en la Constitución Política o en la ley.  
 
f. Acreditación de la existencia y repr esentación legal. En caso que el contrato se celebre por 
una persona natural, ésta deberá acreditar su matrícula mercantil si tiene establecimiento de 
comercio, si se trata de una persona jurídica acreditará su existencia y representación o, en 
caso que se an consorcios o uniones temporales, a través del certificado de existencia y 
representación legal de todos sus miembros expedido por la correspondiente Cámara de 
Comercio. El objeto de  las personas jurídicas debe comprender el de la presente licitación. 
En el caso de consorcios o uniones temporales, sus miembros deberán acreditar que dentro 
de su objeto social se encuentra comprendida la actividad que se comprometen a desarrollar 
en el acuerdo de conformación correspondiente. La fecha de expedición del cert ificado no 
debe ser mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del proceso, o 
anteriores a la fecha de subsanación prevista en el cronograma del proceso cuando sea el 
caso.  
 
g. Garantizar la seriedad del ofrecimiento, a través de  los mecanismos de cobertura del riesgo 
indicados en el pliego de condiciones.  
 
h. Copia del Registro Único Tributario (RUT).  
 
i. Copia de la cédula del Representante Legal.  
 
j. Compromiso anticorrupción, diligenciar el formato del pliego de condiciones.  
 
k. El proponente debe disponer del certificado de antecedentes disciplinarios con una fecha 
de antelación no superior a un (1) mes, contado a partir de la fecha de entrega de documentos 
habilitantes, consultando la página www.procuraduria.gov.co y adjuntarlo en su propuesta. 
Igual requisito deberá acreditar el representante legal y todos los socios de las personas 
jurídicas, consorcios  o uniones temporales con excepción de las sociedades anónimas 
abiertas.  
 
l. Quien aspira a contratar con la Entidad no podrá estar reportado en el Boletín de 
Responsables Fiscales, como consecuencia de lo anterior, el proponente debe disponer del 
certificado de la Contraloría que dé cuenta de dicha situación. Si el proponente es persona 
jurídica debe aportar el de la empresa y el del representante legal. El proponente debe 
disponer del certificado de antecedentes fiscales con una fecha de antelación no superior a 
un (1) mes, contado a partir de la fecha de entrega de documentos  habilitantes, consultando 
la página www.contraloriagen.gov.co  y adjuntarlo en su propuesta  
 
m. Acreditar, con la certificación respectiva, estar al día en el pago a los sistemas de salud, 
pensiones, rie sgos profesionales y aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, 
cuando a ello hubiere  lugar (Ley 789 de 2002, Artículo 50 y demás normas complementarias 
o modificatorias). En el caso en que la sociedad no tenga más de 6 meses de constituida, 
deberá acreditar el pago a partir de la fecha de constitución.  
 
 
5.1.1.  Documento consorcial o de unión temporal  
 
La forma asociativa no podrá ser disuelta ni liquidada durante la vigencia o prórrogas 
del contrato que se suscriba y seis meses más.  
 
Deberán cumplir con lo estipulado en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993 y con los 
siguientes aspectos:  
 
Los integrantes del consorcio y de las Uniones Temporales deberán indicar su 
porcentaje de participación en el presente proceso de selección, el cual no podrá ser 
inferior al 15%, ni ser modificado sin la autorización previa de La Entidad so pena del 
rechazo de la oferta.  
 
En caso de ser adjudicatarios los Consorcios, Uniones Temporales u otras formas 
asociativas deberán presentar ante La Entidad el correspondiente NIT dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes al acto de adjudicación.  
 
Los miembros del consorcio o de la unión temporal y demás formas asociativas 
legalmente constituidas, deberán designar la persona que, para todos los efectos, 
representará al consorci o o unión temporal y señalará  las reglas básicas que regulen 
las relaciones entre ellos y su responsabilidad, de conformidad con lo señalado en el 
parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 80 de 1.993.  
 
Las personas naturales y/o jurídicas integrantes de un c onsorcio o unión temporal, 
deben acreditar individualmente la información Tributaria, identificación y Régimen de 
Impuesto a las Ventas al que pertenecen, así como el Certificado de Existencia y 
Representación Legal.  
 
En atención a lo dispuesto en el artíc ulo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes 
del consorcio o unión temporal y demás formas asociativas legalmente constituidas, 
deberán escoger para efectos de pago, en relación con la facturación, una de las 
siguientes opciones, la misma que deberá ma nifestarse expresamente y por escrito al 
momento de la adjudicación del contrato:  
 
a) Si la va a efectuar en representación del Consorcio o Unión Temporal uno de 
sus integrantes, caso en el cual debe informar el porcentaje o valor del contrato que 
corresponda  a cada uno de los integrantes, el nombre, razón social y el número del Nit 
de cada uno de ellos.  
 
b) Si la facturación es en forma separada, cada uno de los integrantes del 
consorcio o unión temporal, deberá informar la participación en el valor del contrato . 
 
c) Si la facturación la va a realizar el consorcio o la unión temporal a nombre propio y en  
representación  de sus miembros (es decir bajo su propio NIT), caso en el cual se debe señalar 
el porcentaje o valor del contrato que corresponda a cada uno de los i ntegrantes, el nombre de 
la razón social y el número de identificación tributaria, NIT, de cada uno de ellos. 
Adicionalmente, en caso de ser el adjudicatario del contrato, deberá adelantar los trámites de 
expedición del RUT del consorcio o la unión tempora l ante la DIAN; documento necesario para 
los trámites de la legalización del contrato.  
 
5.1.2.  Inscripción en el registro único de proponentes (RUP) y capacidad de contratación  
 
Todas las personas naturales o jurídicas nacionales, o las extranjeras domiciliadas o  con 
sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, deberán 
estar inscritas en el Registro Único de Proponentes.  
 
Las personas naturales o jurídicas, extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, que 
aspiren a c elebrar contratos con las entidades estatales no requieren estar inscritos en el 
Registro Único de Proponentes. Sus condiciones, junto con las de los proponentes que de 
acuerdo con la Ley 1150 de 2007 no requieren inscripción, serán verificadas por la enti dad 
contratante.  
 
Para el presente proceso de selección, cada proponente deberá aportar el Certificado de 
Registro Único de Proponentes RUP, expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, 
que deberá estar vigente y en firme.  
 
Para cada uno de los m iembros del Consorcio o Unión Temporal o cualquier otra forma 
asociativa, se deberá aportar el certificado de inscripción en el RUP.  
 
El certificado constituye plena prueba respecto de la información verificada documentalmente 
y cuyo registro se encuentra en firme.  
 
Cuando se renueve o actualice el Registro Único de Proponentes, la información que se 
modifica estará vigente hasta que el acto de inscripción correspondiente de la nueva 
información quede en firme.  
 
5.1.2.1.  Clasificación UNSPSC  
 
El objeto del presente Proceso de Contratación está codificado en el Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica a continuación:  
 
Clasificación UNSPSC  Descripción  
77101600  Planeación ambiental  
77101700  Servicios de asesoría ambiental  
77101800  Auditoría ambiental  
80101600  Gerencia de proyectos  
81101500  Ingeniería civil  
81141500  Control de calidad  
93151500  Administración pública  
 
5.1.3.  CAPACIDAD FINANCIERA  
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y sus respectivas modificaciones, deberán acreditar los 
requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional de los tres (3) últimos años fiscales, 
reportados con anterioridad en la Cámara de Comercio,  esto es, los años 2019, 2020 y 2021, para lo 
cual el proponente indicará en su propuesta el año a tener en cuenta al momento de evaluar las ofertas, 
sin embargo, si el oferente ya realizó la actualización para el presente año, deberá presentar el 
certific ado fiscal de 2019 para poder constatar cual es el mejor año para evaluar.  
 
Indicador  Índice requerido  
Índice de Liquidez   
(ACT CTE / PAS CTE)             Mayor o igual a 5  
Índice de Endeudamiento   
(PAS TOTAL / ACTIVO TOTAL)                                               Menor o igual al 50%  
Razón de Cobertura de Intereses  
 (UTIL OPERACIONAL / GASTO DE 
INTERESES)     Mayor o igual a 10  
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO  
(UTIL OPERACIONAL / PATRIMONIO)             Mayor o igual a 10  
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS  
(UTIL OPERACIONAL / ACTIVO TOTAL)                Mayor o igual a 8  
Patrimonio  
(PATRIMONIO/PRESUPUESTO OFICIAL) 
*100 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL  
Capital de Trabajo  
((ACTIVO CORRIENTE - PASIVO 
CORRIENTE)/PRESUPUESTO OFICIAL)*100     100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL  
 
Si el Proponente es un conso rcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir 
su capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la 
Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación.  
 
En caso de Uniones T emporales y Consorcios los anteriores indicadores (Liquidez, 
Endeudamiento y la Razón de Cobertura de Intereses) se calcularán con base en la suma 
aritmética ponderada por la participación de cada uno de los integrantes, para cada una de 
las cuentas con la s cuales se calcula el indicador financiero. El indicador de capital de trabajo 
y el patrimonio se calcularán como la suma del indicador correspondiente a cada integrante 
sin considerar su porcentaje de participación.  
 
Toda vez que el cálculo del indicador  de liquidez y del indicador de razón de cobertura de 
interés puede dar una indeterminación (división por cero), si se materializa la hipótesis anterior 
y el proponente se presenta: a) A título individual, se considera que “cumple”, b) En alguna de 
las for mas asociativas permitidas por la ley donde el cálculo de los indicadores de todos los 
integrantes es indeterminado, se considera que “cumple” y c) En las formas asociativas 
permitidas por la ley donde el cálculo de los indicadores de todos los integrantes  no es 
indeterminado, en este caso entre el(los) integrante(s) a(los) cual(es) se le(s) puede  calcular 
el(los) indicador(es) respectivo(s) deberán acreditar tal(es) indicador(es) teniendo en cuenta 
que para este caso en particular el indicador de la forma asociativa se obtendrá del promedio 
de los indicadores del(los) integrante(s) a(los) cual(es) se le(s) puede  calcular el(los) 
indicador(es) respectivo(s).  
 
Sin perjuicio de lo anterior, ni el proponente individual ni ninguno de los integrantes de las 
forma s asociativas permitidas por la ley podrá(n) acreditar un indicador de razón de cobertura 
de intereses menor que cero so pena de considerar la propuesta como “no cumple” la 
capacidad financiera.  
 
NOTA: En el caso de decimales en el valor consolidado final del indicador, el valor obtenido 
se aproximará por exceso o por defecto a dos (2) decimales. Es decir, cuando el tercer decimal 
sea inferior a 5, el resultado del segundo decimal no variará y si el tercer decimal es igual o 
superior a 5, el resultado  del s egundo decimal se incrementará al decimal más cercano.  
 
5.1.4.  CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y sus respectivas modificaciones, deberán 
acreditar los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional de los tres (3) 
últimos años fiscales, reportados con anterioridad en la Cámara de Comercio, esto es, los 
años 2019, 2020 y 2021, para lo cual el proponente indicará en su propuesta el año a tener 
en cuenta al momento de evaluar las ofertas, sin embargo, si el oferente ya r ealizó la 
actualización para el presente año, deberá presentar el certificado fiscal de 2019 para poder 
constatar cual es el mejor año para evaluar.  
 
Indicador  Índice requerido  
Rentabilidad sobre el patr imonio  Mayor o igual a 10%  
Rentabilidad sobre activos  Mayor o igual a 8%  
 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir 
su capacidad organizacional de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para l a 
Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación.  
 
En caso de Uniones Temporales y Consorcios los anteriores indicadores (Liquidez, 
Endeudamiento y la Razón de Cobertura de Intereses) se calcularán con base en la suma 
aritmética ponderada por la participación de cada uno de los integrantes, para cada una de 
las cuentas con las cuales se calcula el indicador financiero. El indicador de capital de trabajo 
y el patrimonio se calcularán como la suma del indicador correspondi ente a cada integrante 
sin considerar su porcentaje de participación.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, ni el proponente individual ni alguno de los integrantes de las 
formas asociativas permitidas por la ley podrá(n) acreditar un indicador de rentabilidad so bre 
el patrimonio y/o rentabilidad sobre activos menor que cero so pena de considerar la 
propuesta como “no cumple” la capacidad organizacional.  
 
NOTA: En el caso de decimales en el valor consolidado final del indicador, el valor obtenido 
se aproximará por  exceso o por defecto a dos (2) decimales. Es decir, cuando el tercer decimal 
sea inferior a 5, el resultado del segundo decimal no variará y si el tercer decimal es igual o 
superior a 5, el resultado del segundo decimal se incrementará al decimal más cerc ano. 
 
5.1.5.  EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  
 
La experiencia del proponente deberá acreditarse mediante certificaciones expedidas por la 
entidad contratante y obligatoriamente relacionadas en el formulario dispuesto para tal fin, so 
pena de no ser tenido en cuenta par a efectos de acreditar la experiencia del proponente.  
 
La experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la de esta, cuando 
ella no cuente con más de tres (3) años de constituida, según el literal “e” del numeral 2 del 
artículo 9 del  Decreto 1082 de 2015. La acumulación se hará en proporción a la participación 
de los socios en el capital de la persona jurídica.  
 
En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia habilitante deberá ser 
suministrada por cada integrante de  la forma asociativa. No podrá acumularse a la vez, la 
experiencia de los socios  
 
y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien entre sí para presentar propuesta.  
 
5.1.5.1.  Experiencia del proponente  
 
Se evaluará obligatoriamente a partir de la información su ministrada en el RUP.  
 
Se considerará que CUMPLE al proponente que acredite cinco (5) certificaciones o actas de 
recibo o actas de liquidación de los contratos terminados y celebrados en los últimos, cuyo 
objeto sea interventoría de obras civiles con entid ades públicas o privadas ya sea 
individualmente o en consorcio o en unión temporal . Sin perjuicio de lo anterior, al menos uno 
de los contratos deberá ser por un valor mayor o igual a  3.000 SMMLV y el valor de los otros 
contratos deben ser igual o superior  al presupuesto oficial a acredita ndo que ellos  cumplan 
en al menos uno (1) los códigos de la siguiente tabla:  
 
Clasificación UNSPSC  Descripción  
77101600  Planeación ambiental  
77101700  Servicios de asesoría ambiental  
77101800  Auditoría ambiental  
8010160 0 Gerencia de proyectos  
81101500  Ingeniería civil  
81141500  Control de calidad  
93151500  Administración pública  
 
No se aceptará para la evaluación de este criterio la experiencia proveniente de Ofertas 
Mercantiles ni los subcontratos ni por la adquirida con personas naturales o jurídicas privadas 
ni los contratos en que los proponentes certifiquen experiencia de ejecución de proyectos en 
los cuales ellos mismos: son los propietarios y/o compren y/o diseñen y/o construyan y/o 
vendan.  
 
Cuando el proponente individual o integrante de un consorcio o unión temporal sea una filial 
o subordinada de una sociedad controlante, se tendrá en cuenta la experiencia propia y no la 
de la controlante, ni viceversa.  
 
Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de c onsorcio o unión temporal, el valor 
del contrato que debe informar el proponente será el correspondiente al porcentaje de 
participación que hubiere tenido en los mismos.  
 
La experiencia del proponente deberá acreditarse en el RUP.  
 
En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta presente 
inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo se tendrá en 
cuenta aquella que esté demostrada.  
 
 
En el caso de los consorcios o uniones temporales u otra f orma asociativa, la experiencia 
habilitante será la sumatoria de las experiencias de los integrantes, sin embargo, cada 
integrante deberá aportar como mínimo 5 contratos.  
 
5.1.5.2.  Equipo profesional  
 
Para el desarrollo del proyecto el proponente deberá disponer de l siguiente personal 
profesional y técnico en su equipo de trabajo, que además deberá tener la siguiente 
experiencia debidamente certificada:  
 
La experiencia profesional se contará a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico de la respecti va carrera (Decreto 019 de 2012, art. 229).  
 
CARGO  PROFESIÓN  EXPERIENCIA  % DEDICACIÓN  
 
 
 
 
 
 
Director de 
Interventoría   
 
 
Un (1) profesional 
Ingeniero Civil o 
Arquitecto o 
Arquitecto 
Constructor 
Estudios en 
especialización 
Interventoría de 
Obras Civiles  General: quince  (15) años de 
experiencia contados a partir de la 
expedición de la matrícula 
profesional.  
Certificada: Mínimo cinco (5) 
años de experiencia general en la 
dirección o residencia de obras o 
interventoría de obras civiles. 
Especifica: Mínimo cinc o (5) 
contratos en calidad de director de 
Interventoría proyectos que hayan 
tenido por objeto: la construcción 
y/o ampliación y/o mejoramiento 
y/o mantenimiento y/o adecuación 
de EDIFICACIONES.   
 
 
 
 
 
 
50% 
 
 
 
Resident
e de 
Intervent
oría  
Un (1) profesional 
Ingeniero Civil o 
Arquitecto o 
Arquitecto 
Constructor  General: ocho  (8) años de 
experiencia contados a partir de la 
expedición de la matrícula 
profesional.  
Certificada: Mínimo cinco (5) 
años de experiencia general en la 
dirección, residencia, o 
coordinació n 
de obras o interventoría de obras   
 
 
100%  
 
 
 
Residente 
Ambienta l  
Un (1) profesional 
Ingeniero 
ambiental o 
forestal General: Dos (2) años  de 
experiencia contados a partir de la 
expedición de la matrícula 
profesional.  
Certificada: Mínimo dos (2) años 
de experiencia general en la 
dirección, residencia ambiental en 
obras o interventoría ambiental de 
obras civiles.  
  
100%  
 
 
Residente 
Eléctrico   
Un (1) profesional 
Ingeniero eléctrico 
o electricista  General: Dos (2) años  de 
experiencia contados a partir de la  
expedición de la matrícula 
profesional.  
Certificada: Mínimo dos (2) años 
de experiencia general en la 
supervisión, adecuación, 
instalación o construcción de 
redes eléctricas o similares.   
100%  
 
      
 
Residente S iso Un (1) Ingeniero o 
profesional de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo*  
 
NOTA*:El diseño e 
implementación del 
Sistema de Gestión de 
SST podrá ser 
realizado  por 
profesionales en SST, 
profesionales con 
posgrado en SST que 
cuenten con licencia 
en Seguridad y Salud 
en el Trabajo vigente y 
el curso de 
capacitación virtual de 
cincuenta (50) horas.  General: Dos (2) años de 
experiencia contados a partir de la 
expedición de la licencia en salud 
ocupacional con alcance para 
diseño, implementación y 
mantenimiento de SGSST de 
acuerdo con la resolución 0312 de 
febrero de 2019.  
Certificada:  Mínimo dos (2) años 
de experiencia general como 
coordinador o profesional de 
seguridad y salud en trabajo.  100%  
 
El proponente deberá aportar el Formulario respectivo publicado con el pliego, debidamente 
dilige nciado. Además,  por cada profesional deberá anexar carta de compromiso personal 
debidamente suscrita por dicho profesional (en original). No se aceptarán cartas de 
compromiso escaneadas o fotocopiadas. (Diligenciar formato anexo).  
 
Para la presentación del  personal mínimo requerido, el oferente deberá anexar a las hojas de 
vida y la siguiente documentación:  
 
● Hoja de vida.  
● Copia tarjeta profesional (para las profesiones que así lo requieran)  
● Certificado de vigencia de la tarjeta profesional (vigente)  
● Certifi caciones de estudio (copia del diploma o acta de grado)  
● Certificaciones laborales (para acreditar la experiencia profesional)  
● Licencia en seguridad y Salud en el Trabajo del profesional responsable del SGSST.  
● Curso de 50 horas vigente o de 20 horas de ac tualización.  
● El proponente deberá contar con el consentimiento del personal profesional propuesto, 
para lo cual deberá adjuntar a la hoja de vida la carta de intención suscrita por el 
profesional.  
● Demás documentación que permita valorar el cumplimiento de los perfiles aquí solicitados.  
 
En caso que la certificación aportada para acreditar la experiencia del equipo profesional, 
tenga fecha de expedición anterior a la fecha de terminación del contrato que está siendo 
certificado, se tomará para efecto de valo rar la experiencia la fecha de expedición de la 
certificación aportada y no el tiempo que falte por ejecutar del contrato.  
 
Todos los certificados relacionados para acreditar la experiencia laboral deberán contener 
como mínimo la siguiente información:  
 
● Número del contrato, cuando aplique  
● Nombre o razón social de la empresa o persona contratante  
● Objeto del contrato o cargo y/o actividades desempeñadas  
● Plazo de ejecución del contrato o tiempo de vinculación  
● Fecha de iniciación del contrato o de ingreso (dd/m m/aa)  
● Fecha de recibo a satisfacción y/o terminación del contrato o de retiro (dd/mm/aa)  
● Nombre y firma de la persona habilitada para expedir la certificación.  
 
Adicionalmente se deberá tener en cuenta lo siguiente:  
▪ Cuando el certificado laboral de experie ncia del respectivo profesional sea expedido por 
el mismo proponente (singular o como integrante de un consorcio, unión temporal u otra 
forma asociativa anteriores o extinguidos que haya ejecutado el contrato), se deberá 
anexar, además:  
▪ Copia del contrato laboral suscrito entre el proponente y el profesional respectivo, que 
respalde el certificado laboral aportado.  
▪ Cuando el certificado laboral de experiencia del respectivo profesional sea expedido por 
un particular, personas naturales o jurídicas de natura leza privada y que no formen parte 
del o de los oferentes en el presente proceso de selección, dicha certificación se debe 
acompañar con copia legible del respectivo contrato laboral.  
 
▪ No serán válidas  las certificaciones laborales o de experiencia que señ alen cargos 
múltiples dentro de la misma obra o que textualmente sean diferentes o distintos a los 
cargos señalados y solicitados en el presente pliego de condiciones.  
 
Cuando se presenten certificaciones con tiempos superpuestos, se descartará el tiempo 
traslapado en una de ellas.  
 
En caso de allegar certificaciones donde se indique la experiencia de los profesionales 
expresada en horas, se procederá a realizar la equivalencia en días.  
 
Teniendo en cuenta que en Colombia se ha reglamentado la Tarjeta Profe sional para algunas 
profesiones como un requisito necesario e indispensable para ejercer la profesión, acorde con 
lo establecido en el artículo 26 de nuestra Constitución Nacional, que señala: “ARTICULO 26. 
Toda persona es libre de escoger profesión u ofic io. La ley podrá exigir títulos de idoneidad”.  
 
Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las 
ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo 
aquellas que impliquen un riesgo social. Las profesiones legalmente reconocidas pueden 
organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser 
democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles”.  
 
Lo anteri or indica que, para las profesiones requeridas en el presente proceso de selección, 
la tarjeta, matrícula o inscripción profesional y su respectiva vigencia se exigirá de acuerdo a 
las siguientes normas, las que las modifiquen, adicionen o deroguen : 
 
● Ingen ierías, profesiones afines y profesionales auxiliares: De conformidad con la Ley 842 
de 2003 y sus decretos reglamentarios.  
 
Entidad que expide la tarjeta profesional: Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA).  
 
● Arquitectura: De conformidad con l a Ley 435 de 1998 y sus decretos reglamentarios.  
 
Entidad que expide la tarjeta profesional: Consejo Profesional Nacional de Arquitectura  
y sus Profesiones Auxiliares.  
 
● Seguridad y salud en el trabajo: De conformidad con lo establecido en la resolución 03 12  
de febrero de 2019 y el decreto 1072 de 26 de mayo de 2015, resolución 4272 de 27  
de diciembre de 2021, resolución 1409 de 23 de julio de 2012.  
 
NOTA: Será obligación del proponente para cada uno de los profesionales propuestos para 
el equipo de traba jo, verificar y acreditar, si es del caso, que éstos cumplen con los requisitos 
de la tarjeta profesional y el certificado de vigencia de la misma.  
 
La experiencia de los profesionales que se consigne en la hoja de vida se tomará  a modo de 
información. Deb e acreditarse con los respectivos certificados laborales y obligatoriamente 
relacionarse en el Formulario estipulado en el Pliego de Condiciones, so pena de no ser tenida 
en cuenta.  
 
En caso que la certificación aportada para acreditar la experiencia espec ífica del equipo 
profesional, tenga fecha de expedición anterior a la fecha de terminación del contrato que está 
siendo certificado, se tomará para efecto de valorar la experiencia la fecha de expedición de 
la certificación aportada y no el tiempo que falt e por ejecutar del contrato.  
 
El proponente deberá mantener el personal ofrecido durante el tiempo de ejecución del 
contrato; no obstante, si por alguna circunstancia se requiere efectuar algún cambio en el 
personal propuesto se deberá realizar considerand o que el profesional que reemplazará al ya 
presentado debe tener perfil y experiencia igual o superior. Tal modificación podrá realizarse 
previa aprobación por parte de la Coordinación de la Entidad. La no observancia de este 
requisito se considerará como incumplimiento del contrato. El profesional propuesto como 
director de interventoría debe acreditar una profesión distinta a la del profesional propuesto 
como residente de interventoría so pena del rechazo de la oferta.  
 
5.1.5.3. REQUISITOS HABILITANTES TÉ CNICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 
1. Personas naturales sin personal a cargo: deberá presentar acta juramentada del SG -SST. 
(Anexo del Pliego de Condiciones Definitivo)  
2. Certificación por parte de la empresa de acuerdo con la última evaluación d el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, frente al cumplimiento de la resolución 0312 de 
febrero de 2019 (estándares mínimos del SG -SST) firmada por el representante legal y el 
responsable del diseño y ejecución del SG -SST con copia de su licencia según el tamaño de 
la empresa y respectivo alcance, dicho porcentaje de cumplimiento debe ser igual o mayor al 
85% (moderadamente aceptable).  
 
5.2. CRITERIO DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
PROPUESTAS FACTORES DE EVALUACIÓN  
 
La Institución evaluará las propuestas conforme a los siguientes criterios:  
 
CRITERIO  PUNTAJE  
CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES  50 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE  540 
EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO  295 
PUNTAJE ADICIONAL PARA EL PROPONENTE CON  TRABAJADORES 
CON DISCAPACIDAD  10 
ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL  100 
CRITERIO DIFERENCIAL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES  2,5 
CRITERIO DIFERENCIAL MIPYME  2,5 
TOTAL  1.000  
 
5.2.1. Calidad: Cumplimiento de contratos anteriores (Puntaje máximo 50 pu ntos)  
 
Se asignarán máximo 50 puntos al proponente que por la efectiva prestación del servicio en 
contratos anteriores no haya obtenido multas o sanciones. Si el proponente registra multas, 
declaración de incumplimiento, caducidad o cualquier otra sanción debidamente ejecutoriada, 
que le hubiere sido impuesta dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de 
cierre del proceso, el puntaje será el siguiente:  
 
No. de multas o sanciones  Puntaje  
o 50 
1 o más  0 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, se restará el puntaje por multas o sanciones 
que registre uno cualquiera de sus integrantes.  
 
La información sobre multas o sanciones será obtenida del Registro Único de Proponentes 
(RUP), de la Cámara de Comercio o de cualquier otra informació n de la que tenga 
conocimiento la Institución, o que sea suministrada por los oferentes, relacionada con actos 
administrativos debidamente ejecutoriados respecto de algún participante en el proceso.  
 
5.2.2. Experiencia específica del proponente (Puntaje má ximo 540 puntos)  
 
Se evaluará obligatoriamente a partir del formulario respectivo. Se tendrá en cuenta el valor 
en contratos celebrados y terminados por el proponente con entidades públicas ya sea 
individualmente o en consorcio o unión temporal.  
 
El Propon ente debe acreditar esta experiencia con los contratos celebrados y terminados para 
cada una de las obras solicitadas como experiencia y expresando su valor en salarios 
mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de terminación de los mismos.  
 
Para la ex periencia, no se acepta la experiencia proveniente de Ofertas Mercantiles, ni por la 
adquirida con personas naturales o jurídicas privadas ni los contratos en que los proponentes 
certifiquen experiencia de ejecución de proyectos en los cuales ellos mismos:  son los 
propietarios y/o compren y/o diseñen y/o construyan y/o vendan.  
 
Para efectos de la experiencia acreditada no se aceptarán subcontratos.  
 
Cuando el proponente individual o integrante de un consorcio o unión temporal sea una filial 
o subordinada de  una sociedad controlante, se tendrá en cuenta la experiencia propia y no la 
de la controlante, ni viceversa.  
 
Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el monto 
que debe informar el proponente será el correspondie nte al porcentaje de participación que 
hubiere tenido en los mismos.  
 
La experiencia del proponente deberá acreditarse en el RUP y certificaciones expedidas por 
el respectivo contratante según corresponda, las cuales contendrán, como mínimo, la 
siguiente i nformación: nombre del Contratista, número y objeto del contrato, descripción del 
proyecto incluyendo los datos necesarios para verificar la experiencia requerida, plazo de 
ejecución, fechas de iniciación y de terminación, y porcentaje de participación si el contrato 
fue ejecutado en Consorcio o Unión Temporal.  
 
En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta presente 
inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo se tendrá en 
cuenta aquella  que esté demostrada.  
 
5.2.2.1. Número de contratos de interventoría ejecutados (200 puntos).  
 
Para el presente proceso, el proponente deberá acreditar cuatro (4) certificaciones o actas 
de recibo o actas de liquidación de los contratos ejecutados y termin ados con entidades 
públicas o privadas ya sea individualmente o en consorcio o en unión temporal, cuyo objeto 
corresponda a la Interventoría para Construcción y/o ampliación y/o mejoramiento y/o 
mantenimiento y/o adecuación de obras civiles que estén clasi ficados en por lo menos 
cuatro (4) de los códigos.  
 
El puntaje se distribuirá como se indica  en la siguiente tabla. La experiencia del proponente 
se acreditará mediante certificaciones y se verificará en el RUP y deberá ser diferente a la 
experiencia h abilitante.  
 
 
Clasificación UNSPSC  Descripción  
77101600  Planeación ambiental  
77101700  Servicios de asesoría ambiental  
77101800  Auditoría ambiental  
80101600  Gerencia de proyectos  
81101500  Ingeniería civil  
81141500  Control de calidad  
93151500  Administ ración pública  
 
 
 
Número de contratos con clasificación UNSPSC  Puntos  
Desde  Hasta  Puntos  
1 7 25 
8 15 80 
16 23 120 
24 30 160 
31 o más  200 
 
Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unión Temporal u otra forma asociativa, la 
experiencia de la form a asociativa será la suma de la experiencia aportada por cada uno 
de sus integrantes sin considerar su porcentaje de participación. Sin perjuicio de lo 
anterior, todos los integrantes de las formas asociativas deben acreditar por lo menos 
cuatro (4) contra tos que cumplan con las condiciones de este numeral.  
Si el proponente no acredita todas las exigencias de este numeral obtendrá cero (0) puntos 
por este concepto  
 
 
5.2.2.2. Experiencia en edificaciones de uso institucional (Puntaje máximo 100 puntos).  
 
El proponente deberá acreditar certificaciones o actas de recibo o actas de liquidación de 
los contratos ejecutados y terminados por el proponente con entidades públicas ya sea 
individualmente o en consorcio o en unión temporal, cuyo objeto sea Interventoría para las 
obras de construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o adecuación de 
edificaciones de uso institucional, que estén clasificados en al menos dos (2) de los 
códigos que se muestran a continuación.  
 
El puntaje se distribuirá como se indica en la siguiente tabla. La experiencia del proponente 
se acreditará mediante al menos cuatro (4) certificados y deben estar inscritos en el RUP. 
Para los contratos deberá acreditar una cuantía mayor o igual al 100% del presupuesto 
oficial  expresado en SMLMV a la fecha de terminación del mismo. Adicionalmente, deberán 
estar terminados en los últimos cinco (5) años.  
 
Clasificación UNSPSC  Descripción  
77101600  Planeación ambiental  
77101700  Servicios de asesoría ambiental  
77101800  Auditoría ambiental  
80101600  Gerencia de proyectos  
81101500  Ingeniería civil  
81141500  Control de calidad  
93151500  Administración pública  
   
Número de contratos con clasificación 
UNSPSC   
PUNTOS  
              Desde               Hasta  
1 3 25 
8 6 50 
16 9 75 
10 o más  100 
 
Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unión Temporal u otra forma asociativa, 
la experiencia de la forma asociativa será la suma de la experiencia aportada por cada 
uno de sus integrantes sin considerar su porcentaje de participación. Sin perjuicio de 
lo anterior, todos los integrantes de las formas asociativas deben acreditar por lo 
menos dos (2) contratos que cumplan con las condiciones de este numeral.  
 
Si el proponente no acredita todas las exigencias de este numeral obtendrá cero (0) puntos 
por este c oncepto  
 
5.2.2.3. Experiencia específica en instituciones educativas (Puntaje máximo 100 puntos).  
 
El proponente deberá acreditar certificaciones o actas de recibo o actas de liquidación de 
los contratos ejecutados y terminados por el proponente con entida des públicas ya sea 
individualmente o en consorcio o en unión temporal, cuyo objeto sea Interventoría a la 
construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o adecuación de instituciones 
educativas, que estén clasificados en mínimo cuatro (4) de los código s que se muestran a 
continuación. El puntaje se distribuirá como se indica  en la siguiente tabla. La experiencia 
del proponente se acreditará mediante los certificados y deben estar inscritos en el RUP. 
Para acreditar este requisito se deberán aportar contratos distintos a los del numeral 
5.2.2.2. Por lo menos uno de los contratos deberá acreditar una cuantía mayor o igual al 
100% del presupuesto oficial expresado en SMLMV Adicionalmente, dos de los 
certificados deberán estar terminados en los últimos c inco (5) años  
 
 
Clasificación UNSPSC  Descripción  
77101600  Planeación ambiental  
77101700  Servicios de asesoría ambiental  
77101800  Auditoría ambiental  
80101600  Gerencia de proyectos  
81101500  Ingeniería civil  
81141500  Control de calidad  
93151500  Admini stración pública  
   
Número de contratos con clasificación 
UNSPSC  Puntos  
Desde  
Hasta  Puntos  
1 15 
2 25 
3 50 
4 15 
5 o más  100 
 
Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unión Temporal u otra forma asociativa, la 
experiencia de la forma asociativa s erá la suma de la experiencia aportada por cada uno 
de sus integrantes sin considerar su porcentaje de participación. Sin perjuicio de lo 
anterior, todos los integrantes de las formas asociativas deben acreditar por lo menos dos 
(2) contratos que cumplan c on las condiciones de este numeral.  
 
Si el proponente no acredita todas las exigencias de este numeral obtendrá cero (0) puntos 
por este concepto  
 
5.2.2.4. Experiencia específica en instituciones de educación superior  (Puntaje máximo 140 
puntos).  
 
El pro ponente deberá acreditar certificaciones o actas de recibo o actas de liquidación de 
los contratos ejecutados y terminados por el proponente con entidades públicas ya sea 
individualmente o en consorcio o en unión temporal, cuyo objeto sea o incluya en su 
alcance Interventoría a la construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o 
adecuación de instituciones de educación superior, que estén clasificados en mínimo 
cuatro (4) de los códigos que se muestran a continuación. El puntaje se distribuirá como 
se in dica en la siguiente tabla. La experiencia del proponente se acreditará mediante los 
certificados y deben estar inscritos en el RUP. Para acreditar este requisito se deberán 
aportar contratos distintos a los del numeral 5.2.2.2, 5.2.2.3. La sumatoria de la s cuantías 
de los contratos deberá ser mayor o igual al 50% del presupuesto oficial. Adicionalmente, 
uno de los certificados deberá estar terminados en los últimos cinco (5) años  
 
 
Clasificación UNSPSC  Descripción  
77101600  Planeación ambiental  
77101700  Servicios de asesoría ambiental  
77101800  Auditoría ambiental  
80101600  Gerencia de proyectos  
81101500  Ingeniería civil  
81141500  Control de calidad  
93151500  Administración pública  
 
 
Número de contratos con clasificación 
UNSPSC  Puntos  
Desde  
Hasta  Puntos  
1 35 
2 70 
3 105 
4 o más  140 
 
Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unión Temporal u otra forma asociativa, la 
experiencia de la forma asociativa será la suma de la experiencia aportada por cada uno 
de sus integrantes sin considerar su porcenta je de participación. Sin perjuicio de lo 
anterior, todos los integrantes de las formas asociativas deben acreditar por lo menos un 
(1) contrato que cumpla con las condiciones de este numeral.  
 
Si el proponente no acredita todas las exigencias de este numer al obtendrá cero (0) puntos 
por este concepto.  
 
5.2.3. Experiencia y formación del Equipo de Trabajo (Puntaje máximo 295 puntos)  
 
La experiencia del equipo de trabajo se evaluará a partir de la información suministrada en 
el Formulario respectivo, así:  
 
PUNTAJE MÁXIMO   
Director de Interventoría  100 puntos  
Residente de Interventoría  70 puntos  
Residente Ambiental -Profesional Ambiental de 
Interventoría - 55 puntos  
Resident e SISO -Ingeniero o Profesional en 
SST- 30 puntos  
Residente Eléctrico -Ingeniero el éctrico - 40 puntos  
TOTAL  295 puntos  
 
La experiencia general y específica de los profesionales deberá acreditarse mediante 
certificaciones o cualquier otro documento contractual hábil, suscritas por el respectivo 
contratante, las cuales contendrán como mí nimo, la siguiente información: nombre del 
profesional, cargo desempeñado, fechas de ingreso y retiro, nombre de los proyectos 
aportados como experiencia, descripción de las principales funciones ejercidas y, en 
general, toda aquella información que permit a determinar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos.  
 
No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones o documentos 
contractuales hábiles que no contengan la información que permita verificar el 
cumplimiento de los requisitos est ablecidos en este numeral  
Para efectos de la evaluación, los años de experiencia serán aproximados por exceso o 
por defecto a la décima de mes, así: si la centésima de mes es igual o superior a 5, se 
aproximará por exceso, y si es inferior a 5, se aproxima rá por defecto.  
La experiencia en la cátedra universitaria, proyectos de investigación o asesorías de tesis 
para optar a títulos de educación superior, no será considerada como experiencia 
específica.  
Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, durante 
la ejecución del contrato se requiere cambiar a uno de los integrantes del equipo de trabajo, 
éste deberá ser reemplazado por otro de iguales o superiores calidades, previa aprobación 
por parte de la Entidad.  
La no observan cia de este requisito se considerará como incumplimiento del contrato, y 
por lo tanto, el Contratista se hará acreedor a las multas contempladas en el pliego de 
condiciones  
 
5.2.3.1. Director de Interventoría (100 puntos)  
 
El Director de Interventoría ofre cido deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:  
 
1. Que acredite ser Ingeniero Civil o Arquitecto o Arquitecto Constructor Especialista en 
Interventoría de Obras Civiles.  
 
2. Que acredite como experiencia específica mínima como Director de Intervent oría a la 
construcción y/o mantenimiento y/o adecuación de obras civiles, en por lo menos cinco (5) 
certificaciones de contratos expedidas por la Entidad beneficiaria del proyecto.  
 
3. Que acredite dentro de la experiencia específica mínima de las cinco (5 ) 
certificaciones de contratos del numeral 2 lo siguiente:  
 
▪ Mínimo cuatro (4) certificaciones de contratos como Director de Interventoría cuyo 
objeto corresponda a Interventoría a la construcción y/o mantenimiento y/o adecuación de 
edificaciones de insti tucionales y que por lo menos una corresponda a construcción de 
instituciones educativas, con una cuantía igual o superior a 300 SMLMV a la fecha de 
terminación y terminado dentro de los últimos cinco (5) años contado a partir de la fecha 
de cierre de la p resente convocatoria.  
 
Si el Director de Interventoría propuesto por el proponente cumple con los puntos 1, 2 y 3 
se le asignaran 100 puntos. Si no cumple los requisitos mínimos establecidos en los puntos 
1, 2 y 3 de este numeral, no será tenido en cuenta para la evaluación de la experiencia del 
equipo de trabajo del proponente, obteniendo cero (0) puntos en este criterio.  
 
5.2.3.2. Residente de Interventoría (70 puntos)  
 
El Residente de Interventoría ofrecido deberá cumplir los siguientes requisitos mínimo s: 
 
1. Que acredite ser Ingeniero Civil o Arquitecto o Arquitecto Constructor.  
 
2. Que acredite como experiencia específica mínima como director o coordinador o 
residente de Interventoría a la construcción y/o ampliación y/o mejoramiento y/o 
mantenimiento y/o adecuación de obras civiles, en por lo menos cuatro (4) certificaciones 
de contratos expedidas por la Entidad beneficiaria del proyecto.  
 
3. Que acredite dentro de la experiencia específica mínima de las cuatro (4) 
certificaciones de contratos del nume ral 2, lo siguiente:  
 
▪ Las cuatro (4) certificaciones de contratos como director y/o coordinador y/o residente 
de Interventoría cuyo objeto corresponda a Interventoría a la construcción y/o ampliación 
y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuación de edificaciones instituci onales y que 
por lo menos una corresponda a instituciones educativas terminado dentro de los últimos 
cinco (5) años contado a partir de la fecha de cierre de la presente convocatoria.  
 
Si el Residente de Interventoría propuesto por el proponente cumple con  los puntos 1,2 y 
3 se le asignaran 70 puntos. Si no cumple los requisitos mínimos establecidos en los 
puntos 1, 2 y 3 de este numeral, no será tenido en cuenta para la evaluación de la 
experiencia del equipo de trabajo del proponente, obteniendo cero (0) puntos en este 
criterio  
 
5.2.3.3. Residente ambienta l -Profesional Ambiental de Interventoría - (55 puntos)  
 
El profesional Ambiental o forestal de Interventoría ofrecido deberá cumplir los siguientes 
requisitos mínimos:  
 
1. Que acredite ser Ingeniero Ambi ental con dos (2) años de experiencia contados a 
partir de la expedición de la matrícula profesional  
 
2. Que acredite como experiencia certificada mínimo dos (2) años de experiencia como 
residente ambiental o socio ambiental de obras o interventoría de obr as civiles.  
 
Si el Profesional Ambiental de Interventoría propuesto por el proponente cumple con los 
puntos 1 y 2 se le asignaran 55 puntos. Si no cumple los requisitos mínimos establecidos 
en los puntos 1 y 2 de este numeral, no será tenido en cuenta para  la evaluación de la 
experiencia del equipo de trabajo del proponente, obteniendo cero (0) puntos en este 
criterio  
 
5.2.3.4. Residente SISO -Ingeniero o Profesional en Seguridad y salud en el Trabajo - 
(30 puntos)  
 
1. Que acredite ser ingeniero o profesion al con especialización en Seguridad y Salud en 
el trabajo con dos (2) años de experiencia contados a partir de la expedición de la licencia 
en salud ocupacional con alcance para diseño, implementación y mantenimiento de 
SGSST de acuerdo con la resolución 0 312 de febrero de 2019 o tres (3) como especialista 
en Seguridad y Salud en el Trabajo.  
2. Que certifique mínimo dos (2) años direccionando Sistema de Gestión de seguridad y 
Salud en el Trabajo de empresas constructoras con Tareas de Alto riesgo.  
3. Que ce rtifique mínimo dos (2) años dirigiendo el diseño, implementación y 
mantenimiento de sistemas de gestión en empresas de interventoría para construcciones 
con tareas de alto riesgo desde el inicio hasta el cierre de contratos.  
4. Que evidencie certificado d e 50 horas del ministerio de trabajo para el profesional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo vigente o 20 horas de actualización.  
5. Certificado de coordinador de trabajo en alturas con certificación de reentrenamiento 
vigente del profesional de Seguridad y  Salud en el Trabajo emitido por entidad avalada 
sujeta a verificación  
 
Si el ingeniero o profesional en SST de Interventoría propuesto por el proponente cumple 
con los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 se le asignarán 30 puntos. Si no cumple los requisitos mínimos 
establecidos en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 de este numeral, no será tenido en cuenta para la 
evaluación de la experiencia del equipo de trabajo del proponente, obteniendo cero (0) 
puntos en este criterio.  
 
5.2.3.5. Residente Eléctrico -Ingeniero Eléctrico o electricista - (40 puntos)  
El ingeniero deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:  
1.  Que acredite ser ingeniero eléctrico o electricista. con dos (2) años de experiencia 
contados a partir de la expedición de la matrícula profesional  
2.  Que acredit e dentro de la experiencia específica mínima de las dos (2) certificaciones 
de contratos del numeral 1 lo siguiente:  
Si el ingeniero eléctrico o electricista cumple los requisitos mínimos establecidos en los 
puntos 1 y 2 de este numeral se le asignaran 40 puntos. Si no cumple los requisitos mínimos 
establecidos no será tenido en cuenta para la evaluación de la experiencia del equipo de 
trabajo del proponente, obteniendo cero (0) puntos en este criterio.  
5.2.4. Puntaje para proponentes con trabajadores con d iscapacidad (Puntaje 
máximo 10 puntos)  
 
Se le otorgará diez (10) puntos a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con 
discapacidad, en su planta de personal, de conformidad con el Decreto 392 de 2018.  
 
En los procesos de licitaciones p úblicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema de 
preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales deberán otorgar el 
uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los 
proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de 
personal, de acuerdo con los siguientes requisitos: 1. La persona natural, el representante legal de 
la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda certificar án el número total de trabajadores 
vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso 
de selección. 2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de 
personal, de conformidad con lo  señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el 
cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. Verificados los anteriores 
requisitos, se asignará el 1%, a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores co n 
discapacidad, señalados a continuación:  
 
 
Número Total de trabajadores de la 
planta de personal del 
proponente  Número mínimo de 
trabajadores con 
discapacidad 
exigido  
Entre 1 -30 1 
Entre 31 -100 2 
Entre 101 – 
150 3 
Entre 151 -200 4 
Más de 200  5 
La Inst itución a través del supervisor verificará durante la ejecución del contrato que el 
proponente que resulte adjudicatario mantiene en su planta de personal el número de 
trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la 
oferta.  
 
El contratista deberá aportar a la entidad contratante la documentación que así lo 
demuestre. Esta verificación se hará con el certificado vigente que para el efecto expida el 
Ministerio de Trabajo y de conformidad con la normativa aplicable.  
 
La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el 
puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista y dará 
lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas 
aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que trata el presente 
título deberá adelantarse con observancia a los postulados del debido proceso, en 
aplicación de los principios que rigen la actividad contractual teniendo presente  los casos 
de fuerza mayor o caso fortuito  
Si el proponente no acredita todas las exigencias de este numeral obtendrá cero (0) puntos 
por este concepto.  
 
5.2.5. Estímulo a la industria nacional colombiana (Puntaje máximo 100 puntos).  
De conformidad con lo consagrado en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, se asignará el 
respectivo puntaje a los Proponentes que acrediten, mediante certificación suscrita por el 
representante legal, que su propuesta oferta bienes y servicios de origen nacional.  
De igual manera , conforme con lo establecido en el Parágrafo del artículo 51 del Decreto -
Ley 19 de 2012, se otorgará tratamiento de bien o de servicio de origen nacional a aquellos 
bienes o servicios originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato 
nacio nal en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas 
de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus 
bienes y servicios nacionales.  
El puntaje se asignará de acuerdo con el siguiente proc edimiento:  
1. Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios 100% nacionales, en lo referente al 
objeto de este proceso de selección, se le asignarán 100 puntos.  
2. Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios extranjeros, se asignarán 50 
puntos, s i incorpora componente colombiano de bienes y servicios profesionales, 
técnicos y operativos en un porcentaje del 50% del total requerido.  
Por porcentajes inferiores a los señalados en los numerales anteriores se asignará cero (0) 
puntos por este criterio.  
Servicios de origen nacional. Para los efectos de la aplicación del parágrafo 1 del artículo 
21 de la Ley 80 de 1993, son servicios de origen nacional aquéllos prestados por empresas 
constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas natura les colombianas o 
por residentes en Colombia.  
5.2.6. Criterio diferencial emprendimiento y empresa de mujeres (2.5 puntos) . 
La Institución asignará un puntaje de dos punto  cinco (2.5) puntos al proponente que 
acredite la calidad de emprendimiento y empresa  de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional de conformidad con la previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1860 de 
2021.  
Los documentos para acreditar la condición de EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE 
MUJER deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta 
(30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de selección los 
cuales posteriormente no serán subsanables para los efectos de asignación de puntaje.  
Tratándose de proponentes plural es este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de emprendimiento y empresa de mujeres y tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal.  
La asignación de este pun taje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme  
5.2.6. Criterio  diferencial MIPYME  (2.5 Puntos.)  
 
La Institución asignará un puntaje máximo de hasta dos punto cinco (2.5) puntos al 
proponente que acredite la calidad de MIPYME domiciliada en Colombia de conformidad 
con el tamaño empresarial previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015. 
El puntaje se asignará en función del tamaño empresarial de acuerdo con la siguiente 
tabla:  
 
 
CLASIFICACIÓN  PUNTAJE OTORGADO  
Microempresa y Pequeña Emp resa 2.5 
Mediana Empresa  2 
Otros tamaños empresariales  1.5 
 
Para que el proponente obtenga este puntaje debe aportar acreditación de MYPIME en los 
términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en 
convocatorias limitadas  a MYPIMES. Tratándose de proponentes plurales este puntaje se 
otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de MIPYME y tiene una 
participación igual o superior al 10% en el consorcio o unión temporal.  
Los documentos requeridos para acreditar la condición de MIPYME no serán subsanables 
para los efectos de asignación de puntaje.  
NOTA: En el evento de limitarse la convocatoria a MIPYME no se aplicará este criterio 
diferencial  
 
REDUCCIÓN DE PUNTAJE  
 
De acuerdo con el artículo 58 de la Le y 2195 de 2022, se reducirá el dos por ciento (2%) 
del total de los puntos establecidos en el numeral anterior, a los proponentes que se les 
haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a 
partir de la fecha de cierre pa ra la presentación de las ofertas.  
 
Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior . 
 
6. EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE 
LOS RIESGOS P REVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 
DEL CONTRATO.  
 
Durante la etapa de publicación del proyecto de pliego de condiciones, los interesados 
podrán pronunciarse sobre la estimación, tipificación y asignación de los riesgos 
previsibles, reali zada por la Entidad, con el fin de ser revisados y establecer su distribución 
definitiva. Los riesgos previsibles no considerados por la Entidad y que hayan sido 
aceptados en los pronunciamientos realizados por los interesados, serán incluidos en el 
pliego  de condiciones definitivo.  
 
Para los efectos del presente proceso de selección por concurso de méritos, se entenderán 
las siguientes categorías de riesgo:  
 
Riesgo Previsible: Para los efectos previstos en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, se 
entiende n como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que 
de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de 
alterar el equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regu lan en 
el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del 
concepto de imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo será 
previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantific able en condiciones 
normales.  
Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su 
previsión, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, 
actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden  público.  
Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles 
constitutivos de riesgo que, en criterio de la Entidad, pueden presentarse durante y con 
ocasión de la ejecución del contrato.  
Asignación del Riesgo: Es el seña lamiento que hace la Entidad, de la parte contractual 
que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, 
asumiendo su costo.  
Tipificación Riesgos Previsibles  
Riesgos Económicos:  Son aquellos que se derivan del comportami ento del mercado, 
tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación 
de los mismos, entre otros.  
Riesgos Sociales o Políticos: son aquellos que se derivan por cambios de las políticas 
gubernamentales que sean probable s y previsibles, tales como cambios en la situación 
política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en 
la ejecución del contrato. También suelen presentarse por fallas en la manera en que se 
relacionan entre sí, el Gob ierno y la población, grupos de interés o la sociedad.  
Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. 
Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto 
para cumplir el objeto d el contrato. También se presenta la extensión del plazo, cuando 
los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por 
circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad 
de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de 
inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y 
tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las 
partes.  
Riesgos Financieros: Este riesgo  tiene dos componentes básicos: el riesgo de 
consecución de financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. 
El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el 
sector financiero o el merc ado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo 
hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos 
plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros.  
Riesgos Regulatorios: Son los  posibles cambios regulatorios o reglamentarios que 
siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual.  
Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención 
o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por  su frecuencia o diagnóstico 
están fuera del control de las partes.  
Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias 
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o 
ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y de uso del agua.  
Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se refiere a los riesgos derivados de las 
actividades desarrolladas durante la ejecución del proceso y que pueden tener un efecto 
adverso en las personas, infraestructura, equipos y herramientas.  
Riesgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, 
suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o 
estándares que deben ser tenidos en cuenta para la  ejecución del contrato, así como la 
obsolescencia tecnológica.  
Riesgos Imprevisibles: Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su 
ocurrencia, los de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros, tales como desastres 
naturales, act os terroristas, guerras, asonadas o eventos que alteren el orden público.  
 
El incumplimiento total o parcial del contrato  
Los hechos derivados de la responsabilidad extracontractual  
Los que corresponden a la Teoría de la Imprevisión  
Las inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes  
 
DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS 
PREVISIBLES  
 
 
 
 
 
RIESGO   
 
 
 
TIPIFICAC
IÓN ASIGNACIÓN   
 
 
ESTIMACIÓN  
CUALITATIVA  ESTIMACIÓN 
CUANTITATIVA  
 
 
CONTRATISTA   
 
 
LA 
ENTIDAD  % 
SOBRE 
EL 
VALOR 
DEL 
SINIEST
RO 
Contratista   
% SOBRE 
EL VALOR 
DEL 
SINIESTRO  
LA 
ENTIDAD  
Incumplimiento
 a
l programa de trabajo  X  MEDIA  100  
Falta de idoneidad 
del personal  X  MEDIA  100  
Manejo
 socio
- ambiental de la obra  X  MEDIA  100  
Falta de Contrato de 
la Interventoría   X MEDIA   100 
Falta de coordinación 
interi nstitucional  X X MEDIA  50 50 
 
La presentación de las ofertas implica la aceptación, por parte del proponente, de la 
distribución de riesgos previsibles efectuada por la entidad en el respectivo pliego. De acuerdo 
con la distribución anterior, no procederá n reclamaciones del Contratista, basadas en la 
ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, La Entidad no hará 
ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos 
causados por la ocurre ncia de alguno de  estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o 
garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.  
 
7. EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A 
AMPARAR LOS PERJUICIOS DE LA NATURALEZA CONTRACTUAL O 
EXTRACO NTRACTUAL.  
 
Los oferentes o contratistas podrán otorgar únicamente, como mecanismos de cobertura del 
riesgo, cualquiera de las siguientes garantías, a favor de La Entidad, así:  
 
● Póliza de seguros  
● Fiducia mercantil en garantía  
● Garantía bancaria a primer req uerimiento  
● Endoso en garantía de títulos valores  
● Depósito de dinero en garantía.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de que la responsabilidad extracontractual de la administración 
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratist as sólo 
puede ser amparada mediante póliza de seguro.  
 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia podrán 
otorgar, como garantías, cartas de crédito stand by, expedidas en el exterior.  
 
Riesgos a amparar derivados de l incumplimiento de obligaciones:  
 
a. Riesgos derivados del incumplimiento del ofrecimiento : La garantía de seriedad de la 
oferta cubrirá la sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento.  
 
b. Riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones contra ctuales : La garantía 
de cumplimiento de las obligaciones cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento de las 
obligaciones legales o contractuales del contratista.  
 
El contratista seleccionado en el presente proceso de selección, deberá otorgar a fav or 
de la Entidad, garantía para amparar los siguientes eventos:  
 
Cumplimiento: de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago 
de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato. El amparo de 
cumplim iento del contrato cubrirá a la Entidad de los perjuicios directos derivados del 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su 
cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al 
contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago 
del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato 
garantizado. El valor amparado será del 20% del valor del contrato y con una  vigencia 
igual a la del contrato (incluidas las adiciones y ampliaciones) y seis (6) meses más.  
 
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales . El amparo 
de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones la borales cubrirá a la 
Entidad de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la 
contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado en el territorio 
nacional. El valor amparado será igual al diez por ciento (10%) del valor total del contrato 
y su vigencia será igual a la del contrato (incluidas las adiciones y ampliaciones) y tres 
(3) años más . 
 
Calidad del servicio . El amparo de Calidad del servicio cubrirá a la Entidad de los perjuicios 
imputables al contratista garantizado que surjan con posterioridad a la terminación del 
contrato y que se deriven de i)  la mala calidad o insuficiencia de los productos entregados con  
ocasión de un contrato de interventoría o de ii) la mala calidad del servicio prestado, teniendo 
en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. El valor amparado será igual al treinta 
por ciento (30%) del valor total del contrato y su vigencia será de  cinco (5) años 
contados a partir del acta de recibo a entera satisfacción por el asegurado . 
 
En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) 
meses, después de terminado el plazo de ejecución del mismo, se a mpliará la vigencia de la 
garantía única para el amparo de Anticipo y Cumplimiento por 24 meses más, de conformidad 
con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto, el supervisor o el interventor 
deberá verificar el cumplimiento de esta obliga ción y requerir oportunamente al contratista de 
ser necesario, para que proceda a la ampliación de la vigencia de la garantía, en cuyo caso, 
los gastos que se deriven de la ampliación de la vigencia de la garantía también deberá 
asumirlos el contratista.  
 
8. FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA  
 
Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución de las obras del contrato que vigilará 
y, a su vez, eficiencia en la administración de las mismas, la Interventoría comprenderá, 
además de la gestión téc nica, el control financiero, económico, jurídico y ambiental del 
contrato de obra lo siguiente:  
 
1. Conocer el marco legal e institucional de la Entidad que regulen las condiciones 
técnicas, administrativas, económicas de la presente convocatoria, así como el  contrato 
sobre el cual se efectuará interventoría.  
 
2. Conocer el contrato de obra civil y anexos que se celebre entre la Entidad y el 
contratista que resulte seleccionado dentro de la licitación pública número 001 de 202 3, 
así mismo deberá conocer todos los  documentos que lo integren como términos de 
condiciones, presupuesto, especificaciones técnicas entre otros.  
 
 
3. Realizar la interventoría sobre las obras civiles consistentes en la CONSTRUCCIÓN Y 
DOTACIÓN  DE LA TERCERA  FASE DEL BLOQUE PARQUE TECH Y ÁREAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO  
 
4. Organizar y poner a disposición del proyecto todo el recurso humano y técnico 
requerido, ofrecido y apropiado para garantizar el desarrollo del contrato dentro de los 
más altos parámetros de cal idad y cumplimiento en tiempos y costos. Será por cuenta 
del interventor el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y 
reconocimientos del personal que ocupe en la ejecución del contrato, así como la 
elaboración de los subcontratos nece sarios, dejando expresa constancia de que la 
Entidad no asume ninguna relación ni v ínculo de tipo laboral o prestacional con el 
personal del interventor.  
 
5. Ejercer en todo momento su criterio profesional basados en condiciones técnicas y económicas.  
 
6. Guarda r la debida reserva y confidencia sobre la información, documentos y aspectos 
que conozca durante la ejecución del contrato, aún después de su terminación y 
cualquiera sea la causa de esta. En consecuencia, la información que conozca con 
ocasión de la ejec ución del contrato no podrá ser divulgada ni usada en su propio 
beneficio o en el de un tercero.  
 
7. El interventor se obliga a revisar, autorizar, aprobar e informar los cronogramas y líneas 
de base del contrato de obra a su cargo. En igual sentido se obliga  a presentar los 
avances de obra que le sean solicitados por el contratante a través de sus 
colaboradores. En ningún caso se podrá autorizar el trámite de facturas sin que se haya 
verificado el cumplimiento y avance de las obras, lo cual será certificado p or la 
interventoría.  
 
8. Elaborar, presentar y suministrar todos los informes, actas, certificados, constancias, 
conceptos, seguimientos y demás documentación que le sea solicitada por la gerencia, 
el supervisor del contrato y/o la oficina jurídica de la Enti dad. 
 
9. Asistir y participar de las reuniones, comités de obra, y demás sesiones a que sea 
convocado por la gerencia, supervisor del contrato y/o oficina jurídica de la Entidad.  
 
10. Entregar, una vez finalice el plazo de ejecución del contrato, un informe fin al detallado 
de las actividades ejecutadas con ocasión del mismo, indicando los asuntos asignados 
tramitados y pendientes por resolver, así mismo, relacionar y entregar los archivos 
físicos y magnéticos que se hubieren generado durante la ejecución del con trato.  
 
11. Entregar los inventarios al supervisor del contrato, los expedientes y documentos que 
tenga a su cargo en virtud del desarrollo del contrato, entrega que debe realizar en 
forma física y magnética. Lo anterior en cumplimiento de los procedimientos d e la 
Entidad y la ley general de archivo.  
 
12. Usar en debida forma y para los fines correspondientes, la información y documentos 
que se le entreguen para el cumplimiento de sus obligaciones.  
 
13. Garantizar y ejecutar todas las actividades necesarias para el cum plimiento de las 
obligaciones ante el sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, aportes 
parafiscales de conformidad con la normatividad vigente y aplicable a la materia. Esta 
obligación aplica tanto para el contrato que se desprenda de la presen te convocatoria 
como para el contrato que resulte de la licitación pública número 001 de 202 3. 
 
14. Constituir y mantener vigentes las pólizas y garantías que le sean exigidas. Así mismo 
se obliga a realizar las actualizaciones, modificaciones y adiciones que sean necesarias 
de acuerdo con las disposiciones contenidas en el contrato y sus actas 
complementarias.  
 
15. Presentar y consolidar los informes mensuales del avance de las actividades técnicas, 
financieras, administrativas y jurídicas desarrolladas en virtud del contrato que se 
desprenda de la presente convocatoria, anexando el material documental, fotográfico 
y demás que soporten las actividades ejecutadas por la interventoría, así como la 
facturación presentada.  
 
16. Suscribir las actas de inicio, suspensión – en el evento de existir -, actas de reanudación 
– en caso de existir - terminación y liquidación y demás actas y documentos 
contractuales que sean requeridos.  
 
17. El interventor deberá contar con todo el personal operativo, técnico, profesional y 
administrativ o necesario para el cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo 
y condiciones técnicas que componen el contrato.  
 
18. Proteger y garantizar los intereses y derechos de la Entidad y de los terceros que 
puedan verse afectados con la ejecución del contr ato. 
 
19. Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas del contratista 
de obra sobre el cual se realizará la interventoría, en especial las relacionadas con el 
sistema seguridad social, aportes parafiscales a que se vea obligado, co ndiciones 
técnicas y normativas vigentes y aplicables a la materia.  
 
20. Verificar, validar y aprobar el cumplimiento de las obligaciones específicas del 
contratista de obra establecidas en el contrato objeto de interventoría.  
 
21. Evaluar y verificar permanenteme nte la ejecución de los recursos y costos del proyecto 
y presentarlos al supervisor del contrato, informando oportunamente – como mínimo 
dentro de los cinco (5) días hábiles de anticipación – acerca de cualquier necesidad de 
adición, modificación, pr órroga  u otro sí que por lo mismo se requiera.  
22. Participar de las auditorías internas o externas que sean requeridas.  
 
23. Documentar, registrar y presentar al coordinador todas las actividades ejecutadas por 
el equipo de interventoría.  
 
24. Atender, acatar y ejecutar to dos los requerimientos que sean debidamente impartidos 
por la institución a través del supervisor del contrato.  
 
25. Las demás que se encuentren contenidas en las disposiciones legales vigentes y 
aplicables a la materia.  
 
8.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTE RVENTOR  
 
1. Desde la suscripción del acta de inicio del contrato derivado de la presente 
convocatoria, el contratista favorecido con la adjudicación tiene la obligación de apoyar 
a la Entidad con personal idóneo para la evaluación y calificación de ofertas de ntro de 
la LICITACIÓN PÚBLICA  No. 001 DE 202 3 con la cual se pretende seleccionar al 
contratista para la CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN  DE LA TERCERA  FASE DEL 
BLOQUE PARQUE TECH Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO  
 
2. Revisar, evalu ar y realizar seguimiento e interventoría integral al objeto, alcance y 
obligaciones del contrato sobre el cual se realizará la presente interventoría , debiendo  
asegurar la comprensión y cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista 
constructo r. 
 
3. Conocer al detalle todos y cada uno de los diseños y estudios técnicos que integran las 
obras a ejecutar, así como el acatamiento de los mismos en la obra.  
 
4. Realizar labores de interventoría a todas y cada una de las actividades del contratista 
constru ctor y que se deriven del contrato de obra civil objeto de la convocatoria pública 
Nº 001 de 202 3. 
 
5. Verificar, avalar y autorizar la inversión del anticipo y del manejo adecuado de los 
recursos del contrato de obra, para el efecto deberá suscribir las acta s de autorización 
y pagos correspondientes.  
 
6. Revisar, aprobar y hacer seguimiento al contratista de obra en cuanto al cumplimiento 
de las obligaciones relacionadas con el anticipo de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 1474 de 2011 artículo 91 y demás n ormatividad vigente y aplicable a la materia. 
Deberá verificar que la fiducia o patrimonio autónomo se encuentren debidamente 
constituidos.  
 
7. Verificar, aprobar y hacer seguimiento al plan de inversión del anticipo que realice el 
contratista de obra, en igu al sentido deberá realizar el seguimiento y verificación de la 
amortización respectiva.  
 
8. Verificar que las obras se realicen conforme con las estipulaciones dispuestas en el 
respectivo contrato, normas técnicas, administrativas y presupuestales pertinentes , así 
como de acuerdo con los planos y demás documentos que integren el proyecto.  
 
9. En caso de ser necesario, proponer y presentar los ajustes, cambios, modificaciones a 
los diseños y estudios técnicos que integran el contrato, a fin de optimizar las obras a 
construir, previa autorización de la entidad contratante. Será obligación de la 
interventoría presentar y solicitar a la entidad contratante la autorización de los 
cambios, ajustes o modificaciones a los diseños.  
 
10. Revisar y aprobar la programación genera l de la construcción – asignación de personal 
y equipo – del proyecto, el cual deberá estar incluido en el cronograma de ejecución de 
los trabajos en función del plazo especificado, incluyendo el personal, los recursos y el 
tiempo destinado a cada una de l as actividades para la obtención de cada producto 
objeto del contrato.  
 
11. Realizar las visitas a campo constantemente para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.  
 
12. Realizar las sugerencias, requerimientos, exigencias y llamados necesarios al 
contrati sta a efectos de que el mismo realice la ejecución idónea y oportuna de las 
obras. En el evento en que sea necesario deberá sugerir al contratante el inicio del 
proceso sancionatorio correspondiente, para el efecto, la interventoría deberá remitir 
en debid a forma todo el material, documentos y conceptos necesarios para adelantar 
el correspondiente proceso.  
 
13. Analizar el avance de ejecución física y presupuestalmente sobre el contrato que se 
realiza interventoría.  
 
14. Solicitar y requerir al contratista construc tor acelerar el ritmo de los trabajos, así como, 
requerirlo para que presente planes de contingencia cuando se detecten atrasos 
respecto de la programación de obra y del cronograma de las metas físicas que puedan 
generar incumplimiento del contrato.  
 
15. Ejerc er estricto control sobre la calidad de los materiales, equipos, maquinaria y 
elementos utilizados por el contratista constructor, a partir de las especificaciones 
técnicas generales y particulares que se le contraten. Para lo cual realizará pruebas 
pertin entes y presentará en sus informes de interventoría reportes sobre el control de 
calidad de materiales  y estado de la maquinaria.  
 
16. Ordenar, supervisar e interpretar los ensayos de laboratorio, a los que haya lugar para 
cumplir con el objeto del contrato.  
 
17. Ordenar y requerir al contratista constructor para que corrija, repare o reconstruya, las 
obras defectuosas, mal construidas o que presenten  fallas durante el  proceso 
constructivo, de igual manera deberá proceder sobre cualquier  aspecto que puedan 
incidir en el resultado final de la obra que se contrata.  
 
18. Rendir informes sobre la inspección a las instalaciones de fabricación y 
almacenamiento de los elementos del contratista constructor.  
 
19. Notificar al contratista constructor y al coordinador y/o director de interventoría de las 
no conformidades o desviaciones encontradas, en los ensayos o pruebas practicados 
a los materiales o partes de la obra. Esto deberá ser realizado dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes al conocimiento del hecho que deba ser no tificado.  
 
20. Velar porque el contratista constructor tenga listo todos los equipos, materiales e 
insumos que esté obligado a suministrar por su cuenta, desde el inicio de las 
actividades.  
 
21. Aprobar todos los productos y/o obligaciones pendientes del contrato de obra civil, con 
el fin de realizar la liquidación del contrato en los términos previstos para tal fin.  
 
22. Controlar y verificar el cumplimiento de las líneas, niveles y superficies, de acuerdo con 
los diseños y estudios técnicos correspondientes.  
 
23. Control ar los procesos de conservación de las obras durante la construcción y 
supervisar que, durante el desarrollo de la obra, el contratista constructor no ejecute 
actividades que puedan causar daños a los elementos ya construidos. En igual sentido 
se deberá ve rificar y controlar el cumplimiento de las condiciones y normas ambientales 
aplicables a las actividades contratadas.  
 
24. Sugerir y recomendar cambios o modificaciones en los procesos constructivos que 
puedan mejorar el proyecto de manera que se logren los re sultados esperados en el 
contrato de obra y en sus apéndices y anexos.  
 
25. Realizar el seguimiento, verificación y evaluación a las medidas correctivas que se ordenen.  
 
26. Comprobar, verificar, evaluar, conceptuar y aprobar los trabajos, dimensiones, 
cantidades y calidad de las obras ejecutadas.  
 
27. Garantizar la presencia eficaz del director de obra, los residentes de obras, residentes 
auxiliares, gestor ambiental, Seguridad y Salud e n el Trabajo  y demás personal 
necesario para la debida ejecución de las obras co ntratadas.  
 
28. Estudiar, conocer y analizar el proyecto en su integridad, los diseños y estudios 
técnicos, cálculo de cantidades de obra, presupuesto, programación y especificaciones 
con el objeto de realizar las respectivas recomendaciones y ajustes antes de  iniciar las 
labores constructivas.  
 
29. Rendir informes y conceptuar sobre asuntos relacionados con las modificaciones 
solicitadas por el contratista constructor, así como de las solicitudes de revisión de 
precios, tarifas o valores contratados.  
 
30. Asesora, apo yar y colaborar con la Entidad respecto  de las modificaciones, adiciones, 
aclaraciones y/o pr órrogas contractuales que puedan requerirse al contrato de obra, 
resolviendo y conceptuando sobre los aspectos técnicos, administrativos, financieros, 
ambientales,  jurídicos y demás criterios que se encuentren dentro del alcance de su 
objeto contractual.  
 
31. Homologar el procedimiento de control de costos, medición de obras y demás asuntos 
relacionados con el manejo de la obra.  
 
32. Atender y resolver con prontitud, de acu erdo con las necesidades del proyecto las 
consultas relacionadas con la correcta interpretación de los planos o especificaciones 
técnicas.  
 
33. Aprobar o rechazar los materiales, elementos, equipos, mano de obra que se 
incorporen a las obras. Siempre deberá re alizarlo de manera motivada.  
 
34. Actuar preventivamente sobre el contratista constructor para minimizar los desperdicios 
de materiales, evitar errores de medida y construcción, reducir los reprocesos y ordenar 
la reconstrucción de las obras defectuosas, pract icando una nueva inspección para el 
efecto . 
 
35. Certificar y documentar las cantidades de obra ejecutadas y medida, sus valores y el 
contenido de las actas de pago correspondiente, detectando cualquier inconsistencia, 
la cual deberá ser expresamente interveni da y notificada al coordinador y al contratante.  
 
36. Exigir que las obras se ejecuten de acuerdo con todas las medidas preventivas, 
correctivas y de seguridad que sean necesarios.  
 
37. Exigir para la elaboración de los trabajos el suministro de herramientas, equi pos y 
elementos adecuados y certificados en caso de ser necesarios para el desarrollo de 
cada actividad o labor, así como garantizar el suministro de los implementos de 
seguridad necesarios como por ejemplo cascos, botas de seguridad, arnés, guantes, 
gafas y todos aquellos que sean necesarios.  
 
38. Abrir, controlar y documentar el libro diario – bitácora de obra – en el cual se 
consignarán las órdenes e instrucciones dadas al contratista constructor, así como todo 
asunto pertinente que ayude a lograr los ob jetivos propuestos por el contratante y dejar 
constancia de la recepción de las instrucciones por parte del contratista constructor.  
 
39. Verificar las listas de chequeo y las rutinas de construcción que correspondan a cada 
actividad, de acuerdo con los proces os que le hayan sido aprobados al contratista 
constructor, en cumplimiento del plan de calidad de la obra.  
 
40. Verificar las actividades correspondientes al suministro e instalación de los dispositivos 
de seguridad vial, demarcación horizontal y señalización vertical correspondientes y 
todos aquellos  elementos de seguridad necesarios en el lugar de la obra y sus 
alrededores, como por ejemplo protección a peatones y vial.  
 
41. Identificar, definir y documentar oportunamente con el contratista los ítems de obra que 
no se encuentren previstos en el contrato esté, calcular cantidades de obra y solicitar 
al contratista constructor, cuando se requiera, que presente oportunamente los análisis 
de precios para la elaboración y legalización de las correspondientes actas de 
modificación, adición y/o cambios de obra y modificaciones del contrato, previamente 
a su ejecución.  
 
42. Verificar que el contratista constructor actualice oportunamente los planos de obra 
según los cambios obligados por situaciones imprevistas.  
 
43. Exigir al con tratista constructor, al final de la obra, los planos actualizados y entregarlos 
revisados y aprobados a la supervisión del contrato de interventoría para su posterior 
archivo.  
 
44. Revisar y autorizar las solicitudes de reajuste que realice el contratista de obra, en 
coordinación con el supervisor del contrato y la oficina jurídica de la entidad.  
 
45. Verificar que el contratista constructor instale las vallas informativas mínimas sobre la 
ejecución del contrato de obra.  
 
46. Todas aquellas actividades y obligaciones que se requieran para cumplir con el objeto 
del contrato de interventoría integral.  
 
47. Suscribir todas las actas necesarias dentro de la ejecución del contrato interventoría y 
de obra, como por ejemplo actas de inicio, actas de suspensión y reinicio, en caso  de 
ser necesario, actas de adición, actas de pr órroga y demás necesarias.  
 
48. Controlar el saldo del valor del contrato de obra, acumulando sumas pagadas y las que 
se encuentren pendientes de pago.  
 
49. Verificar que durante el término de la interventoría, el Co ntratista de obra mantenga el 
personal, equipo, herramientas y materiales idóneos y suficientes para la ejecución 
oportuna de los trabajos necesarios para el desarrollo del objeto del Contrato de obra.  
 
50. Verificar que el personal contratado por el Contratis ta de obra sea idóneo para la debida 
y satisfactoria ejecución del objeto contractual y que a este personal le sean 
reconocidos oportunamente sus derechos, tales como salarios, prestaciones sociales 
y contribuciones parafiscales de acuerdo con la legislaci ón aplicable.  
 
 
51. Verificar que el Contratista de obra pague todos los impuestos del orden nacional, 
departamental y municipal, tasas o contribuciones que se encuentren vigentes o se 
establezcan durante el período contractual.  
 
52. Verificar que el Contratista d e obra cuente con los permisos, licencias o autorizaciones 
a que haya lugar para la ejecución del contrato de obra, incluidos aquellos necesarios 
para la utilización del espacio público.  
 
53. Verificar que el Contratista de obra no ceda el Contrato, todo o en parte, sin la previa 
autorización expresa por parte de la Entidad.  
 
54. Verificar que el Contratista de obra no subcontrate con terceros la ejecución de la 
totalidad del objeto del Contrato.  
 
55. Verificar que en los subcontratos celebrados por el Contratista de o bra para la ejecución 
de actividades contractuales, quede expresamente estipulado que el subcontrato se ha 
celebrado respetando las obligaciones, términos y condiciones del contrato, que el 
subcontrato se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del Contr atista y que no existe 
ningún derecho por parte de quien contrata con el Concesionario a reclamar a la 
Entidad indemnización alguna por cualquier pago de prestaciones, honorarios o 
perjuicios.  
 
56. Verificar y notificar por escrito a la Entidad sobre las condu ctas del Contratista de obra 
que constituyan incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones. En este aviso se 
relatarán los hechos y se propondrá la aplicación de multas o sanciones respectivas, si 
hubiere lugar a ello, con sujeción a los términos del Co ntrato.  
 
57. Poner en conocimiento de la Entidad, con la debida anticipación, la necesidad de 
prórroga o el vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, será la 
Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite pertinente, pre via 
justificación de los hechos, quedando a juicio de la Entidad la determinación final.  
 
58. Mantener durante la ejecución del contrato y con la dedicación exigida por la Entidad, 
el personal de interventoría ofrecido y aprobado por la Entidad. El personal de  
interventoría sólo podrá ser reemplazado, previa autorización de la Entidad, por uno de 
iguales o superiores calidades.  
 
59. Indicar el nombre de las personas bajo cuya responsabilidad se ejecutará el contrato, 
reseñando el número de cédula. El personal debe ser de primera calidad en su género. 
El supervisor de interventoría puede rechazar el personal que estime no idóneo o 
incapaz para la ejecución de las actividades, sin que ello exonere al CONTRATISTA de 
su responsabilidad por la calidad de la ejecución del  objeto contractual. EL 
CONTRATISTA está obligado a sufragar todos los gastos que ocasionen los seguros 
colectivos del personal, los seguros sociales, las drogas de emergencia, las 
prestaciones sociales, etc.  
 
60. Llevar un registro fotográfico que evidencie e l transcurso de los trabajos. Este registro 
será revisado por el supervisor del contrato y será fundamento de la verificación de 
cumplimiento que éste lleve a cabo.  
 
61. Aportar con cada acta de pago todos los documentos y soportes necesarios para 
tramitar el pago de acuerdo con la lista de chequeo o de requisitos que le suministre el 
supervisor del contrato.  
 
62. Elaborar, suscribir y presentar al contratante las actas de autorización de pagos, actas 
de interventoría, consolidación de informes y demás actas y docu mentos que sean 
requeridos para el adecuado seguimiento e interventoría al contrato de obra objeto de 
interventoría.  
 
8.2. OBLIGACIONES  DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
8.2.1. PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO.  
A la empresa que se le adjudique el contrato,  Luego de firmada el acta de inicio, deberá asegurar  
que el contratista ejecutor cumple con los registros solicitados en los requisitos de Seguridad y Salud en 
el Trabajo del ejecutante, ya publicados en las carpetas en el drive 
https://drive.google.com/drive/folders/1ChbnikjAdDrBGmQsCivQ5k8c_ux8k7Y0 ,       
Así mismo, deberá publicar en el mismo link 
https://drive.google.com/drive/folders/1ChbnikjAdDrBGmQsCivQ5k8c_ux8k7Y0 ,  en carpeta de la 
interventoría, los siguientes documentos para revisión y aprobación por parte de la Institución:  
● Instructivo del lavado de manos den tro de la institución, para lo cual deberá dotar a sus 
colaboradores de jabón líquido y toallas de papel y alcohol al 70%.  
● Instructivo de condiciones de salud (reporte de riesgo individual y reporte diario de condiciones 
de salud frente a la presencia de s íntomas asociados con Covid -19. 
● Instructivo de uso de los EPP.  
● Instructivo Transporte desde y hacia el lugar de trabajo.  
● Instructivo de actuación en caso de sospecha de casos dentro de la obra, para el caso de 
contratistas de obras mayores, debe coordinar con la supervisión para establecer enlace dentro 
de la institución.  
● Instructivo de manejo de residuos.  
● Instructivo de compras de insumos, equipos herramientas y sustancias químicas.  
● Instructivo consumo de alimentos, deben acogerse al de la institución.  
●  Plan de capacitaciones en general derivado de la matriz de riesgos propia del contrato.  
● Enviar formato de Análisis de Trabajo seguro -ATS( el cual será enviado a través del Supervisor 
del contrato en el momento que se notifique la adjudicación) para ser dilig enciado por el contratista 
en su totalidad y los soportes de los controles (Plan de seguridad y salud en el trabajo para ser 
revisado por Seguridad y Salud en el Trabajo para adecuaciones, obras de construcción, 
mantenimientos en general, aseo, vigilancia,  fumigaciones, centros de formaciones de Tareas de 
Alto Riesgo, suministros de equipos y elementos de Protección Personal, sustancias químicas, 
disposición de residuos, Transporte para empleados, Ejecutor e instalación de señalética 
horizontal y vertical.  
● Licencia de la Seccional de Salud del lugar de expedición que corresponda, del responsable de 
seguridad y salud en el trabajo, encargado de diseñar, implantar y mantener, así como firmar las 
investigaciones de accidentes graves y mortales del contratista y  subcontratistas.  
● Certificado del curso del SG -SST de 50 horas del Ministerio de Trabajo de la persona encargada 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del responsable de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la interventoría con vigencia m enor a tres (3) años o certificado de 20 horas de 
actualización por parte del ministerio de trabajo.  
● Matriz de Elementos y equipos y de Protección Personal.  
● Copia de la resolución de la IPS habilitada para la prestación de servicios médicos de sus 
empleado s y sus subcontratistas.  
● Instructivo propio de que hacer en caso de incidente, accidente y enfermedad común y 
enfermedad laboral, durante su estadía en las instalaciones de la Institución Universitaria Pascual 
Bravo y registro de la divulgación del mismo a  las personas que permanecerán en las mismas o 
en los lugares establecidos con objeto y alcance del contrato.  
● Enviar programa de tareas de alto riesgo que incluye: trabajos en alturas por encima y por debajo 
de 2m excavaciones, manejo de energías peligrosa s, espacios confinados, izaje de cargas, 
manejo de sustancias químicas y riesgo de tránsito.  
● Plan de señalización para la obra que incluye lineamientos del Manual de señalización de 
seguridad vial del ministerio de transporte y las dispuestas en la NTC 146 1 para identificación de 
peligros y rutas de evacuación y la resolución 2400 de 1979.  
● Plan de trabajo de la obra que incluya objetivos, metas recursos, responsables y fechas de 
ejecución firmado por el representante legal y el responsable del SG -SST de la obra.  
● Plan de emergencia de la obra que incluya todas las amenazas identificadas, la evaluación de la 
vulnerabilidad y los Protocolo o instructivo de atención (para emergencias médicas, incendios, 
riesgo público, derrame de químicos, fenómenos naturales, e mergencias en alturas, riesgo 
biológico, tránsito que incluye vehículo -vehículo, vehículo -infraestructura (incluye topografía de 
vías de tránsito durante la prestación de servicios a Institución Universitaria Pascual Bravo, 
vehículo -peatones, vehículo -riesgo público, vehículo -riesgo natural, y biológico por COVID a los 
trabajadores de la interventoría.  
● Instructivo de actuación en caso de emergencia médica dentro de la institución, para ello deberán 
incluir la siguiente información dentro de la red de notifi cación interna para atención de 
emergencia dentro de las instalaciones: Unidad de primeros auxilios bloque 22 teléfono 4480520 
ext 1105 y el Área protegida de la institución, para lo cual debe tener en cuenta la siguiente 
información: Nit de la Institución : 890980153 -1 Dirección: Calle 73 No 73ª – 226, Nombre del 
paciente, Edad del paciente, Que síntomas y signos presenta el paciente (lo que se observa en 
el paciente y lo que el mismo refiere), Hace cuanto se presentó el evento, Antecedentes 
patológicos del  paciente (si sufre de alguna enfermedad o presentó algún accidente),  
 
8.2.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA, DEBERÁ:  
 
● Reportar al Supervisor del contrato con copia a  sst@pascualbravo.edu. co, dentro 
de las 48 horas siguientes calendario, la ocurrencia de un incidente o accidente de 
trabajo del personal que preste sus servicios a Institución Universitaria Pascual 
Bravo.  
● Reportar incapacidades mayores a 30 días, sean por Accidente de trabajo , 
enfermedad común, que se deriven por severidad en lesiones, procedimientos 
quirúrgicos, accidentes graves al supervisor de contrato con copia a  
sst@pascualbravo.edu.co , Seguridad y Salud en el Trabajo del  personal que 
preste sus servicios a Institución Universitaria Pascual Bravo.  
● Enviar los planes de acción de ocurrencia de incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales durante los 15 días calendarios siguientes a la ocurrencia 
de los mismos al Superviso r del contrato o interventoría con copia a  
sst@pascualbravo.edu.co , Seguridad y Salud en el Trabajo del personal que 
preste sus servicios a Institución Universitaria Pascual Bravo.  
● Enviar mensualmente, el c ertificado de pago de seguridad social vigente y en el 
nivel de riesgos laborales correspondiente, al Supervisor del contrato o 
interventoría y asegurar que ésta sea verídica y vigente del personal de contratos 
mayores a 30 días.  
● Asegurar las evaluaciones médicas ocupacionales de acuerdo con los riesgos y 
su aptitud para llevar a cabo las actividades.  
● Asegurar el cumplimiento de las políticas de Institución Universitaria Pascual 
Bravo, incluida la política de alcohol y drogas dentro de las instalaciones.  
● El contratista deberá mantener accesible para Institución Universitaria Pascual 
Bravo, documentos y registros que soporten el plan SST en las instalaciones de 
Institución Universitaria Pascual Bravo de acuerdo con el formato de Análisis de 
Trabajo Seguro -ATS entregado y revisado por la institución, entre otros se 
encuentran: permisos de trabajo en alturas, certificados y conceptos de aptitud 
médica, registros de condiciones de salud derivados del manual de bioseguridad, 
matriz de elementos de Protección Perso nal, manejo de sustancias químicas, 
registros de sensibilización y entrenamiento, registros de entrega de Elementos de 
Protección Personal, investigaciones de incidentes y accidentes laborales con sus 
respectivos planes de acción, registro de evidencias de  que los aspectos de con 
objeto y alcance se tienen en cuenta en las reuniones del COPASST y del comité 
de convivencia del contratista, el reglamento de Higiene y seguridad industrial 
firmado por el representante legal.  
 
● los contratistas de mantenimiento, aseo y vigilancia deberán contar con recursos 
disponibles para atención de emergencias de sus empleados en las instalaciones 
de la institución (botiquines por cada 15 trabajadores que incluya detector de 
temperatura infrarrojo, alcohol al 70%, duchas lavao jos portátiles y lugares 
adecuados para cambio de ropa de los  trabajadores, zonas de hidratación y 
alimentación aislados de almacenamiento de sustancias químicas).  
● El contratista de construcciones deberá contar con recursos disponibles para 
atención de eme rgencias de sus empleados en la obra (Botiquín por cada 15 
trabajadores, el cual debe contener entre otras: detector de temperatura infrarrojo, 
alcohol al 70%, duchas lavaojos portátiles, camillas, agua y jabón suficientes de 
acuerdo con lo descrito en la circular unificada, extintor adecuado en cada sitio de 
trabajo y tipo de riesgo y lugares adecuados para cambio de ropa de los 
trabajadores, zonas de hidratación y alimentación aislados de almacenamiento de 
sustancias químicas y asegurando el distanciamien to social indicado por el 
gobierno).  
 
● El contratista es responsable de suministrar toda la dotación necesaria, así como 
los elementos y equipos de protección personal a todas las personas directas e 
indirectas durante la ejecución del contrato y asegurar q ue ésta sea utilizada 
adecuadamente.  
● Es responsabilidad del contratista, garantizar la iluminación suficiente para los 
empleados llevar a cabo sus tareas en horario nocturno mínimo con 300 luxes y 
máximo 750 luxes.  
● El contratista se compromete asegurar los  espacios que puedan afectar el normal 
desarrollo de la institución con medidas de higiene y seguridad industrial como 
cerramientos adecuados y señalización de precaución por generación de material 
particulado, ruido y caída de objetos  
 
● El contratista es r esponsable de todas las estabilizaciones laborales reforzadas 
que se generen por causas de seguridad y salud con objeto y alcance del contrato 
y otras que se pudieran presentar.  
 
● Es responsabilidad del contratista asegurar el orden y el aseo de todas las á reas 
donde se realicen sus actividades asociadas con el objeto y alcance del contrato.  
 
● El contratista de construcciones se compromete a contactar a la interventoría o 
supervisión del contrato de la obra para realizar la inducción de las personas que 
vayan  a ingresar a las oficinas del SG -SST de manera presencial . 
 
● Para los contratos de construcción la interventoría o supervisor del contrato 
realizará verificación en campo del cumplimiento de los requisitos que se radicaran 
a través de la ventanilla única d e correspondencia para que reposen en el 
expediente contractual.  
 
● El contratista enviará los primeros cinco días de cada mes, informe de 
accidentalidad de manera estadística describiendo tasa de frecuencia por 
accidentes de trabajo, tasa de severidad por a ccidente de trabajo, enfermedad 
común y laboral . El Indicador SST de desarrollo del plan de trabajo del objeto y 
alcance del contrato, que incluya el registro de entrega de elementos de protección 
personal (EPP) e inspección de los mismos, registros de cap acitaciones y planes 
de acción de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales, registro de 
inspecciones a equipos y herramientas, entre otros del personal que haga parte 
del objeto y alcance del contrato.  
 
● Es responsabilidad del contratista hacer c umplir los requerimientos de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de su empresa dentro de las instalaciones de Institución 
Universitaria Pascual Bravo con causa o con ocasión del alcance del contrato 
cumpliendo la normatividad legal vigente.  
 
● En el entregable f inal de la obra, El contratista se compromete a entregar a través 
de un concepto favorable a la interventoría o supervisor del contrato, la 
infraestructura en perfectas condiciones de funcionamiento con el cumplimiento de 
las medidas de seguridad adecuadas  y requisitos legales aplicables vigentes.  
 
● En caso de incumplimiento en campo por actos inseguros o comportamientos 
inadecuados del personal, se hará un requerimiento por la interventoría de la obra 
que genere el incumplimiento por la misma causa o simila r igual o mayor a dos 
veces.  
 
      8.3. OBLIGACIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL  
1. El contratista deberá garantizar el buen uso, orden y aseo, manejo adecuado de los 
residuos generados de las instalaciones asignadas como espacio de trabajo.  
2. El contratista de inter ventoría deberá garantizar que el contratista ejecutor de obra 
cumpla con todos los requerimientos normativos y otros requerimientos ambientales 
vigentes y todas las obligaciones estipuladas en el contrato.  
3. El contratista de interventoría deberá remitir lo s informes ambientales después de 
revisarlos y aprobarlo al correo ambiental@pascualbravo.edu.co  que le sean remitidos 
desde el contratista ejecutor de obra, además de socializar con el área de gestión 
ambiental de la institución las novedades presentadas relacionadas con el 
componente ambiental.  
 
9. INDICACIÓN DE ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE 
COMERCIO APLICABLES A LA PRESENTE CONVOCATORIA.  
 
El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En 
consecuencia, las Ofe rtas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene 
Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán 
tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para 
estimular la in dustria nacional.  
 
 
 
Acuerdo Comercial   
Entidad 
Estatal 
incluida  Presupuesto del 
Proceso de 
Contratación 
superior al valor del  
Acuerdo Comercial  Excepción 
aplicable al 
Proceso de 
Contratación  Proceso de 
Contratació
n cubierto 
por el 
Acuerdo  
Comer
cial 
Canad á No No No No 
Chile  No No No No 
Estados Unidos  No No No No 
El Salvador  No No No No 
Guatemala  Si Si Si Si 
Honduras  No No No No 
Liechtenstein  No No No No 
Suiza  No No No No 
México  No No No No 
Unión Europea  No No No No 
 
En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes países: Guatemala reciben trato nacional.  
 
Aplica también el artículo 4° de la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de 
Naciones, suscrita entre Colombia -Bolivia -Ecuador -Perú, por no tener ningún tipo de 
restricci ón, en cuantía, entidades y servicios. Por lo anterior, se dará aplicación al principio de 
trato nacional y no discriminación, aplicado en concordancia con la ley 816 de 2003.  
 
10. PROMOCIÓN AL DESARROLLO Y PROTECCIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL  
 
Por cumplir con las características exigidas en el Decreto 1082 de 2015, el presente proceso 
será limitado a Mipyme, SIEMPRE Y CUANDO SE Cumpla con las condiciones exigidas en 
el artículo 2.2.1.2.4.2.2, 2.2.1.2.4.2.3 y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015.  
 
Artículo  2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme . La Entidad Estatal debe limitar 
a las Mipyme nacionales con mínimo un (1) año de existencia la convocatoria del Proceso de 
Contratación en la modalidad de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos 
cuando:  
 
1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los 
Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el 
efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industr ia y Turismo; y  
 
2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales para 
limitar la convocatoria a Mipyme nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes 
por lo menos un  
(1) día hábil antes de la Apertura de l Proceso de Contratación.  
 
Artículo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones Territoriales. Las Entidades Estatales pueden realizar 
convocatorias limitadas a Mipyme nacionales domiciliadas en los departamentos o municipios 
en donde se va a ejecutar el contrato. La Mip yme debe acreditar su domicilio con el registro 
mercantil o el certificado de existencia y representación legal de la empresa.  
 
Artículo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en Convocatorias 
Limitadas. La Mipyme nacional debe acreditar  su condición con un certificado expedido por 
el representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el contador, en la cual 
conste que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad con la ley.  
 
En las convocatorias li mitadas, la Entidad Estatal debe aceptar solamente las ofertas de 
Mipyme, Consorcios o Uniones Temporales formados únicamente por Mipyme y promesas de 
sociedad futura suscritas por Mipyme.  
 
11. SUPERVISOR DEL CONTRATO.  
 
La Supervisión del contrato derivado de l presente proceso de contratación estará a cargo de la 
Vicerrectora Administrativa de la Institución Universitaria Pascual Bravo.  
 
12. COMITÉ ESTRUCTURADOR DE ESTUDIOS PREVIOS, ASESOR Y EVALUADOR:  
 
ROL TÉCNICO : Laura Baron Correa - arquitecto contratista  
ROL JURÍDICO : Laura Victoria Giraldo Londoño  – abogada contratista  
ROL FINANCIERO: Carlos Alexander Bedoya Parra – Ingeniero Financiero contratista  
 
 
 
 
Original firmado.  
LILIANA PATRICIA RESTREPO VILLA  
VICERRECTORA ADMINISTRATIVA  